工程合同

时间：2024-06-17 23:16:39 工程合同我要投稿

精选工程合同模板六篇

　　随着法律观念的日渐普及，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编整理的工程合同6篇，希望对大家有所帮助。

精选工程合同模板六篇

工程合同篇1

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，合同就双方项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程承包范围：

　　二、合同日期：

　　合同期限：

　　施工期限：

　　三、工程质量标准：

　　工程质量标准：

　　四、合同价格和付款货币：

　　合同价格为人民币(大写)：元。

　　除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的.项目外，合同价格不作调整。

　　五、承包价格：

　　每平方米元，竣工结算建筑面积按工程实际面积计算。附属工程价格参照市场价格计算。

　　六、付款方式

　　乙方进场后甲方付乙方进场费；完成第一层框架楼面甲方付款_____元；甲方付清后乙方开始第二层施工，第二层框架楼面完成后甲方付款_______元;付清后乙方开始砖砌抹灰工程，工程全部完工付款；甲方扣压乙方10%的总工程款作为竣工验收押金，经验收合格后7天内一次性付清。(如果甲方修改房屋样式或加高屋顶等原因导致工程量增加，则对增加的工程量另外计算价钱。)

　　七、质量要求

　　乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

　　八、双方责任

　　甲方负责三通一平，并负责购买建安险两份;乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

　　九、注意安全

　　文明安全施工，如果施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故，一切由肇事者负责，文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

　　十、其它未尽事宜，由双方协商解决，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力

　　十一、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，从签字之日起生效，具有同等的法律效力

　　发包人签字(盖章)：

　　承包人签字(盖章)：

　　年月日

工程合同篇2

　　第 1 题

　　依据《中华人民共和国合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是( )。

　　A.招标公告

　　B.投标书

　　C.寄送的价目表

　　D.招标说明书

　　正确答案：B

　　第 2 题

　　法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括( )。

　　A.社会事件与合法行为

　　B.自然与非自然

　　C.事件和行为

　　D.主体与客体

　　正确答案：C

　　第 3 题

　　颁发工程接收证书的条件为( )。

　　A.工程最终竣工

　　B.工程全部完工

　　C.工程基本完工

　　D.工程基本竣工并通过竣工验收

　　正确答案：D

　　第 4 题

　　某采用FIDIC(施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。

　　A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

　　B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

　　C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

　　D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

　　正确答案：A

　　第 5 题

　　施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是( )。

　　A.工程本身的损害

　　B.因工程损害导致的第三方财产损失

　　C.承包人的施工机械损坏

　　D.工程所需清理费用

　　正确答案：C

　　第 6 题

　　某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( )。

　　A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止

　　B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止

　　C.发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止

　　D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止

　　正确答案：D

　　第 7 题

　　合同当事人之间出现合同纠纷，(环球网校监理工程师频道为您整理)要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。

