青蓝网>合同协议>工程合同>工程合同

工程合同

时间:2024-06-27 06:31:52 工程合同 我要投稿

【精华】工程合同范文五篇

  在人们越来越相信法律的社会中,合同的法律效力与日俱增,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编精心整理的工程合同5篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

【精华】工程合同范文五篇

工程合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  现有东莞市中堂镇,下芦村,中南区十巷1号房,由甲方承包给乙方拆除,为保证此房屋的拆除工作顺利完成,和甲、乙双方的利益不受损失,经甲、乙双方协商、特定以下条款:

  一、拆除范围:东莞市、中堂镇、下芦村中南区十巷1号房的土建部份和基础,拆下的水泥块与砖渣需运走一部份。

  二、材料所归:本工程的.钢筋和废铁归乙方所有,砖块由甲方向乙方购买,价格为每块两角钱。

  三、拆除费用:甲方补给乙方拆除人工壹仟陆佰圆整(1600元)。

  四、安全责任:所有安全责任由乙方承担。

  五、付款方式:工地完工后,甲方当场把补助的人工费和红砖钱一次性付清。

  六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,共同遵守,经甲、乙双方签字后合同生效。

  甲方签名: 乙方签名:

  年 月 日

  

工程合同 篇2

  甲方:________________

  乙方:________________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  二、工程工期及施工标准、要求

  1、合同工期:本工程于20________年____月____日开工,至20________年____月____日竣工,工程期共计__天。

  2、施工标准:排水沟底层铺设厚10㎝的混凝土,水沟两侧分别浆砌大块砖墙身三层,高72㎝、宽13㎝(含厚1㎝水泥砂浆抹面),排水沟顶层覆盖长100㎝、厚6㎝、附加含6个的钢筋混凝土盖板。

  3、施工要求:乙方必须严格按照本工程设计图纸等相关要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求,组织施工,确保工程总体坚实、牢固,砌体砂浆配合比准确,砌缝内砂浆均匀,勾缝密实,水泥砂浆抹面,保证抹面的厚度,砌体内侧及沟底表面平整光滑、直顺,排水顺畅,不得有裂缝、脱落、空鼓现象,整体外观达到直线段顺直、曲线段圆滑,无折点、起伏。

  三、工程价款及支付

  1、工程单价(不含税及管理费):大写:________/平方米,小写:________/平方米。

  2、本工程造价以实际工程量为准,按工程单价据实结算。

  3、付款方式:合同签订后,施工初期甲方预付部分工程款,工程竣工并验收合格后付至总价款的98%,预留2%的质量保证金,保修期满后未出现质量问题,如数退还质量保证金,价款支付为现金支付。

  四、甲乙双方权利和义务

  1、甲方:

  1)负责对乙方施工质量抽检和监督,对不合格的材料责成乙方调换,对不符合施工要求和标准的施工段有权要求乙方拆除并重新施工建设,所产生的费用由乙方自行承担。

  2)负责施工地点的社会协调,保持有一个安全的.施工环境。

  3)负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后7天内组织验收。

  2、乙方:

  1)根据设计图纸和施工标准、要求,做好施工工作。

  2)必须严格按照本工程的设计图纸和施工标准、要求进行施工,严格实行自检制度,做到完成一项,合格一项,按合同规定的时间尽量提前完成施工任务。

  3)自行采购本工程所需材料,采购的材料必需符合设计、施工标准、要求。

  4)清整出的土方应合理堆放,不得随意乱放,更不得向沟内堆土,待工程结束后,负责将清整出未使用的土方清理到指定地点。

  5)在施工期间,必须抓好安全生产工作,施工中发生的一切安全事故自行承担全部责任。

  6)验收前未经甲方允许,设备不得撤离场地,否则视为违约。

  7)在工程验收合格后将工程决算书编制完毕,并递交甲方进行审核,确认后形成正式的工程决算书作为价款结算的依据,并提供相应数额的正式发票。

  五、工程验收

  1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。

  2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。

  3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。

  六、验收标准

  本工程以设计图纸为依据,按照施工标准和施工要求进行验收,验收合格后,进入保修期。

  七、保修期限

  自验收合格之日起,乙方对施工建设的工程项目,负有保修责任,保修期一年。本工程在交付使用过程中,如发生砌体裂缝或倒塌、抹面脱落、空鼓现象等工程质量问题,由乙方负责维修,维修费用由乙方承担。

