工程合同

时间：2022-10-06 09:28:43 工程合同我要投稿

关于工程合同5篇

　　随着人们法律意识的建立，合同对我们的帮助越来越大，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编为大家收集的工程合同6篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

关于工程合同5篇

工程合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》之规定，为保障甲乙双方的合法权益，明确双方义务，本着合理互利和原则，为确保维修质量，双方履行合同义务，特签订如下协议：

　　一、工程范围：西秀区民政局麻疯院院坝、路，具体以乙方与甲方有关部门的现场查看及确定的维修方案为准。

　　二、维修服务费计算：以现场确定的维修方案做参考，由乙方报价，甲方审核并同意的价款为准。

　　三、合同期限：

　　暂定一个月，从合同签订之日计。本次维修期限自20xx年月日起，工期约 30 天。

　　四、付款方式：合同签订后，预付款20000.00元，维修过程中完成总工程量50%付至维修单造价的50%(含预付款)，全部完工后付至维修单造价的90%，经甲方验收合格后15日内一次性支付剩余10%工程尾款。

　　五、乙方责任：

　　1、本合同性质为承揽合同，施工期间应当确保不发生安全事故。

　　2、乙方应严格按照工程质量的技术要求进行施工，确保维修工程的质量。

　　3、会同甲方确定维修方案，并据此进行合理报价。乙方同意：甲方支付末笔维修款的前提乙方必须获得业主的亲笔签字认可，否则甲方有权拒付该款。

　　六、甲方责任：

　　施工期间进行工程质量监督和验收签字。按时支付工程款，保证工程顺利进行。

　　七、违约责任：

　　在合同期限内任何一方有合理原因造成无法履行合同，须在终止合同前十五天当面通知对方，否则终止合同一方将依照合同价款50%支付对方违约金。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，涂改无效，如有未尽事宜双方协商解决，合同自双方盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇2

　　发包方： (简称甲方)

　　承包方： (简称乙方)

　　一、工程名称

　　二、施工规范

　　三、承包方式

　　四、施工期限年日至年月日(如因天气影响时间顺延)

　　五、单方造价和工程量 (工程量按实做面积结算)

　　六、工程总造价

　　七、付款方式：

　　八、工程质量与验收

　　九、施工人员的食宿等，由甲方协助解决，施工人员应遵守甲方的有关规定。

　　十、施工中设计变更或增加工程量时，由甲乙双方协商签订延加工程合同。

　　十一、本合同共份，甲方存乙方存份双方签字盖章后生效。

　　十二、其他事项

　　凡更改厂名或发票与合同不符者，当追究其法律责任。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇3

　　摘要：如何实现以项目为中心的施工和同的协调管理是目前我国在《建设工程工程量清单计价规范》实施后的紧迫任务，本文就《建设工程工程量清单计价规范》实施后，国内现行的施工合同文本与《建设工程工程量清单计价规范》的管理当中主要体现在风险分配和计价方式的不同而出现的不适应问题，提出新形势下施工合同文本的基本编制理念;工程量计价模式下的工程合同价款的约定于调整思路及效率优先的施工合同争议处理思路。

　　关键字：工程量清单;和谐管理;施工合同;效率优先;工程价款

　　1、前言

　　构建和谐社会是我国当前的一项国策，而构建和谐的工作环境是现代管理所提倡的一项重要原则。对于工程项目来说，由于建筑工程的特殊性，项目协调工作尤为重要，而做好合同管理工作确实是实现项目协调工作的重要方法，如何实现以项目为中心的施工和同的协调管理工作是目前我国在工作量清单计价实行后的重要任务。

　　2、从20xx年7月起，我国开始实施《建设工程量清单计价规范》(以下简称《规范》)，标志着我国工程造价管理有望传统的“量价合一”的计划模式向‘量价分离’的市场模式的转变。