　　A.合同公证书

　　B.仲裁协议书

　　C.履约保函

　　D.合同担保书

　　正确答案：B

　　第 8 题

　　委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。

　　A.以代理人的名义与对方谈判

　　B.商签的合同内应有代理****利和义务的条款

　　C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求

　　D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行

　　正确答案：C

　　第 9 题

　　根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

　　A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

　　B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年

　　C.委托人增加的监理工作内容过多

　　D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

　　正确答案：B

　　第 10 题

　　建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。

　　A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

　　B.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

　　C.适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式

　　D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证

　　正确答案：D

　　第 11 题

　　某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。

　　A.承包方人员伤亡损失

　　B.发包方人员伤亡损失

　　C.承包方施工设备损坏的损失

　　D.运至施工场地待安装工程设备的损害

　　E.工程修复费用

　　正确答案：BDE

　　第 12 题

　　(20xx年)工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有( )。

　　A.施工投标保证

　　B.施工合同履约保证

　　C.施工合同支付保证

　　D.工程预付款保证

　　E.施工合同工程款垫支保证

　　正确答案：ABD

　　第 13 题

　　下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有( )。

　　A.招标文件

　　B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

　　C.技术文件中提供的`地质资料

　　D.工程师发布的书面指令

　　E.检查和试验记录

　　正确答案：CDE

　　第 14 题

　　索赔报告的内容应包括( )。

　　A.双方的责任

　　B.索赔的依据

　　C.索赔要求补偿的款项

　　D.事件发生的原因

　　E.工期展延天数

　　正确答案：BCDE

　　第 15 题

　　FIDIC《施工合同条件》规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就( )发布变更指令。

　　A.改变合同中任何工作的数量

　　B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施

　　C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸

　　D.改变任何工作的质量

　　E.改变原定施工顺序和时间安排

　　正确答案：ACDE

　　第 16 题

　　(20xx年)某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应( )。

　　A.及时通知委托人变动后果

　　B.延长完成监理任务的时间

　　C.终止监理合同中增加内容的执行

　　D.追索委托人的违约金

　　E.申请支付附加工作的报酬

　　正确答案：ABE

　　第 17 题

　　下列有关格式条款的表述中，错误的有( )。

　　A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

　　B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

　　C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

　　D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释

　　E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释

　　正确答案：AD

　　第 18 题

　　在项目招标的中标通知书发出后，(环球网校监理工程师频道为您整理)招标人和中标人应按照( )订立书面合同。

　　A.招标公告

　　B.招标文件

　　C.投标文件

　　D.评标价格

　　E.最后谈判达成的降价协议

　　正确答案：BC

　　第 19 题

　　依据《合同法》，法定解除合同的条件有( )。

　　A.合同履行过程中发生不可抗力

　　B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

　　C.当事人一方迟延履行主要债务

　　D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

　　E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务

　　正确答案：BDE

　　第 20 题

　　下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是( )。

　　A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力

　　B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人

　　C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人

　　D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

　　E.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人

　　正确答案：BE

工程合同篇3

　　甲方：晋城市XXXX有限公司（以下简称甲方）

　　乙方：南氏面食（以下简称乙方）

　　为保证晋城市放心早餐工程的顺利运行，让广大市民真正吃上卫生、营养、价廉的放心早餐。甲、乙双方就合作事宜，本着平等互利的原则，经双方友好协商，签订如下协议：

　　一、合作有效期限自20xx年月日至年&nbs月日止。

　　二、甲方同意乙方作为放心早餐工程的供应商，乙方自主经营，独立核算，自负盈亏。乙方必须向甲方一次性缴纳产品质量保证金伍仟元，并一次性缴纳品牌使用费伍仟元，有效期至年月日。自合同签定之日起执行。

　　三、乙方在甲方生产厂房内从事食品生产加工，有关证件手续由甲方统一办理。乙方使用的包装物、周转箱必须卫生、无毒。乙方要保证所提供食品的质量，符合《食品卫生法》的要求，能随时接受大众传媒的检验，否则由此造成的影响由乙方承担。如果发生因食品本身质量引起的消费者投诉，由此造成的一切经济、法律、民事责任由乙方自负。

　　四、乙方应定期向甲方出示技术监督局的“质检报告”，市（区）卫生防疫站的'“食品卫生检验报告单”。

　　五、乙方提供食品必须有包装，并且包装应根据甲方指定的产品包装类型、图案、标识，统一印刷“晋城富威华天放心早餐工程有限公司生产”或“晋城富威华天放心早餐工程指定产品”字样，乙方生产厂名、厂址、电话统一使用晋城富威华天放心早餐工程有限公司冠名、厂址和电话。产品名称、主要成分、保质期、产品执行标准及应注明的其他内容，都应在包装上标明。乙方未经甲方同意不得擅自将包装上注有的“放心早餐”字样及图案的包装物自用或他用，否则甲方将追究乙方侵权责任，乙方负责赔偿因侵权造成的经济和名誉损失。

　　六、甲方每日下午15：00之前将次日所需的食品品种、规格、数量等用传真或其它书面形式通知乙方指定联系人，乙方需在次日凌晨0：30之前将甲方所需食品按质按量送到甲方指定的配送中心，在指定的位置堆码整齐，经双方验收无误后签字。如订单有变化应在晚20：00前通知乙方，否则造成的损失由甲方负责。

　　七、甲乙双方购销的产品品种严格按照附表中约定的规格、单价执行。如果出现主要原材料价格出现上下波动超过15%，双方应另行商定价格，作为本合同的补充条款。

　　八、乙方需按照甲方的订单提供质优、量足、新鲜、无损坏、无挤压的合格的食品，否则甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方自负。乙方负责将产品保质保量地按约定时间送到甲方配送中心，否则由此造成的损失由乙方负责赔偿。双方可根据市场变化，共同对供应品种作相应的调节，并作为本合同的补充条款。

