(热)工程承包合同
在人们的法律意识不断增强的社会，合同的用途越来越广泛，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编帮大家整理的工程承包合同，希望能够帮助到大家。
工程承包合同 篇1
委托方（以下简称甲方）：___联系电话：__________承包方（以下简称乙方）：__联系电话：__________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的.特点，双方在平等、互信、互利、自愿、协商的原则，达成以下协议：
一、甲方将____小区__楼_单元___室住房一套承包给乙方装修，总面积___m。
二、承包方式：包工包料，材料按合同约定由乙方采购，使用前需由甲方检验后方可使用。
三、承包内容：
四、施工工期：从____________年___________月___________日至____________年___________月___________日止，总工期为20天。施工过程中如有停水、停电、非人为因素，工期顺延。如到期未完工，每天扣除200元，工期超过35天后乙方每天按总造价10%赔偿甲方。
五、总造价金额：贰万捌仟元整（￥：___________元）。
六、施工要求：乙方按照效果图施工，施工过程中甲方如有变更，乙方按甲方要求施工。
七、乙方购买材料按用料表购买，若甲方指定材料购买，超出预算另补差价。如选择材料降低预算表价格，乙方需扣回给甲方。
八、甲方义务
开工前一天，甲方为乙方入场施工创造条件（包括清场如有其它杂物，由甲方负责清除），不能影响乙方施工。甲方提供施工水源、电源。
九、乙方义务
施工中严格执行安全施工操作规范，注意防火、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。如施工时间内施工者发生安全事故，由乙方承担全部责任。
十、工程款支付方式：
1、自签订合同之日，甲方预付乙方壹万元。
2、二期付款，木工完工油漆进场时，甲方付给乙方___________万元。
3、工程竣工验收后，甲方在七天内一次性支付捌仟元，不得拖欠。
十、质量保证：乙方对自己所装修的质量保修一年，人为除外。
十一、合同争议的解决办法
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成，依法向人民法院提起诉讼。
十三、违约责任
甲、乙双方需共同遵守合同条款，违约金按总造价的20%付给对方，其它损失按实计算。
十四、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，从签字之日起具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承包合同 篇2
发包方（甲方）：_________________________
承包方（乙方）：_________________________
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规的规定，结合本市装饰装修的特点，遵循自愿、公平和诚实、信用的原则，双方对本工程的施工事项协商一致，就乙方承接甲方的装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：_________________________
2、工程地点：_________________________
3、工程内容（附工程设计图纸及文字说明和工程预算书）：_________________________
装饰内容以图纸和预算为依据，实际施工如有增减应征得双方同意，并以书面形式予以确认，增减部分按实际结算。
4、承包方式：经充分协商双方确定为_______________类承包方式。
a类为乙方包工、包全部材料；
b类为乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料；
c类为乙方包工、甲方包全部材料。
5、根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。
双方确定合同额为_______________元，金额大写（人民币）。
设计费为_______________元，金额大写（人民币）。
6、工程期限：根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。
如遇下列情况，工期相应顺延。
（1）按施工准备规定，不能提供施工现场场地，电源线路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。
（2）不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。
（3）在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。
（4）甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。
（5）因甲方材料供应不及时而影响施工。
（6）未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
（7）因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素，而延误工期。
二、工程质量标准
工程质量标准：优良。按建筑装饰、装修工程质量标准验收规范执行。
三、甲方义务
1、开工前_______________天，为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。
施工期间：甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为竣工验收依据。
2、不拆动原建筑承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。
3、做好及时供应工作，发现材料不足时需立即补足。
4、参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。
四、乙方义务
1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。
5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。
五、工程变更
1、设计变更。施工中甲方需要对原工程设计变更，应提前3天向乙方以书面方式提出变更通知。设计变更应由原设计单位提供变更的图纸及相关说明。
2、项目变更。施工中甲方需求增加或减少项目，应提前3天向乙方以书面方式发出变更通知。乙方同意后，双方应办理签证，作为追加合同价款和结算的依据。
3、因甲方提出设计或项目变更的，工期相应顺延。
六、工程验收
1、工程完工后，乙方向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。
2、甲方接到验收报告后三日内组织验收，并在验收后三日内予以认可或提出修改意见。乙方应按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用；由甲方原因造成的修改，其修改费用由甲方负责。