  八、其他事宜

  在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商解决。

  九、合同的效力

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。

  签订时间:________年____月____日

  甲方:________________

  法定代表人:____________

  乙方:________________

  法定代表人:____________

工程合同 篇3

  第一部分 协议书

  发包人(全称):必须与中标通知书名称一致或企业法人营业执照全称

  承包人(全称):与中标通知书一致_

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、

  行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施

  工协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:(必须与中标通知书名称一致)

  工程地点: 应填写详细工程地址

  结构形式: 层数:__ _ __ 建筑面积:

  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

  工程立项批准文号:_ 由发包人填写

  资金来源:应填写财政拨款或银行贷款或单位自筹以及外商投资等

  二、工程承包范围

  承包范围:必须填写齐全招标文件中规定的施工范围。如:施工图纸范围内的土建、给排水、采暖、线路、管道、设备安装、装饰装修、电气、通风、煤气、通讯、消防以及室外道路,土石方、围墙、绿化等工程(包工包料)

  三、合同工期:

  工 期:日历 天

  开工日期:××年××月××日 (群体工程以第一个开工工程为准)

  竣工日期:××年××月××日 (群体工程以最后竣工工程为准)

  四、质量标准

  工程质量标准:合格

  五、合同价款

  1、合同总价(大写):

  (小写)¥:元。

  (其中:工程暂列金额 依据招标文件发包人给定金额填写元,计日工依据招标文件发包人给定金额填写 元,材料暂估价和专业工程暂估价 依据招标文件发包人给定金额填写 元,安全文明施工措施费 依据投标报价书中的具体金额填写 元,总承包服务费 如承担总承包责任,必须计取该项费用 元。)

  2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。(见附件4:)

  六、组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  (1)本合同协议书;

  (2)中标通知书;

  (3)投标函及投标函附录;

  (4)本专用合同条款;

  (5)本通用合同条款;

  (6)技术标准和要求;

  (7)图纸;

  (8)已标价工程量清单;(附件4:)

  (9)招标文件、招标文件澄清及修改;

  (10)其他合同文件。

  双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用合同条款》中赋予的定义相同。

  八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、合同生效

  合同订立时间:_______年____月______日(必须在中标日期后,开工日期前)

  合同订立地点: 。

  本合同双方约定_________签字盖章___________后生效。

  发包人:(公章)___________ 承包人:(公章)______________

  地址: 地 址:邮政编码:_________________ 邮政编码:

  法定代表人:_______________ 法定代表人:__________________

  委托代理人:_______________ 委托代理人:必须分公司经理签字

  电话:_____________________ 电话:

  传真:_____________________ 传真: 开户银行:_________________ 开户银行:

  账号:_____________________ 账 号:

  第二部分 通用合同条款

  1. 一般约定

  1.1 词语定义

  通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

  1.1.1 合同

  1.1.1.1 合同:指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。发包人承包人为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件,视为本合同的.组成部分。

  1.1.1.2. 合同协议书:指第一部分合同协议书。

  1.1.1.3 中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。

  1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

  1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的投标函附录,含商务标和技术标等内容。

  1.1.1.6通用合同条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工所需要的,通用于建设工程施工合同的条款。

  1.1.1.7专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用合同条款的具体化、补充或修改。

  1.1.1.8 技术标准和要求:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件,包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

  1.1.1.9图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包

  人施工需要并包含在合同中的所有工程图纸,以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,包括配套的说明和有关资料。

  1.1.1.10 工程量清单:表现拟建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。

  1.1.1.11 已标价工程量清单:指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

  1.1.1.12 其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件,包括发包人承包人为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件。

  1.1.2 合同当事人和人员

  1.1.2.1 合同当事人:指发包人和承包人。

  1.1.2.2 发包人:指协议书中指明并与承包人在建设工程施工合同协议书中签字并具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

  1.1.2.3 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受并与其签订建设工程施工合同,具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

  1.1.2.4 承包人项目经理:指承包人在专用条款中指定的派驻施工场地具有执业资格,负责施工管理和合同履行的全权负责人。

  1.1.2.5 分包人:指从承包人处分包合同中某一部分工程,并与其签订分包合同的分包人。

  1.1.2.6 监理人:指在专用合同条款中指明的,受发包人委托对本工程监理、合同履行实施管理并取得相应工程监理资质等级证书的法人或其他组织。

  1.1.2.7 总监理工程师(总监):指由监理人委派常驻施工场地对本合同履行实施管理的全权负责人,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

