违约承诺书
现如今,我们使用上承诺书的情况与日俱增,承诺书由标题、启语、正文、结语、署名、日期六部分组成。那么,怎么去写承诺书呢?以下是小编精心整理的违约承诺书,仅供参考,大家一起来看看吧。
违约承诺书1
尊敬的(对方公司名称):
我方代表企业(承包商名称),特此致函您,就我们未能按照合同约定时间完成(项目名称)一事向贵公司致以深深的歉意。
经过我们内部的评估和分析,我们意识到我们在工程进展方面遇到了困难,导致了无法按时完成工程目标。我们对此深感抱歉,同时也对给您带来的不便表示诚挚的歉意。
我们的团队近期遭遇了一系列不可预见的问题,包括人员流失、物资供应延误以及外界环境因素的.意外干预。这种情况导致了工期无法得到有效控制,我们尽全力但仍无法按时交付工程产物。
鉴于我们违反了合同的约定,我们愿意承担相应的责任,并与贵公司积极协商解决此事。为此,我们向贵公司提出如下补救措施:
1. 延长工期:我们请求贵公司同意将工期延长(具体天数)天,以便我们能够完成工程并按照质量标准进行检查。
2. 保证质量:我们郑重承诺,在完成工程后,我们将对项目进行全面检查,确保其符合合同规定的质量标准。
3. 补偿措施:作为补偿,我们同意支付违约金(具体金额),以弥补因此给贵公司带来的损失。
我们真心希望贵公司能够理解我们的困难,并同意我们提出的补救措施。我们保证会以迅速、高效的方式完成剩余的工程,并力求将质量控制在最佳水平。
对于我们违约的行为,我们深表歉意,并希望此次事件不至于影响我们之间的合作关系。我们非常重视与贵公司的合作,愿意承担任何风险和后果,并做出改进以避免类似事件的再次发生。
请您阅读此封信并与我们讨论可能的解决方案,我们真诚地希望能够达成一个双方都满意的共识。
最后,请接受我们最深的道歉和谢意。
此致
xxxx
xx年xx月xx日
违约承诺书2
致:_______(招标人)
作为工程的投标人,一旦中标,我方郑重承诺:
1、在该工程项目合同执行过程中不更换项目经理、技术负责人,项目经理和主要技术负责人只承担本工程的施工任务;如我公司违约,招标人有权终止合同,并没收履约保证金
2、如因特殊原因需要更换项目经理、技术负责人,我公司会提前14天以书面形式报告,在征得招标人同意并在鄂州市招投标监督管理局备案后,后任继续行使合同文件约定的前任职权,履行前任的义务。
3、我公司承诺,即使征得了招标人和鄂州市招投标监督管理局的'同意,该行为仍视为我公司违约。若更换项目经理,按中标价的1%支付违约金;更换技术负责人按中标价的%支付违约金。
4、招标人认为有不能胜任相应岗位的承包人管理班子成员,可要求中标人(承包人)更换和调整,直到满意为止,并按中标价的%支付违约金。
投标人(盖章):
法定代表人(签字):_______
xxxx年xx月xx日
违约承诺书3
xx有限公司:
鉴于我项目部xxxx年施工进度稍有滞后的情况,我们有必要在此向贵司作出郑重承诺:我项目部将会如期完成以下进度节点:9、11号楼在xxx年3月20日前完成21层底板。 10、12号楼在xxx年3月20日前完成16层底板。 13、14号楼在xxx年3月20日前完成14层底板。 为确保施工进度的顺利完成,项目部保证采取如下措施:
1、深入分析xxxx年施工情况,总结关键信息数据,对工人生产能力了然于心。在此基础上合理调配人力、物力、资金,确保计划目标的完成。
2、要确立每周例会制度,会议上,各管理人员对本周问题进行讨论,并提出有效解决方法。保证一问题一方法,确保生产顺利有序进行。各领导对会议上的问题给出建议,并对各管理人员的工作进行通报。对失职不作为的管理人员,将上报公司,按公司规定,给予严厉处罚或辞退处理。
3、针对场地施工特点,合理安排施工计划,进行分区并行施工,交叉施工,加快施工进度。
4、对班组责任承包与效益挂钩,充分调动工人的积极性和创造性。
5、加强质量管理,严格控制每一道工序的施工质量,避免返工。
6、正确处理工程进度与经济性的关系,必要时加大人、财、物的'投入,确保工期目标的实现。
7、如若最后完成不了工期目标,愿意接受甲方的经济处罚。
8、在抢进度期间,班组老板一定要定点在现场。一天不在罚款20xx元。
承诺方:xx
项目部xxx
日期:xxxx
违约承诺书4
一.违反本公约租户义务条款规定的,物业管理公司有权处理,并要求限期整改;逾期不整改的,有权强制整改,包括采取停水、停电、停气等催改措施;对该步行街公共利益造成损失的,物业管理单位有权要求责任人予以赔偿并承担违约金;强制整改措施予以公告,赔偿金和违约金纳入公共收入。赔偿金和违约金的项目及标准,由物业管理公司议定,经物业管理主管部门核准后执行。
二.租户不按规定缴交管理服务费、维修基金等费用以及赔偿金、违约金的.,处以每日千分之二的滞纳金;无正当理由逾期三个月仍拒绝缴交的,物业管理公司可采取停水、停电、停气等催缴措施及通过法律途径追讨上述费用之权利。
发展商:东莞市xx实业发展有限公司
管理者:东莞市xx物业服务有限公司
法定代表人:
法定代表人:
租 户:
违约承诺书5
第一节、新材料、新工艺及新技术
新技术推广应用要有严谨的科学态度,对于每一项新技术、新工艺,均应认真分析,调查研究,有的放矢,既要确定目标,又要制定切实可行的方案,并认真组织实施。
1、计算机和互联网信息管理应用技术