3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后三日内不组织验收，或验收后三日内不提出修改意见，视为验收合格。
4、工程未经竣工验收或验收未通过的，甲方不得使用；如甲方强行使用，乙方不予承担保修，并视为工程竣工及验收合格。
七、工程款交付方式
1、第一次于合同签订之日，甲方支付合同总额的_______%，即_______元。
2、第二次于工程进度的_______%时，甲方支付合同总额的________%，即______元。
3、第三次于工程进度的_____%时，甲方支付合同总额的______%，即________元。
4、工程验收合格后，由乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意。双方填写工程结算清单，七日内付清余款。
八、违约责任
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
2、未办理验收移交手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。
3、因单方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的`经济损失。
4、甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金_______________元。
5、由于甲方原因，工期延误，每延误一天向乙方支付违约金_______________元。
6、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理工期不予顺延。
7、由于乙方原因，工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______________元。
九、保修
1、本工程保修期为壹年，自验收合格双方签字之日起计算。
2、乙方提供终身维修服务，保修期外的维修费用由甲方负责。
3、人为破坏及外来因素，甲方指定或提供材料的质量原因，自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。
十、纠纷解决方式
1、本合同履行期间，双方如发生纠纷，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向_______________仲裁委员会申请仲裁；或向_______________人民法院提起诉讼。
十一、其它项目具体规定
1、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责垃圾清运费（此费用不在工程价内）
2、工程竣工决算以实际工程量计算为准。
3、增减项目由双方协商，双方签证为依据。
十二、附则
1、本合同经甲、乙双方签字后生效。
2、甲、乙双方直接鉴定合同，本合同一式________份，甲乙双方各执________份。
3、本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。
4、本合同实行当事人自愿签证原则，可将合同文本提交所在市（区）县有关签证部门进行签证，以保护合同双方当事人的合法权益。
甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
工程承包合同 篇3
甲方：
乙方：
甲方依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将挡土墙工程交由乙方承担施工，经协商双方就本建设工程相关事项达成一致意见，特签定本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、合同工期：
二、工程质量要求：
工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
三、承包方式结算价款
1、甲方将十八标所有运输工程交给乙方运输。
2、运输价格按4元/立方计算。超过一公里每500米加1元。
3、工程量约90万方。工程造价约360万元。以实际完成为准。
四、双方权利和义务
甲方：
1、向乙方提供施工图纸一套，将施工现场的水准点和坐标控制点，以书面形式提供给乙方，并进行现场交验。
2、随时指导监督乙方按规范严格施工。
3、保障进入施工场地的道路通畅，材料运输车要能进入现场，及时供应材料。
乙方：
1、按合同要求的工期、质量完成工程任务。
2、精心组织、合理安排并严格按照甲方审定的施工方案和各项指令进行施工，确保按期完工。
3、乙方必须对施工现场及施工方法采取必要的安全措施，确保安全生产和文明施工，杜绝一切事故发生。在合同实施过程中，由于乙方原因在施工过程中所发生的一切经济责任和刑事责任，由乙方承担；在合同实施过程中，由于乙方原因在施工过程中所发生的一切安全事故、交通事故等的.经济责任和刑事责任，全部由乙方承担。
4、自备施工所用机械设备料具以及拌砂浆的水等。
五、合同价款支付
完工后15天内，办理竣工结算后工程款付清总款项的95%，剩余5%的质保金工程竣验收后付清。
六、 其他
未尽事宜，双方协商解决。
本协议一式两份，双方各执壹份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力，工程款结清合同自动终止。
甲方（公章）： 乙方（公章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
年 月 日 年 月 日
工程承包合同 篇4
甲方： 身份证号：
乙方： 身份证号：
一、甲乙双方本着自愿、公平、诚信，互惠互利的原则制定本合同。
二、甲方将承包的新疆昌吉XX所有土地犁地（约1.6万亩左右）作业权转包给乙方，由乙方独家完成，期限为________年(________年____月____日-________年____月____日止)。
三、乙方按市场价格每年为甲方在昌吉监狱作业的'16辆机车提供0号柴油50吨，费用由乙方先行垫付，
第一次柴油应于每年____月____日前送到，
第二次柴油于每年____月1____日送到，
第三次于每年____月____日送到。
四、甲方转包给乙方的犁地作业费暂按每亩19元向乙方支付机耕费，如今后油材料价格上涨甲方应协助乙方做好价格调整工作。如乙方无法完成作业时，甲方可另行调车，调车所产生的费用与差额部分由乙方全部承担。
五、甲方应提前3天通知乙方进行作业，每次单独作业面积不得低于300亩，因农机秋翻作业的季节性强，乙方应在甲方规定的时间内完成所有犁地作业（犁地截止时间每年____月1____日），过期即视为违约。
六、乙方作业时，必须按《农机田间作业标准》达到质 量标准要求，如因质量问题所造成的损失由乙方全部负责。
七、甲方为乙方提供食宿，所产生的费用由乙方承担。为确保每年工作正常顺利进行，乙方向甲方支付保证金3万元整，此款于次年犁完麦子地后支付并依此类推。
八、乙方为甲方垫付的柴油款和乙方犁地作业所产生的费用，从监狱支付给甲方全部机耕费之日起____日内一次性支付，每过期____日应按2‰支付违约金。
九、乙方在监狱作业期间，应做到随叫随到，听从指挥，严格遵守监狱监管规定，甲方有权对乙方进行监督管理。