　　作为建设项目体系中重中之重的合同管理，在合同价款的确定及变更、工程结算环节，也相应与之相适应，制定清单计价模式下合同管理的相关措施。

　　国内目前实行的《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)对于目前实行的工程量清单计价方法针对性不强，在实施过程中遇到很多问题，亟需改进;由于fidic条款的计价模式与我国现实行的工程量清单计价模式都是单价合同，具有一定相似形，非常有借鉴意义，但同时，fidic合同条件中有这样一个基本原则，其中有一个受雇于业主，并作为独立的一方代表业主公正无偏地管理承包商的工作。[1]尽管fidic决定淡化工程师的地位，在新红皮书中虽然继续采用‘工程师’来管理合同，但它不再是独立的一方，而是属于业主的人员，同时删除了原来要求工程师‘行为无偏’一款。但我国在工程实施管理体制和管理方法的惯用作法与fidic实施的要求是不一致的;我国习惯于甲方管理项目、习惯于总价包干合同，工程建设监理不适应过程全方位进行项目管理的要求，其工作性质和工作水平并未突破以往局限于质量监理的格局，无法体现高智能服务这一宗旨。

　　因此，我国目前在新形势下对施工合同的改进既要借鉴国外成熟的合同形式，更要立足于本国的实际情况。由于工程量清单计价对于合同管理的影响主要集中在风险分配和计价方式的变化所带来的影响，因此本文也主要针对于合同管理当中涉及工程价款的确定及变更、工程结算环节内容进行介绍。

　　3、我国施工合同示范文本的编制建议

　　3.1“公正、平等”的基本编制理念在合同的履行过程当中，雇主的基本职责是按合同支付工程价款，雇主是否具备相应的资金能力直接关系到承包商的利益。而承包商的基本职责是按合同要求实施工程，承包商相应的履约能力直接关系到雇主的利益。[2]因此，为了项目的顺利实施，对于雇主的资金安排、履约担保以及风险分配等相应条款都应做到公正、平等。

　　我国目前适用于《建设工程工程量清单计价规范》的施工合同条件编制应本着“公正、平等”的编制理念。

　　(1)“公正、平等”是fidic施工合同条件的基本编制理念。施工合同当中，fidic的《施工合同条件》(简称cons)是目前国际上较通用的合同条件，此合同条件编制理念为“努力构建雇主和承包商之间公正、平等的权利、义务间的对价关系”，并在多年的实施、修改当中得到很好的效果并逐渐完善，因此，‘公正、平等’的编制理念是使得项目顺利实施的前提。

　　(2)在合同履行过程当中，努力实现“公正、平等”是国家颁布《建设工程工程量清单计价规范》的初衷，也是规范建设市场秩序，适应社会主义经济发展的需要。[3]工程量清单计价是市场形成工程造价的主要形式，工程量清单计价有利于发挥企业自主报价的能力，实现由政府定价向市场定价的转变;有利于规范业主在招标中的行为，有效避免招标单位在招标中盲目压价的行为，从而真正体现公开、公平、公正的原则，适应市场经济规律。

　　3.2工程量清单计价模式下的工程合同价款的约定与调整思路工程量清单报价是在建设工程施工招投标时，招标人依据工程施工图纸，招标文件要求，以统一的工程量计算规则和统一的施工项目划分规定，为投标人提供实物工程量项目和技术措施项目的数量清单;投标人根据自身的综合实力，结合工程情况、市场竞争情况、并充分考虑各种风险因素，自主填报清单开列项目中包括工程直接成本、间接成本、利润和税金在内的综合单价与合计汇总价，并以所报综合单价作为竣工结算调整价的招投标方式。这样的招标人提供数量清单、投标人自主报价的方式区别于国内以往实行的定额报价，因此，总结工程量清单计价模式下施工合同的工程合同价款的约定与调整的思路如下：

　　1)发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的事项进行约定，大致可以包括以下内容：1)预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式;

　　2)工程进度款的支付方式、数额及时限;

　　3)工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式：

　　4)发生工程价款纠纷的解决方法;

　　5)约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法;

　　6)工程竣工价款的结算与支付方式、数额及时限;

　　7)工程质量保证(保修)金的数额、预扣方式及时限;

　　8)安全措施和意外伤害保险费用;