我公司项目经理部在项目管理实施过程中,长期运用计算机技术对工程项目进行辅助管理,除基本的文档处理、财务核算、人事工资管理、计划管理、资料管理、合约管理等常规管理之外;我公司将以工程总承包项目管理模式为基础,在该工程实施中,综合运用现代信息技术,建立项目经理部内部局域网,实现项目经理部内部信息的横向交流和数据共享,为项目管理和工程实施提供支持和服务,计算机应用和开发综合技术至少包括:
1).图纸二次深化设计、加工安装详图设计、机电综合系统配套图纸设计和工艺设计、装修效果和详图设计等。
2).建立工程项目管理信息系统,综合运用现代信息技术,建立局域网,实现信息的横向交流和数据共享,为项目决策、计划、管理、协调、监控和实施提供支持和报务,最终形成资源流优化系统,从而实现项目管理的网络化、信息化、现代化。
2、混凝土外加剂的采用技术
混凝土外加剂应用技术包括缓凝剂、微膨胀剂、早强剂、粉煤灰综合利用技术等。本工程在满足防水混凝土的抗渗性、泵送混凝土获得好的可泵性、大体积混凝土的.低水化热性的同时,明显地降低水泥用量。即在保证混凝土工程质量优良的前提下取得良好的经济效益和社会效益。
5、环境保护技术应用
环境保护技术包括采用低噪声振捣棒、采用新型建筑隔声屏、建筑垃圾回收利用技术、废水处理等。
违约承诺书6
中国工商银行股份有限公司宁夏分行:
如我方中标中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程 ,为保证中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程在合理使用期限内正常使用,我方做如下承诺:
一、工程质量保修范围和内容
在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。
质量保修的内容为施工图内的全部内容。
二、质量保修期
1、土建工程为主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;其它土建工程为两年,屋面防水工程为五年;
2、电气管线、上下水管线安装工程为两年;
3、供热及供冷为 两 个采暖期及供冷期;
4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 / 年;
5、其他约定 : 按《建设工程管理条例》条款执行。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的`项目,我方将在接到修理通知之日起7天内派人修理。若我方不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气等)我方
在接到事故通知后,将立即组织维修人员到现场进行抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的该工程合理使用期限内,我方确保地基基础与主体结构工程的质量。
四、保修保证措施,详见施工组织设计第289页“14.工程保修措施及承诺”。
五、违约经济处罚:如承包人完成工程施工竣工验收后,我公司承诺:如我公司未执行以上保修措施和承诺,则愿接受不低于所投工程总造价的5‰的经济处罚。
特此承诺
投标人:宁夏建工集团有限公司(盖单位章)
法定代表人或委托代理人:
日期: 20xx 年 9月13日
违约承诺书7
xx分行:
如我方中标中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程,为保证中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程在合理使用期限内正常使用,我方做如下承诺:
在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。
质量保修的`内容为施工图内的全部内容。
2、电气管线、上下水管线安装工程为两年;
3、供热及供冷为两个采暖期及供冷期;
4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为xx年;
5、其他约定:(关于保修责任期的延长)按《建设工程管理条例》条款执行。
承诺人:
日期:
违约承诺书8
致(发包人名称):
我方已详细审核全部发包文件,自愿遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则,参加项目的承发包活动。在此郑重作出如下承诺:
1、严格遵守国家、省、市有关法律法规,遵守浦口区建设工程管理相关文件规定,自觉抵制一切违法违规行为。
2、我方保证所递交的企业资质、身份证明、职业资格等证照材料真实、合法、有效,否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。
3、不与发包人、其他潜在承包人或者代理机构串通,不以他人名义或者其他方式弄虚作假骗取承包权。
4、获取承包权后坚决不发生下列行为:不按发包文件规定缴纳合同履约保证金;无故放弃承包权或不与发包单位签订合同;项目负责人及项目部主要人员不能按规定到场上岗;将承包的'工程转包或违反规定进行分包;虚假、恶意投诉;其它不诚信行为。