十、合同自签订之日起生效，甲乙双方应严格依照本合同约定条款履行合同，任何一方不得单方解除本合同，若有一方单方面解除本合同，应向对方支付违约金10万元。 十
一、双方在履行合同过程中，如有争议可友好协商，订立补充条款，如不能协商一致，可向____市人民法院提起诉讼。
甲方签字：乙方签字：
________年____月____日________年____月____日
工程承包合同 篇5
委托方：________________________________业主大会(以下简称甲方)
受托方：________________________________________(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》
物业维修工程委托审价合同(示范文本)
委托方：________________________________业主大会(以下简称甲方)
受托方：________________________________________(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和其他有关法规，经甲乙双方协商，本着平等自愿原则，订立本合同。
第一条工程概况
1、工程名称：
工程地点：
开工日期：
竣工日期：
建筑面积：______________________平方米
结构类别：
预算造价：____________________元
决算造价：____________________元
2、物业管理企业：
3、施工单位：
4、监理单位：
5、其他：
第二条合同内容（取消的条款，在其编号前括号内标“×”)
( )1、甲方委托乙方编制该工程预算(或概算);
( )2、甲方委托乙方审核该工程预算(或概算);
( )3、甲方委托乙方承办工程造价技术经济鉴定;
( )4、其他。
第三条甲方权利与义务
1、甲方可向乙方索取与委托内容有关的技术经济报告;
2、甲方可向局方询问委托工作进展情况及相关内容(政府有规定者例外);
3、甲方可向乙方书面阐述对工程及具体问题的意见;
4、甲方应向乙方及时提供工作所需的修缮方案和必要的施工图纸及其他有关的书面资料;
5、甲方为乙方的工作开展提供必要的配合;
6、甲方须按约及时向乙方支付服务费用;
7、其他。
第四条乙方权利与义务
1、乙方可向甲方索取与委托内容有关的各类技术经济资料;
2、乙方可要求甲方对有关问题做出解释和补充有关资料;
3、乙方可要求甲方在工作进展中提供必要的配合;
4、乙方接受本合同第二条第三项委托内容的，应当加强维修工程事前、事中、事后的跟踪检查;
5、乙方应遵循公平、公正、公开及合法的原则，认真、细致、周到地进行服务工作;
6、其他。
第五条合同费用
1、甲乙双方按照市房地资源局和市物价局制定的收费标准执行。
2、基本费：
按______________________________________为取费基础，计___________________元。
人民币(大写)：_________________________________________________
3、差额费：
按______________________________________为取费基础，计___________________元。
人民币(大写)：_________________________________________________
4、甲乙双方商定：
按______________元，一次确定，不另调整。
人民币(大写)：____________________
5、上列三款费用不得同时计取，如发生差异，应按其中金额最大一类收费。
6、付款方法：
第一次支付：___________________元。
人民币(大写)：_____________________
支付日期：________年_______月_______日
第二次支付：___________________元。
人民币(大写)：_____________________
支付日期：________年_______月_______日
如有余款，待合同履行完毕时，一次结清。
第六条合同时效
1、本合同自签订之日起生效。
2、双方确定，本合同所含工作内容至_______年_______月_______日结束。
3、双方完成工作，付清费用后，本合同自行失效。
第七条违约责任
本合同如发生违约，按下列约定承担违约责任。
1、甲方原因造成违约，按合同费用总额_________支付给乙方______%违约金;
2、乙方原因造成违约，按合同费用总额_________支付给甲方______%违约金;
第八条争议解决方法
甲方或乙方在履行本合同中发生争议，如协商不成，按下列途径处理(取消的条款在其编号前括号内标示“×”)：
1、向上海仲裁委员会申请仲裁;
2、向人民法院起诉。
第九条附则
1、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商或签订补充协议，所达成的一致意见或协议与本合同具有同等效力。
2、本合同一式____份，其中正本_____份，副本_____份;甲乙双方各执正本_____份，副本_____份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
地址：地址：
负责人或委托代理人：负责人或委托代理人：
(签字)(签字)
电话：电话：
开户银行及账号：开户银行及账号：
邮政编码：邮政编码：
合同订立日期：___年提供、包装标准及费用承担
1．包装物由□乙方提供并承担费用/□甲方提供并承担费用
2．包装标准：_______________________________________
3．其他约定：_______________________________________
第五条付款方式
1．双方约定按以下第方式付款：
（1）按月付款：
甲方于本合同签订之日起_______日内支付合同总价款________%计______________元的预付款，每月___日前支付上月供货货款的________%，本合同约定的货物全部供应完毕后_______日内甲方支付剩余货款的________%，余款于_____年____月_______日前付清
（2）按供货量付款：
甲方于本合同签订之日起_______日内支付合同总价款____%计______________元的预付款，乙方每供货达到后___________日内，甲方支付该批货物价款的________%，本合同约定的货物全部供应完毕后_______日内，甲方支付剩余货款的________%，余款于_______年____月_______日前付清
（3）其他方式：____________________________________________________________ _______________。
2．甲方无正当理由超过约定的交（提）货最后时限日仍未通知乙方交付剩余货物的，应当在日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款
第六条交（提）货方式、时间和地点
1．交（提）货方式：_____________________________________________
2．交（提）货时间：_____________________