  1.1.2.8 设计单位:指发包人委托的具有相应工程设计资质等级、负责本工程设计任务的单位。

  1.1.2.9 工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

  1.1.3 工程和设备

  1.1.3.1 工程:指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的永久工程和(或)临时工程。

工程合同 篇4

  第 1 题 (单项选择题) 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这种行为属于 ( )。

  A.法定代理

  B.表见代理

  C.指定代理

  D.委托代理

  正确答案:D,

  第 2 题 (单项选择题) 当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的,应办理抵押登记,抵押合同自( )起生效。

  A.签订之日

  B.登记之日

  C.担保之日

  D.清偿之日

  正确答案:B,

  第 3 题 (单项选择题) 质权是一种约定的担保物权,以( )为特征。

  A.转移占有

  B.约定保证期间

  C.债权人优先受偿

  D.转让办理登记

  正确答案:A,

  第 4 题 (单项选择题) 中标的投标人在签订合同时,招标人对施工投标保函应在( )后退还。

  A.业主提交履约担保

  B.投标有效期

  C.撤销投标书

  D.保证书退还

  正确答案:B,

  第 5 题 (单项选择题) 下列代理种类中,( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。

  A.法定代理

  B.表见代理

  C.委托代理

  D.指定代理

  正确答案:A,

  第 6 题 (单项选择题) 合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中,关于承诺期限的表述有误的是( )。

  A.信件未载明日期的,自接收到该信件的日期开始计算

  B.要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达

  C.要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算

  D.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外

  正确答案:A,

  第 7 题 (单项选择题) 甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。

  A. 4月1日

  B. 5月1日

  C. 5月20日

  D. 6月30日

  正确答案:A,

  第 8 题 (单项选择题) 某采购员受A企业授权去B公司采购设备,在采购过程中,该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本,与B公司签订了购买包装材料的合同,则( )。

  A.合同无效,由采购员向B公司进行赔偿

  B.合同有效,但货款应由采购员承担 C.合同无效,A企业可能退货

  D.合同有效,货款应由A企业支付

  正确答案:D,

  第 9 题 (单项选择题) 下列合同内容中,( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

  A.质量

  B.数量

  C.标的

  D.价款或者报酬

  正确答案:C,

  第 10 题 (单项选择题) 材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后,采购方再付款结算,若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准,采购方有权拒付货款,这是采购方行使的( )。

  A.不安抗辩权

  B.同时履行抗辩权

  C.后履行抗辩权

  D.合同中止履行的抗辩权

  正确答案:C,

  第 11 题 (单项选择题) 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这种行为属于 ( )。

  A.法定代理

  B.表见代理

  C.指定代理

  D.委托代理

  正确答案:D,

  第 12 题 (单项选择题) 当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的,应办理抵押登记,抵押合同自( )起生效。

  A.签订之日

  B.登记之日

  C.担保之日

  D.清偿之日

  正确答案:B,

  第 13 题 (单项选择题) 质权是一种约定的担保物权,以( )为特征。

  A.转移占有

  B.约定保证期间

  C.债权人优先受偿

  D.转让办理登记

  正确答案:A,

  第 14 题 (单项选择题) 中标的`投标人在签订合同时,招标人对施工投标保函应在( )后退还。

  A.业主提交履约担保

  B.投标有效期

  C.撤销投标书

  D.保证书退还

  正确答案:B,

  第1 5 题 (单项选择题) 下列代理种类中,( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。

  A.法定代理

  B.表见代理

  C.委托代理

  D.指定代理

  正确答案:A,

  第 16 题 (单项选择题) 合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中,关于承诺期限的表述有误的是( )。

  A.信件未载明日期的,自接收到该信件的日期开始计算

  B.要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达

  C.要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算

  D.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外

  正确答案:A,

  第 17 题 (单项选择题) 甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。

  &nb

工程合同 篇5

  合同编号:

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  合同签订地:

  根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,为明确双方在合作过程中的权利、义务和经济责任,在平等、自愿的基础上,经双方认真、坦诚协商,一致同意签订本合同,供信守。

  第一章 工程名称、范围、内容

  第1条 净化工程名称

  第2条 净化工程范围:

  工程内容:

  第二章 工程造价,价款结算与支付方式

  第3条 本净化工程总价暂定为人民币: ( 小写: )。工程竣工验收合格后,以甲方审计结算金额,按实际工程量据实结算。

  第4条合同保证金与工程拨款

  1、工程完工后,若出现质量问题,甲方有权根据合同约定扣除与乙方造成损害同等价值的款项以及乙方的违约金,该部分款项可从质保金或合同保证金中扣除,不足部分,由乙方另行支付。