5、按时进场施工,在规定的时间内保质保量完成施工任务,不随意变更工程(发包方主动提出并履行变更手续的除外),不随意提高工程造价。落实安全生产责任制。
若违反以上承诺内容,我方自愿接受以下处罚:没收保证金;列入不良行为记录或黑名单;相关行政管理部门的处罚。
承诺人:xxx
20xx年xx月xx日
违约承诺书9
招标承诺书中安全文明施工承诺应包括对项目管理、安全文明措施费用、安全教育、安全监督检查机制、安全事故的解决方式等,如下:
我公司有幸中标承建由某某投资兴建的工程,为实现安全生产、文明施工,保证该工程顺利进行,我公司及项目经理向相关方郑重承诺:
一、认真贯彻执行《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等安全生产法律法规,坚持“安全第X、预防为主”的方针,建立健全企业和项目部安全生产管理体系,并使之正常有效运转;
二、按规定设立项目管理班子,并足量配备专职安全生产管理人员,各班组设立兼职安全员,建立安全生产监督管理网络;
三、对建设单位支付的`安全文明措施费用将足额用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,决不挪作他用;
四、加强对进场作业人员的安全教育培训。特种作业人员均做到持有效证上岗;所有作业人员均经“三级”安全教育培训并考核合格后上岗;
五、贯彻落实工程建设安全生产强制性标准条文,严格并全面落实经审批的施工组织设计和专项施工方案及其安全技术措施,并按规定做好安全技术交底工作;
六、公司和项目部均按规定分级实施监督检查,及时消除各类事故隐患将按照有关规定及时上报;
七、加强对施工现场文明施工的管理,教育职工自觉抵制“四乱”行为,现场围墙、大门、冲洗台、道路硬化、材料堆放、建设立面、临建设及餐饮等均符合文明卫生要求;
八、接受建设行主管部门及建设、监理、勘察设计和社会相关方的监督,认真对待所提出的指令或意见、建议,及时消除各类隐患;
九、发生生产安全事故,将按照事故管理规定及时上报建设行主管部门、地方安全生产监管部门等有关部门,并积极配合做好事故调查处理工作,决不瞒报或拖延报告。
以上承诺为本企业及项目经理真实意识的表示,如有违反,愿接受相关方依法或依照依定给予的处罚。
承诺人(企业盖章):项目经理(签名):
日期:日期:
违约承诺书10
安全生产、文明施工协议书
第一条施工现场应围挡整齐,沿街及重要部位须按建设单位要求设置,并保证安全美观,施工标语内容须征得建设单位认可;现场布局合理整洁,无杂草、积水、异味,场内道路必须进行硬化并保证畅通;各种材料应堆放整齐,施工垃圾须定点堆放,及时清运,严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。
第二条施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制,严格按照北京市有关规定执行,避免扰民;施工现场必须设置专用厕所,并有专人管理,严禁随意大小便;生活、生产废水及施工降水未处理合格,不得排入北航下水;不得破坏树木、绿地;土方外运过程,严格按程序操作,不得在校内外遗洒,同时应有避免扬尘的措施。
第三条外地施工人员必须办理相关证件,禁止非施工单位人员在工地留宿,施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品;禁止施工人员在非施工区随意走动,严禁和学生、教职工发生冲突。
第四条施工车辆进出北航时注意校园交通安全,必须缓速行驶,大型机械进出场应提前和建设单位协商,避开校园交通高峰期,必须封路施工时,须征得建设单位同意,并在路口设置明显的提示标志。
第五条施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》,固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志,严禁非专业人员接拆电线,防止发生触电事故,严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。
第六条现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理,应有明显的警示标志,严禁挪用,保证消防道路畅通;施工现场严禁吸烟,剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。
第七条现场施工人员须统X着装、佩带胸卡,严禁闲杂人员进入施工现场;进入施工现场必须佩带安全帽(红色为业主专用颜色),高空作业必须系好安全带,严禁工人酒后上岗,严禁攀爬脚手架,高处作业严禁向下抛掷物品。
第八条脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案,各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全,杜绝发生高空坠物、土方坍塌等X切施工安全事故。
第九条工人食堂必须干净整洁,无蝇无鼠,操作人员证件齐全,认真执行食品卫生安全的`有关规定,严防工人食物中毒;施工人员宿舍要求卫生整洁,严禁随意拉扯电线,冬季取暖严防工人煤气中毒。