3．运输方式：___________________________________________________
4．运输费用：___________________________________________________
5．货物交接地点：_______________________________________________
6．收货人：_____________________________________________________
7．甲方指定的货物签收人：_______________________________________
8．其他约定：___________________________________________________。
第七条货物的验收及检测
1．乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并提供复印件；提供原材料质量检测报告，具体检测项目应当包括：________________________________________________________________________________ ；进口货物还应当提供报关单等进口凭证。乙方未能提供上述资料的，甲方有权拒收。
2．甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后____日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。
3．甲方有权要求从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合约定技术质量要求的，甲方有权退货。
4．双方对于封样以及复检的办法，按________________________执行，没有相关规定的'，复检的项目与检测方法是：_______________；
样品采集与封样的方法是：________________________________________________________________________________ 。
双方约定的复检检测鉴定机构为________________________，检测费由甲方承担；但经检测质量不符合合同约定的，检测费由乙方承担。
5．甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际使用的，视为对货物的认可。
第八条双方其他义务
1．甲方义务
（1）甲方应当提前____日就送货的具体时间、地点及收货人等情况与乙方进行确认，并提供必要的协助。
（2）甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。
（3）甲方应当按照乙方提示的方法，对货物妥善保管、搬运、使用。因甲方原因导致货物损毁的，由甲方承担相应责任。
2．乙方义务
（1）乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。
（2）乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底。
（3）乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。
第九条违约责任
1．甲方违约责任
（1）甲方逾期付款的，应当每日按逾期付款的千分之____向乙方支付违约金，且乙方有权暂停供货；逾期付款达到应付货款的____%以上并超过____日的，乙方有权解除合同。
（2）甲方无正当理由拒绝收（提）货的，应当比照乙方逾期交货承担违约责任。
（3）甲方未按约定提供包装物造成交货迟延的，应当比照乙方逾期交货支付违约金，交货期限顺延。
（4）由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当承担由此给乙方造成的损失，交货期限顺延。
（5）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
2．乙方违约责任
（1）乙方逾期交货的，应当每日按逾期交货价款的千分之____向甲方支付违约金；逾期交货超过____日的，甲方有权解除合同。
（2）乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当承担逾期交货的违约责任。
（3）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
第十条合同的解除
1．经双方协商一致，可以解除本合同。
2．依法律规定或合同约定请求解除合同的一方，应当自解除事由发生之日起________日内，以快递签收、公证送达等方式通知对方，否则丧失解除权。
第十一条通知与送达
1．双方因履行本合同发出的通知、文件、资料，均按下列地址送达：
甲方：______________________________________________________________。
乙方：______________________________________________________________。
一方变更地址，应当及时书面通知对方，否则以原地址为准。
2．以邮寄方式送达的，寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。
第十二条争议解决方式
本合同项下发生的争议，双方可以协商或向XX市建设工程物资协会等部门申请调解解决；协商或调解不成的，按照下列第____种方式解决：
1．向___________________________人民法院提起诉讼；
2．向_________________________仲裁委员会申请仲裁。
第十三条其他约定
1．本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式____份，甲方____份，乙方____份，具有同等法律效力。
2．未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。
3．双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本，并将复印件交付对方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。
4．双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时向对方通报不能履行合同的理由，并在____日内提供书面证明。
5．其他事项：____________________________________________________________________________ 。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________________
住所：________________________住所：________________________________
法定代表人：__________________法定代表人：__________________________
工程承包合同 篇6