　　9)工期及工期提前或延后的奖惩办法

　　10)与履行合同、支付价款相关的担保事项。

　　(2)在我国现阶段，根据工程特点，发、承包人在签订合同时对于工程价款的约定，可选用下列约定方式：

　　1)固定总价：合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定总价合同方式。

　　2)固定单价。双方在合同中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法，应当在合同中约定。

　　3)可调价格。可调价格包括可调综合单价和措施费等，双方应在合同中约定综合单价和措施费的调整方法，调整因素包括：

工程合同篇4

　　委托方（甲方）：_________

　　代理方（乙方）：_________

　　一、建设工程基本情况：

　　1、工程名称：_________

　　2、招标范围：_________

　　3、建设地点：_________

　　4、工程规模：_________

　　5、工程投资额：_________

　　二、建设工程实施条件：

　　1、工程批准文号及时间：_________

　　2、图纸设计单位及交付时间：_________

　　三、招标、计价及评标定标方式：

　　1、招标方式：_________

　　2、计价方式：_________

　　3、评标办法：_________

　　四、代理业务范围：

　　□拟定招标方案；

　　□拟定招标分告或者发出投标邀请书；

　　□派员组织申请人报名登记；

　　□审查报名申请人投标资格；

　　□编制招标文件；

　　□组织现场踏勘和答疑；

　　□编制标底；

　　□组织开标、评标；

　　□参与开标、评标；

　　□草拟工程合同；

　　□_________

　　五、代理方的义务：

　　1、严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动；

　　2、在委托书的受权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方；

　　3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作；

　　4、对影响公平竞争的有关招标投标内容保密，代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避；

　　5、对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责；

　　6、承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

　　六、代理方的权利：

　　1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的人为干预；

　　2、依据国家有关法律法规的规定，在授权范内办理委托项目的招标工作；

　　3、有权要求更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员；

　　4、承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

　　七、委托方的义务：

　　1、在双方约定的期限内无偿、真实、及时、详细地提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料（包括建设批文、资金证明、工程规划许可证、地质勘察资料、施工图纸及审核通知书等）；

　　2、在履行本合同期间，委派熟悉业务，知晓法律、法规的联系代表配合代理方工作；

　　3、在双方约定的期限内，对代理方提出的书面要求在_________日内做出书面的回答；

　　4、承担由于自已过失造成代理方的'经济损失；

　　5、对影响公平竞争的招投标相关问题的保密；

　　6、在规定的有效期内签订完工程施工合同，并在签定合同后7日内提交通州市招标投标管理中心备案；

　　7、委托代理资质项目中如内容、时间等有重大调整，应书面提前一周通知乙方，以便调整相应的工作安排。

　　八、委托方的权利：

　　1、法定代表人或委托代理人有权参加委托代理工程招投标的有关活动；

　　2、有权了解招投标活动的计划安排，并可要求代理方提供招标阶段（保密事项除外）和全过程书面报告；

　　3、有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员；

　　4、有权参与投标申请人的资格审查和考察工作；

　　5、有权参与开标、评标以及评标委员会评标、定标的全过程工作。

　　九、招标代理服务费的收取办法：

　　1、受托方向委托方收取中标价的_________%或人民币（大写）_________代理咨询服务费；上述费用中：

　　□含甲方缴纳的发布媒体信息服务费；

　　□含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费；

　　□不含甲方缴纳的发布媒体信息服务费

　　□不含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费。

　　2、此代理咨询服务费于：

　　□本协议签订后，委托人先预付_________%余款在领取合同备案通知书后一次性付清；

　　□领取合同备案通知书后一次性付清；

　　□委托人与中标人签定"建设工程施工合同"后一周内付清：

　　□_________

　　十、委托方指定联系代表人：

　　姓名：_________职务：_________

　　十一、违约、争议：

　　1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约；

　　2、由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；

　　3、由于违约造成第三方（中标人）损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失；

　　4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力；

　　5、委托方与受托方在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下方式解决争议：

　　□双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

　　□向有管辖权的人民法院起诉。

　　十二、合同份数及分送责任：

　　1、本咨询合同正本贰份，双方各执壹份，副本_________份，甲方_________份，乙方_________份，招标中心建设工程科壹份；

　　2、通州市招标投标管理中心建设工程科壹份由乙方送达。

　　委托方（甲方）：_________ 代理方（乙方）：_________

　　法定代理人（签章）：_________ 法定代表人（签章）：_________

　　单位地址：_________ 单位地址：_________

　　联系电话：_________ 联系电话：_________

　　邮政编码：_________ 邮政编码：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　银行账号：_________ 银行账号：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　附件