  2、本工程不支付备料款及预付款,工程开工后,乙方每月向甲方申报已经完工的工程量和申请拨款的金额,甲方按照经甲方代表及其审计部门确认的有效工作量的75 %支付工程进度款,工程竣工验收合格后付至 80%。工程竣工验收合格后进行审计决算,审计结算完成后付至审定额的90 %,剩余的10 %作为质保金(无息),质保期为两年,无质量问题,两年之内付清(一年一付)。工程款付至审定额的90 %时,乙方须开具合同审定总额的 工程 发票。

  第5条工程决算:

  见清单。

  第6条工程签证

  所有工程变更必须由设计部门、甲方签字审批,工程结算以甲方驻现场代表的签证为结算依据。工程变更和增补部分价格执行第5条。

  第三章 建设工期及双方责任

  第7条施工期限

  双方商定该工程总工期为 天(日历天)

  自 年 月 日开工

  至 年 月 日竣工

  本合同项下的工程分为以下 个施工阶段及相应完工期限:

  1、 ,在 年 月 日之前完成;

  2、 ,在 年 月 日之前完成;

  3、 ,在 年 月 日之前完成;

  4、 , 在 年 月 日之前完成;

  5、竣工: 年 月 日之前整体工程竣工达到约定要求。

  自合同生效后,在施工过程中,乙方不得无故暂停施工,若甲方资金短缺,不能按期支付工程款,乙方也应保证正常的施工及进度,并按期竣工。

  甲方认为有必要时,可要求乙方暂停施工,乙方按甲方要求停止施工后,应妥善保护已完成的工程。

  第8条工期延误

  乙方应保证按照合同约定的工期完工,不得以任何理由延误工程进度和工期,否则乙方应当承担违约责任,并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

  第9条双方责任

  一、甲方:

  1.甲方代表:甲方任命 为驻施工现场代表。

  甲方驻施工现场的代表按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责:

  (1)甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己部分权力和职责,并可在任何时候撤回这种委派。

  (2)甲方代表的指令、通知由本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。①确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在24小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。②乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,甲方在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。③紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。甲方决定的工程变更和增补,经甲方审计部门审批后,乙方应立即执行,不得无故拖延。

  (3)甲方代表应及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它的义务。

  (4)甲方代表易人,甲方应通知乙方,后任继续承担前任应负的职责。

  2. 甲方工作:甲方按协议条款约定的时间和要求,完成以下工作:

  组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行技术交底以及在工程建设中需要甲方完成的其他工作。

  二 乙方:

  1、工地代表:乙方任命 为驻工地负责人(乙方代表)。

  驻工地负责人按以下要求行使合同约定的权力,履行合同约定的职责。

  (1).乙方的要求、请示和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方审核,甲方审核后在回执上签署姓名和收到时间后生效。

  (2).乙方按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程质量和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。

  2.乙方工作

  (1).按照甲方提供或书面确认的设计图、施工图以及国家相关工程施工规范进行施工。

  (2).如工程施工需要,乙方可以在其设计资格允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计或工程配套的设计,经甲方代表批准后使用。

  (3).向甲方代表提供工程进度计划及相应进度计划报表和工程事故报告。

  乙方应当将工程进度计划及相应进度计划报表按周向甲方提供,在每个星期的星期 向甲方交付。

  (4).遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护等方面的管理规定,由此产生的纠纷及赔偿,由乙方负责解决并承担相关费用。

  (5).工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方予以修复并赔偿甲方损失。

  (6).按合同要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

  (7).保证施工现场清洁,文明安全生产。 (原文来源:http://www.iwuchen.com/a-467/)

  (8).乙方施工人员进入施工现场要遵守甲方的各项规章制度,服从统一管理。

  第四章 工程质量

  第10条(具体质量要求)

  本工程所用材料必须符合下列标准和质量要求。

  (1)、执行标准:

  1.1、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》

  1.2、居住建筑保温构造详图L06113

  1.3、弹性建筑涂料JG/T172-20xx

  1.4、建筑外墙用腻子JG/T157-20xx

  (2)、使用材料的主要指标

  2.1、胶黏剂:拉伸粘结强度mpa(与水泥砂浆)原强度≥0.60;耐水≥0.40;

  拉伸粘结强度mpa(与聚苯板)原强度≥0.10,破坏界面在聚苯板上;