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规等的规定，为明确甲乙双方在本工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务按设计质量要求全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意，签订本合同。
第一条 工程概况
(一) 工程名称：
(二) 工程地点：
(三) 工程范围：
(四)工程承包金额：按甲乙双方约定单价收方计算金额，不能计量的工程按记日工结算。(浆砌片石单价：元/M3 、混凝土单价： /M3)
第二条 工程期限 根据双方协商，工程期限自20__年 4月 20日起至220__年 5月30日止，没按期完成工程任务扣取20__元。
第三条 工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及相关国家质量标准进行施工，确保工程质量。工程验收时，按图纸和验收标准执行。
第四条 工程款结算 工程进场后，按完成工程量的施工进度支付工程款的60%;工程完毕时，乙方开具建安发票支付工程款总额的90%;剩余的10%作为工程质量保证金，在工
程交付并经验收合格后，一次性付清余款。
第五条 双方责任
(一) 甲方责任
1、甲方提供施工图纸等资料，乙方必须严格按照设计图纸进行施工。
2、甲方提供材料需在乙方塔机施工范围内，如需二次转运，费用由甲方承担。
3、甲方派驻代表现场进行技术指导、质量监督、检查及质量送检。
4、工程完毕后，甲方应组织专门人员在 30 日进行验收。
5、工程范围 由甲方承担。
(二)乙方责任
1、乙方所有进场人员必须听从甲方的管理、安排，严格按安全施工规范及质量验收规范进行施工操作，并做好相关资料。
2、乙方施工过程中须制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育和管理。如发生安全事故，由乙方承担全部责任。
3、砼、砂浆配合比由甲方提供，达不到强度乙方不承担责任，因施工造成的质量事故由乙方负责。乙方应在保证质量的前提下节约材料，如发现乙方有故意浪费材料的情况，甲方有权视情节轻重处以3—5倍的罚款(如擅自调整配合比、地上散落的材料收捡等)。
第六条 违约责任
1、达不到质量要求的除承担返工损失外，还要承担由此给甲方造成的停工费用及水、电、建筑材料费用。(做资料费用由甲方承担)
2、不按安全操作规范施工且拒不听从现场管理人员指挥的，视情节轻重甲方有权处以200—20__元的`罚款。
3、不能按合同工期及甲方下达的工程进度计划完成施工任务的，除赔偿由此给甲方造成的直接损失外(管理人员工资、设备及周转材料租金)，根据情节轻重甲方有权按每误工一天处以200—20__元的罚款。
4、乙方在施工过程中如因管理不善造成材料浪费，例：发现100Kg以上的砼或砂浆块等，甲方有权处以200—20__元的罚款。
第七条 乙方擅自转包合同的，一经查证落实乙方所完成工程量中无条件扣出壹万元付甲方违约金，另外还要承担由此给甲方造成的经济损失，并解除合同。
第八条 其它未尽事宜甲乙双方另行协商，对本合同如有争议可申请仲裁。
第九条 本合同经甲乙双方签字后生效，至本工程竣工验收合格，结清工程尾款，保修期满后自动失效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方代表：
乙方代表：
公司税号：
公司税号：
开 户 行：
开 户 行：
帐 号：
帐 号：
电话传真：
电话传真：
工程承包合同 篇7
发包人：
承包人：
甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.建筑面积:
二 、配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱至各级分箱，至用电设备。
弱电：给排水部分
给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，预留给水立管套管。
排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。
三、施工工期
总日历天数为____________天。具体以阶段施工进度计划为准。
四、承包单价
地下室及商铺按建筑面积____________元/㎡。住宅按建筑面积____________元/㎡包干。
设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。
定额外用工。按每日__元计算。
变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。
五 结算及付款方式
1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按____________元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。按元/㎡，二次预埋按元/㎡。
2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。
六双方职责
1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。
2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。
3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。
4.乙方自行提供必要的劳保用品。
5.乙方进入甲方施工区域的.生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。
6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。
7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。
8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。
9.甲方及时提供工程所需的各种材料。
10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。
11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。
12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。
13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。
14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
七工伤事故责任分担
1.3000元以内安全事故，由乙方承担。
2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。
八一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。
九争议解决
双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。