第十条施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员,定期检查,发现问题及时整改;对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合,认真履行。
建设单位:___规建处施工单位:
签字:签字:
盖章:盖章:
日期:日期:
违约承诺书11
在我单位中标之后,我单位将从以下方面制定工期进度保障措施,保证在工期内顺
利完成各标段的生产任务:
1、严格执行甲方关于生产进度保障措施的各项条款。
2、做好安全保障工作,严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《长庆油田石油与天然气钻井井控实施细则》等国家、行业有关的安全生产标准和规定,建立健全各项规章制度,做好安全大检查工作,建立完善应急救援预案,防止因安全事故影响下的工期延误。
3、做好前期准备工作,在工期开始前做好设备、原料的检验入库,人员的安全培训等各方面工作,做到有生产指令就能提供服务,保障甲方施工进度。
4、在每口井的固井施工前期做到早联系、早准备、早实施的三早原则,为切实提升工作效提供保障。
5、做好特殊情况下的生产指令安排,如:复杂路况、特殊天气、工农关系等。
6、积极主动了解甲方施工指令,确保按时施工。
7、在一些重点井、难点井中按照甲方要求随时待令,按时到井。
8、如因我方自身生产调度失误,造成甲方工期延误,由我方承担甲方损失。
以上是我们向甲方做出的郑重承诺,请予以监督。
合同违约责任怎么写:
1、违约责任承担方式
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2、违约责任条款约定
违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定,对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。还可以约定一条总的违约条款:“任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的,违约方需赔偿守约方违约金人民币 元,该违约金不足以弥补守约方实际损失的,违约方应赔偿守约方所有实际损失。
3、损害赔偿的范围
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的,依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
4、违约金
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的'损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。 以上为合同违约责任的写法。
违约承诺书12
中国____________银行股份有限公司________分行:
如我方中标中国________银行________分行营业办公大楼工程,为保证中国________银行________分行营业办公大楼工程在合理使用期限内正常使用,我方做如下承诺:
(一)工程质量保修范围和内容
在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。
质量保修的内容为施工图内的全部内容。
(二)质量保修期
1、土建工程为主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;其它土建工程为____年,屋面防水工程为____年;
2、电气管线、上下水管线安装工程为____年;
3、供热及供冷为________个采暖期及供冷期;
4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为________年;
5、其他约定:(关于保修责任期的延长)按《建设工程管理条例》条款执行。
(三)质量保修责任
1、属于保修范围和内容的.项目,我方将在接到修理通知之日起____天内派人修理。若我方不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气等)我方在接到事故通知后,将立即组织维修人员到现场进行抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的该工程合理使用期限内,我方确保地基基础与主体结构工程的质量。
(四)保修保证措施,详见施工组织设计第________页“14.工程保修措施及承诺”。
(五)违约经济处罚:如承包人完成工程施工竣工验收后,我公司承诺:如我公司未执行以上保修措施和承诺,则愿接受不低于所投工程总造价的5‰的经济处罚。
特此承诺
投标人:____________集团有限公司(盖单位章)
法定代表人或委托代理人:____________
违约承诺书13
本人承诺,今因向xx先生借款人民币(大写)xx元,于xx年xx月xx日归还。若未在上述期限内将借款归还,按借款金额的按日支付违约金。超过三日未全额归还借款金额的按十五日计算违约金额,超过七日未全额归还借款金额的`按三十日计算违约金额。若因此造成任何纠纷,由本人承担一切责任及损失。
特此承诺!