　　九、甲方有权对乙方所提供产品按照“产品标准”进行抽查检验，如发现有异味、异色、异样（不属产品本身味道、颜色、规格、重量与标准的），甲方有权对整批产品拒收，其损失由乙方负责，并向甲方赔偿因此而造成的全部损失。

　　十、根据食品销售规则或食品本身的特点，乙方应承担甲方1%的损耗率。乙方所供应食品在甲方开业后十日内应予以退货。十日后可不予退货。退货方式：甲方每天把当天没有销售完的食品全部退给乙方并填写退货单，乙方人员验货签收，并在财务上抵消甲方的进货款。

　　十一、乙方在生产供货过程中连续发生食品质量问题或在市场销量大幅度下降时，甲方有权责令乙方停产整顿。在整顿期间，甲方另行组织供货。乙方经整顿达到市场要求时可恢复生产供应。经三次整顿仍不能达到市场要求则应终止合作关系。

　　十二、结账方式：甲方每月与乙方结算一次货款（15日—20日），乙方必须带齐相关的结算凭证及发票与甲方结账。

　　十三、食品包装周转箱，由甲、乙双方各自负责自己部分。

　　十四、乙方提供的马夹袋（塑料）分大、中、小三种规格。上市前两个月，乙方按三种规格各3万个的数量用于自身食品的包装。以后，根据实际销售情况另定。

　　十五、开业促销：为了成功地启动晋城放心早餐

　　工程市场，提高乙方产品的销量，乙方应根据甲方“开业三天买一增一促销方案”，配合促销活动，促销费用全部由乙方承担。

　　十六、乙方进入甲方中心厨房生产加工，应严格服从甲方管理，遵守甲方规章制度，接受甲方监督检查。乙方在甲方中心厨房所使用的场地、水电气费用全部自行承担，并由甲方按月在货款中扣除。租金、装修费、水电气费用按乙方实际使用量计算。乙方若使用甲方生产设备，应按月支付租金或折旧费。

　　十七、其他未尽事宜由双方协商解决，本合同的补充条款具有和本合同同等的法律效力。

　　十八、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方（签章）：晋城市XXXX有限公司

　　法定代表人：

　　授权代表人：

　　乙方（签章）：南氏面食

　　法定代表人：

　　授权代表人：20xx年月日

　　注：本合同附产品价格表、产品质量说明书。

　　附表一：双方确认品种和价格表

　　食品编号

　　品名

　　单位

　　规格（克）

　　甲方：晋城XXXX有限公司

　　乙方：

　　20xx年月日

工程合同篇4

　　建设公司单位：_______________________甲方

　　设计公司单位：_______________________乙方。

　　一、建设工程名称

　　作为甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，建设地点在________________________。

　　二、建设工程甲方义务

　　1、在工程开工前，作为甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　2、在设计人员进入施工现场进行工作时，作为甲方应提供必要的工作条件。

　　3、作为甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

　　三、建设工程乙方义务

　　1、作为乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年_____月_____日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_______份，技术设计文件一式_______份，施工图设计文件一式_______份。

　　2、作为乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

　　3、作为乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　四、建设工程设计费

　　甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。

　　五、建设工程违约责任

　　1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_______天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的'_______%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

　　3、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。

　　六、建设工程其它

　　本合同自_______年______月______日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。

　　本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　建设单位（甲方）（盖章）：_______设计单位（乙方）（盖章）：_______

　　代表人（签字）：_________________代表人（签字）：_________________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

　　签订地点：_______________________签订地点：_______________________

工程合同篇5

　　委托方（以下简称甲方）：

　　服务方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商，就甲方的消防设备委托乙方进行维护保养，达成如下协议条款，共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：

　　二、工程期限

　　本协议自双方签字、盖章之日起即为生效，有效期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　三、委托内容：