本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。
甲方：
乙方：
日期：
工程承包合同 篇8
甲方：________________
乙方：________________
甲方为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，保证该工程项目的顺利实施，甲方将该水库工程发包给乙方承包经营，经甲、乙双方协商一致达成以下协议。
一、承包内容：
施工图纸及施工合同范围内的全部内容，主合同中所有承包人的义务均由乙方承担。
二、承包方式：
1、本工程由乙方代表甲方具体实施，包括整个工程的协调管理工作。乙方必须按照主合同的要求，保质、保量、保安全，按期交付工程，并履行保修义务。
2、本工程的现场施工全部由乙方承担。施工队伍由乙方组建，以甲方所属项目部的名义实施，并遵守甲方制定的有关工程管理的各项管理制度。
3、乙方在施工过程中必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》的规定，如出现安全事故，一切责任和损失均由乙方承担。
4、甲方有权不定期到工地对安装质量、安全生产、文明施工进行检查，发现违规有权根据管理规定直接处罚;若发现乙方对检查人员、相关利益主管人员行贿或其他换取乙方利益的行为，加倍处罚并取消乙方的承包资格，罚款从工程到款中直接扣除。
5、工程施工过程中及工程竣工验收的资料收集和整理全部由乙方负责，试验检测复试的费用均有乙方承担，资料原件必须交由甲方存档;工程结算报告由乙方提供给甲方并附经济签证等相关证明文件，甲方据此向业主提出正式结算申请。核对决算时乙方应主动参与并承担最终的结果。因乙方疏于管理造成漏签、签证无效等其他损失，甲方提供法律援助，但经办人员工资以外的一切费用及法律后果均由乙方承担。
7、本协议是以甲方与业主签订的主合同为基础。本协议未作规定的均按主合同及相关文件执行。乙方应保障甲方免于将承担因主合同违约造成的.工期延误赔偿及根据主合同承包人将承担的任何赔偿费，否则甲方可以从支付乙方的任何价款中提存履约保证金不足以弥补赔偿金部分的差额，并且不排除采用其它补救方法的可能。
8、
如乙方出现延误工期20天以上、发生较大质量问题、拖欠农民工资导致信访事件等严重违约事件行为，甲方有权终止协议，并扣除乙方保证金，甲方接管本工程。
三、工程造价：
本合同全部工程施工图预算造价为人民币__壹佰万__元，前期已付叁拾万元，本次付款陆拾万元。
四、财务安排：
1、乙方自主经营、独立核算，为本工程经营成果的最终承担者。
2、所有原辅材料的采购必须以甲方名义进行，发票开具给甲方，费用由乙方承担，以甲方名义转帐支付。
3、本工程中所涉及的工程所在地政府行政主管部门收费、行业主管部门收费、各种地方性收费以及主合同实施过程中应由甲方承担的费用均由乙方承担。
五、在合同履行过程中如乙方遇到困难。
原则上由乙方自行解决，甲方尽力予以协调，但相关费用由乙方承担。
六、未尽事项，双方可协商补充。
如有争议双方应协商解决，协商不成时可向甲方所在地人民法院诉讼。
七、协议份数。
本协议一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方：________(签章)乙方：________(签章)
________年________月________日________年________月________日
工程承包合同 篇9
合同编号：_______________
发包单位：（以下简称甲方）_______________
承包单位：（以下简称乙方）_______________
依照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议,共同守约。
第一条工程概况
1.1工程名称：
地点：______________________________
1.2工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)
装饰内容以图纸和预算为依据，实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。
1.3承包方式：经充分协商双方确定为_______________类承包方式。
a类为包工包料
b类为包工不包料
1.4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。
双方确定合同额为_______元，金额大写（人民币）______________。
设计费为_______元，金额大写（人民币）______________。
1.5施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。
自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。
1.6如遇下列情况,工期相应顺延。
1.6.1按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除，影响进场施工。
1.6.2不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。
1.6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。
1.6.4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。
1.6.5因甲方材料供应不及时而影响施工。
1.6.6未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
1.6.7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素，而延误工期。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订（工程监理合同），并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条甲方义务
3.1开工前_______________天，为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。
施工期间：甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为竣工验收依据。
3.2不拆动原建筑承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。
3.3做好及时供应工作，发现材料不足时需立即补足。
3.4参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。
第四条乙方义务
4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质保量完成工程。
4.2保证施工现场的整洁。严格执行市（区）县有施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
第五条工程变更
工程项目或施工方式如需变更，双方协商一致，鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。