承诺人:xx
20xx年xx月xx日
违约承诺书14
如我方中标xx工商银行宁夏分行营业办公大楼工程,为保证中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程在合理使用期限内正常使用,我方做如下承诺:
一、工程质量保修范围和内容
在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。
质量保修的内容为施工图内的全部内容。
二、质量保修期
1、土建工程为主体结构工程为设计文件规定的.该工程合理使用年限;其它土建工程为两年,屋面防水工程为五年;
2、电气管线、上下水管线安装工程为两年;
3、供热及供冷为两个采暖期及供冷期;
4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为/年;
5、其他约定:(关于保修责任期的延长)按《建设工程管理条例》条款执行。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目,我方将在接到修理通知之日起7天内派人修理。若我方不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气等)我方
在接到事故通知后,将立即组织维修人员到现场进行抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的该工程合理使用期限内,我方确保地基基础与主体结构工程的质量。
四、保修保证措施:
详见施工组织设计第289页“14.工程保修措施及承诺”。
五、违约经济处罚:
如承包人完成工程施工竣工验收后,我公司承诺:如我公司未执行以上保修措施和承诺,则愿接受不低于所投工程总造价的5‰的经济处罚。
特此承诺
投标人:xxxxx公司(盖单位章)
法定代表人或委托代理人:
日期:20xx年x月xx日
违约承诺书15
一、新技术应用违约责任承诺
若我中标,我司将采用合理的施工部署、先进的施工工艺和先进的管理方法,对本项目进行全过程监控和实施,并积极应用以上新工艺新技术,确保本工程质量目标、工期目标、安全文明施工目标的全方位实现。若因我司采用新技术、新工艺造成工程质量不合格、工期延误、或其他经济损失。我公司郑重承诺:
1、工程质量不合格由我司无条件返工至达到合同和招标文件、规范标准要求为止,工期不予顺延,同时按质量违约条款执行。
2、若由此造成任何工期延误,则按工期违约条款进行处罚。
3、由此造成的任何直接和间接经济损失或后果均由我司承担。
二、新技术应用与违约责任承诺
若我公司中标,我司将采用合理的施工部署、先进的施工工艺和先进的管理方法,对本项目进行全过程监控和实施,并积极应用以上新工艺新技术,确保本工程质量目标、工期目标、安全文明施工目标的全方位实现。若因我司采用新技术、新工艺造成工程质量不合格、工期延误、或其他经济损失。我公司郑重承诺:
1、在技术应用过程中由于新技术问题的原因而影响工期的愿接受招标文件中的相关处罚条款,具体可参照前面有关工期延误的处罚条例。
2、在技术应用过程中由于新技术问题的原因而影响质量不合格的愿接受招标文件中有关质量处罚的相关条款。
三、新技术应用中违约责任承诺
若我方由于采用新技术而未能预料其风险造成甲方损失的,则由我方负,造成工期延误的按工期延误的条款执行,造成质量不合格按质量不合格具体相关惩罚条款执行,具体见上述工期与质量违约承诺相关条款。
四、新技术违约责任承诺
若在新技术应用过程中造成工期延误的按招标文件工期延误处罚措施执行,若在新技术应用过程中造成工期延误或质量达不到按招标文件标准,我司愿接受投标文件中关于工期承诺与质量承诺的相关条款进行执行。
五、新技术应用违约责任承诺
1、在技术应用过程中由于新技术问题的原因而影响工期的愿接受招标文件或合同中的相关处罚条款,具体可参照前面有关工期延误的处罚条例。
2、在技术应用过程中由于新技术问题的原因而影响质量不合格的.愿接受招标文件或合同中的有关质量处罚的相关条款。
六、新技术应用的承诺
我司在新技术应用的过程中,如果造成工期延误将严格按照招标文件与合同条款中工期延误的相关措施进行处罚,如果造成质量事故,我司愿接受招标文件与合同条款中关于质量事故处罚条例进行相应的罚款。
【违约承诺书】相关文章:
违约责任承诺书06-15
放弃追究承诺书_承诺书02-27
师德承诺书03-03
给老婆承诺书03-23
质量承诺书06-24
业绩承诺书09-05
廉洁承诺书09-13
信用承诺书09-27
考生承诺书10-19
借读承诺书01-03