  耐水≥0.10,破坏界面在聚苯板上。

  2.2、抹面胶浆:拉伸粘结强度mpa(与聚苯板)原强度≥0.10,破坏界面在聚苯板上; 耐水≥0.10,破坏界面在聚苯板上; 耐冻融≥0.10,破坏界面在聚苯板上;柔韧性抗压强度/抗折强度(水泥基)≤3。

  2.3、EPS板:表观密度kg/m3 ≥18;导热系数W/(m.k)≤ 0.041;

  尺寸稳定性(%)70±2℃, 48h ≤4.。

  2.4、耐碱玻纤网格布:单位面积质量≥ 160g;耐碱断裂强度经向≥1200N/50mm,

  纬向≥1300 N/50mm。

  2.5、弹性乳胶漆:耐洗刷性>20xx次;耐沾污性(%)<30;断裂伸长率(%)≥500.

  2.6、柔性腻子:耐水性96h无异常;耐碱性48h无异常;粘结强度≥0.6mpa;

  动态抗开裂性≥0.3.

  第11条乙方必须严格按照甲方提供或书面确认的施工图纸、说明文件以及国家颁发的安装工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。

  第12条 乙方发现甲方提供的技术要求不合理时,应当及时通知甲方。

  第五章 质量保修范围和质保期

  第13条质量保修

  1.乙方对承建范围内的全部内容实行质量保修。

  2.质保期内,乙方应在接到修理通知后3天内派人修理,逾期未给予修理,乙方应当承担违约责任,并且甲方可委托其它单位或人员修理,因维修产生的费用,由乙方承担。上述费用由甲方在未支付的工程款中扣除,不足部分,由乙方另行支付。

  第14条质保期:自工程竣工验收合格之日计算,满二年。

  第六章 工程验收

  第15条 检查和返工

  乙方应认真按照标准、规范和设计的要求进行施工,接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改。非甲方原因造成的返工、修改,由乙方承担返工、修改的费用。

  第16条隐蔽工程和中间验收

  工程具备覆盖、掩盖或中间验收条件时,乙方在自检合格后,隐蔽或中间验收的48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽或中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格,甲方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。

  第17条 验收和重新检验

  1.甲方代表不能按时参加验收或调试,须在开始验收或调试24小时之前向乙方提出延期要求。

  2.无论甲方代表是否参加验收,当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露,并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的经济支出,检验不合格,乙方承担发生的费用。

  第18条本工程竣工验收时,乙方应按国家有关规定提交完整的竣工资料及文件(包括竣工图纸)。

  第19条竣工验收

  1.工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工有关规定,向甲方代表提交竣工验收报告。甲方代表收到竣工验收报告后,应及时组织有关部门验收。工程的验收,以施工图纸、施工技术文件、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。甲方在验收后给予批准或修改意见。乙方按要求整改,并承担修改费用。

  2.工程质量验收标准: 按照国家或专业的质量检验评定标准验收达到合格标准。

  3.竣工日期为工程验收合格之日。

  第七章 其他约定事项

  第20条 乙方在施工期间,因甲方以外的原因所发生的各种事故,甲方概不承担责任。因乙方的原因致使本工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,由乙方承担损害赔偿责任。

  第21条 乙方如需办理异地施工有关手续,由乙方自行办理并承担相关费用,甲方给予积极协助。

  第22条 在施工过程中,如出现乙方施工质量不符合合同约定的情形,甲方有权选择解除本合同或要求由乙方负责无偿修理或返工。

  第23条 工程不能在本合同约定的期限内竣工,乙方应承担违约责任,并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

  第24条 在工程竣工验收后的3日内,乙方应将施工垃圾及其临时设施清理至甲方指定地点,否则甲方另行处理,乙方承担费用。

  第25条乙方按施工图及甲方认可的设计变更图中的施工范围、内容进行施工。未经甲方书面同意,乙方承包的工程不准分包,如甲方根据需要,将工程的某一部分外包时,乙方应积极配合,确保工程质量和施工进度不受影响,外包部分不进入预算,并不再计取任何费用。

  第26条工程材料及设备要求:

  1.工程所用材料及设备必须为正规厂家合格产品。

  由乙方采购的`材料,乙方应严格按照甲方要求的质量、品牌、规格、生产企业进行采购,并经甲方确认。乙方负责其提供的工程设备和材料的采购、运输、接货、开箱检查、卸货、场内运输、保管、领用等事宜,费用由乙方承担。