第六条工程验收
6.1隐蔽工程：甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查，验收合格并签署意见，由乙方保存作为竣工验修依据。
6.2工程竣工后：乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后，两天内组织验收，填写验收单，逾期即视为该工程验收合格，在工程款结清后办理移交手续。
第七条工程款交付方式
7.1第一次于合同签订之日，甲方支付合同总额的_______%，即_______元
7.2第二次于工程进度的_______%时，甲方支付合同总额的________%，即______元。
7.3第三次于工程进度的_____%时，甲方支付合同总额的.______%，即________元。
7.4工程验收合格后，由乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意。双方填写工程结算清单，七日内付清余款。
第八条违约责任
8.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
8.2未办理验收移交手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。
8.3因单方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
8.4甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金____________元。
8.5由于甲方原因，工期延误，每延误一天向乙方支付违约金_______________
元。
8.6由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理工期不予顺延。
8.7由于乙方原因，工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______________元。
第九条保修
9.1本工程保修期为壹年，自验收合格双方签字之日起计算。
9.2乙方提供终身维修服务，保修期外的维修费用由甲方负责。
9.3人为破坏及外来因素，甲方指定或提供材料的质量原因，自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。
第十条纠纷解决方式
本协议执行中如发生纠纷，双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。
第十一条其它项目具体规定
11.1因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责垃圾清运费（此费用不在工程价内）
11.2工程竣工决算以实际工程量计算为准。
11.3增减项目由双方协商，双方签证为依据。
第十二条附则
12.1本合同经甲、乙双方签字后生效。
12.2甲、乙双方直接鉴定合同，本合同一式________份，甲乙双方各执________份。
12.3本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。
12.4本合同实行当事人自愿签证原则，可将合同文本提交所在市（区）县有关签证部门进行签证，以保护合同双方当事人的合法权益。
12.5合同的其它附件。
附件一：装饰装修工程预算书
附件二：装饰装修工程设计图纸
附件三：装饰装修工程变更单
附件四：装饰装修工程验收单
附件五：工程结算单
附件六：工程保修单
第十三条其它约定条款
发包单位承包单位：
（盖章）（盖章）
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
签约地点：签约地点：
签约时间：签约时间
工程承包合同 篇10
甲方：_______________
乙方(木工班)：_______________
甲方就承建的 _______________楼工程木工、模板(松木、胶合板)、门架工程承包给乙方施工，经甲、乙双方协商达成如下协议。
一、承包方式：包工包料。
二、承包工作内容：
按照甲方提供的施工图内容施工，具体施工内容包括模板(松木、胶合板)制安(包括钉子、铁丝、夹具、卡具、穿墙塑料管、门架支撑)等所有材料及设备、门架拆除、放线、清理、预埋件、预留钻洞、安装预埋件、浇捣砼时的护模、垮模需要按图要求凿砼、剪力墙、柱钢管加固等。(地下室剪力墙钢管加固由甲方负责)。
三、质量要求
1、模板的几何尺寸必须符合施工图纸尺寸，几何尺寸偏差在国家施工规范允许范围内。
2、模板及门架支撑体系必须具有足够的'强度、刚度和稳定性，能安全检查可靠的承受施工荷载和侧压力。
3、模板接缝严密，不得严重漏浆。
4、模板制安质量标准为合格。
5、如发生胀模、垮模，造成砼凸出现象，凿砼工资由乙方承担并负责清理卫生，柱剪力墙脚下渗出砼包由乙方负责凿除并清理。出了现大面积垮模和造成质量事故，按凸出部分每处_______________元进行罚款。
6、乙方必须保证地下室，首层二层购新模板。
7、乙方应严格按照施工规范和操作规程，并按优良标准进行施工，确保一次验收合格，若因质量问题造成重大损失，工程造价的_______________ 到_______________倍予以罚款。
8、每层(屋)模板安装和拆除后，必须清理干净所有杂物，保证干净的楼(屋)面交给钢筋工和泥工班组。
四、木工包干单价
工程量按砼接触展开面积计算，地下室单价按_______________元平米计算，(支撑系统为轮扣综合价)标准层单价为_______________元平米计算，计时工按 8元小时计算。
五、工程款结算方式
每月结算一次，按当月完成工作量总款的80%在次月_______________日发放工资，工程封顶后付至总工程量的95%,所有木工项目完成，工程竣工验收后三个月内付清所有工程款，如乙方中途退场或停工，则甲方扣除乙方已完成的工程量的50%作违约金，并且有权另行安排班组接替其施工任务，乙方不得在施工过程中不听从施工员的安排，施工员有权不给乙方结算工程量。
六，工期
每月每层按项目经理下达的施工计划规定时间完成，在标准层后，每月每栋必须完成4层。乙方必须备足所有材料。每提前一天奖励_______________,每推迟一天罚款_______________元，按期完成不奖不罚。
七，文明施工
乙方进场后要做到文明施工，各种进场材料应分类堆放堆齐，做到工完料清，施工期乙方必须服从甲方施工员指挥，如乙方不听从甲方施工员指挥，甲方施工员有权对乙方罚款和开除出场。
八、安全生产
乙方在施工中必须做到安全施工，班组长应对本班民工进行安全教育，严格按照国家安全操作规程施工，并严格执行甲方各项规章制度，做好周边安全防护，因乙方原因发生的任何安全事故所造成的一切责任及损失均由乙方责任，因其他原因所造成的安全事故由责任方负责，安全帽由工地统一购买，乙方支付购买款。
九、乙方不得用甲方的模板材料，如有发生甲方将加倍罚款，每层(每道)工序完成后及时把施工现场清理干净，主体工程完成后所有木工建筑材料全部用品吊栏运输下地，并及时清理出工地。
十、乙方须无偿提供吊栏下料台的板子、搭桥、泥工用工作凳子，工地人员铺床用胶合板方料等，如人为损坏，按市场价赔偿。