　　1、甲方委托乙方保修服务的消防设备共有3个系统：

　　（1）火灾自动报警/消防联动控制系统；

　　（2）消火栓系统；

　　（3）自动喷淋灭火系统。

　　2、消防系统的维护保养：共_____个月。

　　四、工程价款及结算方式

　　维修费用及其付款结算办法：

　　1、经双方协商，该项工作每年的维护保养费________元。（大写：________元整）。

　　2、协议双方签字盖章生效后半年内支付协议额的________%的维护费，即：________元。

　　（大写：________元整）

　　五、双方义务

　　甲方：

　　1、甲方需提供消防系统的全套竣工资料，如果竣工资料不全，应提供消防平面图或建筑结构图，以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行，其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图，主要消防产品资料等。在维护过程中，乙方如需原设计、施工单位提供有关资料，甲方应牵头做好协调工作。

　　2、甲方应安排专职值班员24小时值班，值班员能够正确操作设备，遇有故障情况及时通知乙方。

　　3、值班员对设备运行情况做好日常记录，认真填写故障报修单并及时报修，对重大修理项目积极组织协调。

　　4、甲方如进行装修，必须事前通知乙方，不经乙方同意，装修方不得随意打断、更改消防线路；移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。

　　5、保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件，协助乙方的工作。

　　乙方：

　　乙方承接消防系统的维护保养任务后，对该工程消防系统做到精心维护，科学检修。

　　1、在对某些隐蔽工程进行维修时，乙方应尽量保护原设施，若不可避免要对原装修进行改动，由甲乙双方协商解决。

　　2、乙方应严格执行定期检修和紧急排故等维护保养工作。每次保养后，乙方应向甲方提供一份由乙方技术人员签名的保养记录，并由甲方主管领导或指定代表签字确认。

　　3、乙方在维护保养期间负责各消防设备的清洁工作。

　　4、消防设备在使用过程中如有损坏乙方负责维修，如果设备严重损坏至无法修复需要更换时，设备金额达到人民币100元以上的，乙方需向甲方主管部门提出，经甲方同意后再行更换，更换费用由甲方承担，并按设备报价合理收取。

　　六、维修方案

　　乙方应根据甲方公司维保标准开展相应的维护保养工作，保证系统的正常运行。

　　七、工程质量及验收

　　严格按照国家相关规范进行施工，达到合格标准。

　　乙方完工后，甲方应在30天内向市消防支队申请验收，乙方保证能通过消防部门的一次性验收，并将竣工图及资料交齐甲方后方可进行结算。如工程未能通过验收的，乙方须返工至通过验收合格为止，各种费用自理并承担逾期交付的违约责任。

　　八、违约责任

　　（1）甲方不按时付款的，甲方从逾期付款之日起，每逾期一天，按应付款的千分之一向乙方支付违约金。

　　（2）乙方不按时完成工程，超工期的，每超工期一天，按合同总额的千分之一向甲方支付违约金。

　　（3）乙方完成的'工程不符合质量要求的，消防部门一次性验收不合格的，应返工直至达到要求，造成超工期的，按本条第（2）项支付双倍的违约金。造成复检的费用由乙方承担（包括二次检测费）

　　九、争议解决

　　因履行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，依法向工程所在地区人民法院起诉。

　　十、其他

　　1、本合同经双方签字盖章之日起生效。

　　2、本合同一式四份，双方各执两份，具同等法律效力。

　　甲方（公章）：

　　签约代表：

　　签约时间：_______年___月___日

　　签约地点：

　　乙方（公章）：

　　签约代表：

　　签约时间：_______年___月___日

　　签约地点：

工程合同篇6

　　委托方（甲方）：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　承包方（乙方）：____________________________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________

　　法定代表人：____________职务：____________

　　依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。

　　第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。

　　第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。

　　第三条甲方责任

　　1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。

　　委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。

　　委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书；②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

　　委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。

　　2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。

　　3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。

　　4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。

　　5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。

　　6.按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。

　　第四条乙方责任

　　1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计6份，施工图设计8份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。

　　2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的`必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

　　4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。

　　5.对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。

　　6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

　　第五条勘察设计费用

　　乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。

　　勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。

　　第六条违约责任

　　1.甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。

　　2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值________元计算，增补设计费。

　　3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。

　　4.甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。

　　5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。

　　6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

　　7.勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的________%（经批准生效）。

　　8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过100元。

　　9.乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%.

　　第七条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按（）项解决。