  甲供的关键材料及设备由甲方采取招标等公开的方式确定厂家及价格。对于甲方采购的材料,乙方应按规定进行交接验收,经验收后的设备、材料应被认为是符合合同约定并是由乙方选定的。不合格的不得使用,因材料质量问题导致的工程质量不合格及损失,由乙方承担。乙方负责甲方所提供设备、材料的接货、开箱检查、卸货、场内运输、保管、领用等事宜,费用由乙方承担。

  若由乙方保管的材料、设备及其零部件在保管期间至工程竣工验收前丢失、损坏或挪作他用的,乙方应当负责补齐、修复或根据甲方要求重新购进,给甲方造成损失的,乙方还要承担赔偿责任。

  2.变更部分的材料及设备按甲方代表及其审计部门的签单结算。

  3.施工材料明细由施工单位提前48小时申报,经甲方审批,其价格作为结算依据。

  4.材料验收:乙方采购的材料到场后,乙方要提出书面申请和材料清单、质量证明文件交甲方代表,甲方要组织验收,一经发现不合格,乙方要立即退货,重新进货直至合格,由此延误时间由乙方负责,工期不予顺延。

  第八章 纠纷解决办法

  第27条争议

  甲乙双方因合同发生争议,采用下列形式解决:

  首先双方协商,协商不成时,任何一方均应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

  发生争议后,除出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续及正常的施工进度,保护好已完工程:

  1.合同确已无法完成履行;

  2.双方协议停止施工;

  3.法院要求停止施工。

  第28条违约

  1.逾期违约:乙方若未能按照合同约定的完工期限完成各施工阶段的工程,造成某一阶段工程延误,乙方应当向甲方支付合同总金额2%的违约金,并且延误的工程进度应当在下一施工阶段补上;若乙方未能按照合同约定的完工期限完成下一施工阶段的工程,再次造成工期延误,应当再向甲方支付违约金,具体金额为上一施工阶段违约金的两倍,并且延误的工程进度应当在下一施工阶段补上,依次类推;乙方延误了工程的最终完工日期,乙方应当在承担了上述违约责任的基础上,每拖延一日,再向甲方支付合同总金额0.5%的违约金,并赔偿甲方由此造成的经济损失。

  2.质量及其他违约:工程施工过程中或竣工验收时或竣工验收后出现施工质量达不到设计和规范要求,或乙方出现其他违约行为时,乙方应当向甲方支付合同总金额20%的违约金,并赔偿因其违约给甲方造成的损失。

  3.除非合同终止,或甲方违约使合同无法履行,乙方在承担违约责任后仍应继续履行合同。

  4.如乙方出现违约行为,甲方有权中止或解除部分或全部合同,但应在书面通知乙方后,方可中止或解除合同。合同中止或解除后并不免除乙方应当承担的违约责任。

  第九章 附则

  第29条安全施工。

  1.乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。

  2.发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表,同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件,发生的费用由事故责任方承担。

  第30条不可抗力

  1.不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽量减少损失,并在8小时内向甲方代表通报受害情况,并在2天内向甲方报告损失的情况和清理、修复的费用。灾害继续发生,乙方应每隔2天向甲方报告一次灾害情况,直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必须条件。

  2.不可抗力持续10天以上的,甲方可以解除本合同。

  3.因不可抗力发生的费用由双方分别承担:

  ⑴工程本身的损害由甲方承担;

  ⑵人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;

  ⑶造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失,由乙方承担。

  第31条工程停建或缓建:

  由于不可抗力以及甲方因各种原因决定停止施工导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,甲乙双方可以终止或解除合同,乙方应妥善做好已完工程的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场,甲方应为乙方撤出提供必要条件。

  第32条未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利和/或义务转让给任何第三方。

  第33条 本合同签订后,甲乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后可以签订补充协议,作为本合同的补充。

  第34条补充协议、招标书、投标书作为本合同的组成部分。

  第35条合同的生效:本合同自双方代表签字或盖章之日起生效。

  第36条本合同一式四份,双方各执二份。

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  单位地址: 单位地址:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  税号: 税号:

  邮编: 邮编:

  日期: 年 月 日

【工程合同】相关文章:

工程工程合同05-21

【精】工程工程合同06-23

关于工程工程合同05-25

工程工程合同范本02-12

实用的工程工程合同模板05-26

工程工程合同 15篇01-20

工程工程合同 (15篇)01-21

工程合同08-19

工程合同01-22

工程的合同04-17