十一、乙方必须每天安排一名负责人在工地现场指挥，不到现场每天罚款_______________元。
十二、本合同一式五份，甲方叁份，乙方贰份，本合同从签订之日起生效，工程竣工甲方付清乙方工程款后自然失效。
十三、乙方向甲方交纳陆万元(每栋壹万元)工程质量、进度、安全履约保证金。
甲方(公章)：_______________
__年__月__日
乙方(签名)：_______________
__年__月__日
工程承包合同 篇11
甲方：
乙方：
我校因为年久失修，管道、暧气片都老化，到了冬天教室没温度，学生不能正常上课，后经校领导决定改造采暖设施，经双方协商签定如下条款：
一、承包方式：包工包料。
二、开竣工时间： 年 月 日 开工至年月
三、付款方式：工程竣工验收后一次性付清。
四、在施工过程工中发生的一切伤亡事故，均由乙方承担。
五、工程总造价：
六、本合同一式两份，双方各执一份，盖章签字后生效。
甲方（盖章）：乙方（签字）：
年 月 日
工程承包合同 篇12
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
身份证号码：
承包人地址：
根据工程生产的需要，经甲乙双方友好协商，甲方同意将承建的江安飞跃上城国际商住楼的基础土石方工程承包给乙方操作，为明确双方的责、权、利，保证双方的利益，经协商达成以下条款，供双方共同遵照执行。
一、工程名称：江安飞跃上城国际商住楼。
二、工程地址：江安中心路碓窝井。
三、基础工程结构形式：条形砼基础及少部分独立柱基。
四、承包范围及分包形式
1、基础开挖范围内土石方的挖方及运输、倒土（包括基槽、基坑的破碎、挖、运、倒土以及基槽、基坑的修边检底）。
2、分包形式：单价包干。
五、工程结算方式及承包价格
1、土石方按实收方计算。基槽、基坑的挖方包括坑、槽的清边检底，达到验收要求。
2、承包价格：
按实际收方量计算:180元/m3
六、价款支付
完工后支付全部工程款的80%，剩余工程款在俩个月内全部支付完。
七、工程所需用具，设备等双方负责范围：
1、甲方负责向乙方提供基础施工图纸及向乙方交代每单元四边主轴线。
2、乙方负责所有的放坑、槽线，甲方派人配合。严格按照施工图纸的尺寸大小及标高进行开挖、清理，并达到验收要求。
3、乙方自行准备挖机、运输车辆、放线所需的一切工具。
八、施工工期
施工工期为15天,如果每延误一天，则按500元/天进行处罚。若遇不可抗拒因素,工期顺延。
九、工程质量
1、甲方有权监督乙方分包的工程质量，乙方应严格按有关施工规范、图纸进行操作施工，产品必须一次性交验合格，乙方应精心组织、精心施工，以确保工程质量优良，如乙方在施工中出现自己放线错误造成的`一切损失由乙方承担。
十、安全生产
乙方必须严格按照国家现行的安全操作规程和有关规定，进场必须设兼职安全人员，建立健全安全制度，禁止违章操作，甲方有权监督乙方分包工程的安全生产，若发生安全事故，经济损失双方负责的范围如下：
1、由于乙方责任或主要责任属乙方，经济损失在20 元以内全部由乙方负责。
2、由于乙方责任或主要责任属乙方，经济损失在20 以上由甲、乙双方协商解决。
3、若因乙方不戴安全帽，高处作业不系安全带发生的事故，无论原因如何，主要责任属乙方，并由乙方负责经济损失。
4、若工地发生安全事故，无论责任属谁方，乙方均应积极组织相关人员同甲方一超，抢救伤员，保护现场。
十一、双方责任
1、甲方责任：组织乙方人员的入场教育和工程质量、安全生产进行技术交底和公司有关规章制度的教育，并做好记录，记录由双方代表签字，对已完工程量进行验收并办理价款支付。
2、乙方责任：
（1）对所有进场人员进行管理和教育；
（2）乙方进场后要认真熟悉施工图及规范，在施工过程中必须严格按现行规范施工作业，班组每天坚持召开全体员工班前会，总结查找施工中的质量、安全隐患，确保质量、安全正规化、正常化；
（3）服从甲方项目经理和施工员的指挥，做到遵章守纪，爱护产品，保护财产及设施；
（4）机械设备由乙方自行负责管理；
（5）严禁出现材料的浪费。
（6）做到工完场清,没有用完的材料及时收检,
（7）施工中的作业人员，应文明施工，并确保安全生产。A、凡发现穿拖鞋、不戴安全帽上班处20—50元/人、次的罚款；B、高处临边作业，不系安全带处50—100元/人、次的罚款。C、饮酒后上班者处50—100元/人、次的罚款。D、外架作业，严禁单板操作，违者罚款50—100元/人、次。经教育仍不整改者加倍处罚。F、工地上无论任何原因而发生打架斗殴者，双方将受到1000-10000元/人、次的处罚，并承担伤者的一切费用。
十二、违约责任
甲乙双方必须严格遵守以上条款，确保工程进度和工程质量及安全生产，如发生安全和质量事故，按双方签订的安全和质量责任执行。
十四、其它事宜：
十五、本合同如有未尽事宜，双方协商解决。
十六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方盖章和签字后生效，本工程完清结算，且付清余款后，本合同自动失效。
甲方负责人： 乙方承包人：
身份证号码： 身份证号码：
电话号码：
电话号码：
20 年 月 日
工程承包合同 篇13
发包方(甲方)：___________
法定代表人：_______________
联系电话：__________________
承包方(乙方)：___________
法定代表人：_______________
联系电话：__________________
经双方磋商现将甲方_____________工程交由乙方进行种植，为了确保工程质量，双方本着互相支持，紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，将签订合同条款如下：
一、施工地点：___________
二、绿化工程造价：__________________________(大写)
三、工期在甲方为乙方准备充分的情况下，应尽快确保工期速度。
四、开工准备，甲方应为乙方开工前所具备相应条件。
五、甲方确认委派___________做为甲方的代表权，负责监督乙方施工，全权处理好相关事宜。
六、工程款的支付方式：
在工程施工至2-5天内支付工程总价的40%资金，作为乙方的'启动资金。后期工程完成待甲方验收合格后支付工程总款的50%，尾款10%待工程完工养护一周后，甲方验收交接后结算。
七、工程质量：所栽苗木必须符合工程要求，在双方协商的情况下施工，不得改变苗木品种，规格及其栽培质量。
八、本合同自双方签字(盖章)后生效，具有法律效力。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后合同自动终止。
九：本合同一式两份，个有同等法律效力，甲乙双方签字(盖章)后各执一份。
十、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：___________乙方：___________
______年______月______日______年______月______日
【工程承包合同】相关文章：
工程的承包合同12-13
[精选]工程承包合同08-27
工程承包合同【精选】07-24
工程承包合同07-01
工程承包合同06-13
(精选)工程承包合同08-01
景观工程承包合同12-19
公司工程承包合同04-03
工程安全承包合同06-07
工程电气承包合同06-07