　　委托书

　　兹委托_________代理_________（工程名称）_________（工程内容）的（□设计□监理□施工□设备）招标事宜，有效期限为_________。

　　□拟定招标方案。

　　□拟定招标公告或者发出投标邀请书。

　　□派员组织申请人报名登记；

　　□审查申请人投标资格；

　　□编制招标文件；

　　□组织现场踏勘和答疑；

　　□编制标底；

　　□组织开标、评标；

　　□草拟工程合同；

　　□_________

　　具体职责、权利义务详见招标代理合同。（注：自发布招标公告至组织开标、评标所形成的资料、文件由你单位加盖公章，我单位均予以承认，中标通知书由我单位签发）

　　法人单位（公章）：_________

　　法定代表人（签章）：_________

　　委托日期：_________年_________月_________日

工程合同篇5

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，结合工程主合同(甲方所签合同)的要求，就工程分项工程施工承包事宜协商一致，并签定本协议，以资共同遵守。

　　第一条协议分项工程名称、地点、范围、工程量及价格

　　1.1 主合同工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　1.3 分项工程范围：

　　1.4 工程项目、工程量、工程价格：

　　工程项目、工程量、工程价格详见附表《工程量清单》，如果整体安排的需要，甲方可根据施工现场情况对部分项目作调整。工程量清单中的工程量是用作估算合同价款的工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是以监理、业主验收、签发批准核定的工程量为结算依据，结合现场施工情况给予乙方核实确认的各项目工程量。

　　1.5 本协议承包方式：

　　本协议的承包方式为单价不变承包方式，单价不变承包指甲乙双方合同签订时所确认的单价项目，单价不作任何调整。本协议中工程均为估算工程量，乙方不得因为工程量的增减而变更单价。

　　1.6 协议外工程项目、设计变更需要新增单价时，乙方须提供基础资料。

　　第二条施工工期及进退场要求

　　2.1 协议工期：

　　开工日期：

　　完工日期：

　　(如遇特殊情况、业主要求设计变更、其他需处理等情况，工期顺延。)

　　2.2 施工设备及人员进场：

　　进场设备必须按《拟投入本项目的主要施工设备表》中所列，同时必须满足现场施工需要，项目负责人：，技术负责人：，具体要求见附表

　　2.3 阶段性工期及单项工程完工时间：

　　按甲方下达的施工进度计划执行。乙方必须满足甲方施工进度计划的整体要求;若乙方进入现场的设备、人员等不能满足工期要求，工期滞后进度计划5天后，甲方有权请第三方来协作乙方赶工，所发生的一切费用(包括单价的价差，进出场费、临建费等)由乙方负责，并从乙方结算款中扣除。如若乙方因为自己的原因，确实没有能力完成协议任务，要中止协议撤场，只能将人员撤离，机械、设备留下无偿供甲方使用，所发生的一切损失包括甲方的工期损失、设备和人员的窝工费由乙方负责。

　　2.4 退场时间：按甲方通知的退场时间执行。

　　第三条本协议文件的组成及协议文件的优先解释顺序

　　3.1 本工程主合同

　　3.2 中标通知书或进场通知书

　　3.3 主合同所列附表、附件或专用条款

　　3.4 施工图纸、设计修改通知

　　3.5 标准、规范及主合同的有关技术文件

　　3.6 报价书、工程量清单及相应报价表、承诺书等

　　3.7 甲方审定的施工管理办法、施工组织设计、施工措施等

　　3.8 经双方确认进入本协议的其它文件。

　　第四条设备、材料及机械设备

　　4.1 施工设备

　　4.1.1 本协议工程的施工设备均由乙方自行提供，在协议签订3天内乙方应将设备配置情况及进场计划报送甲方，计划进场的施工机械应充分满足施工生产需要，进场施工设备需报甲方签到，按甲方现场总体要求进行停放管理，不得随意进出指定区域和乱停乱放，并喷涂北京太平洋纪元工程技术有限公司徽标。

　　4.1.2 乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则执行罚款相关条款。

　　4.1.3 乙方施工设备的安全责任由乙方负责，对安全风险较高的设备由乙方购买相应的保险。

　　4.2 施工材料

　　4.2.1 本协议工程所用材料由乙方自行解决，乙方所用施工材料，特别是构成主体工程或永久工程的材料符合甲方ISO-20xx版质量管理体系文件及质量、安全管理的要求，同时必须是监理批准使用的材料，并按主合同要求向甲方报送所有材料的材质书、检验报告(必须是国家鉴定机构出具)、出厂合格证等资料。

　　4.2.2 乙方为完成本协议项目的材料，其运输和仓储安全由乙方自行负责，仓储地点由甲方指定。

　　4.2.3 乙方如需甲方代购材料，甲方将收取乙方材料价格2.5%的采保费。

　　4.2.4 乙方需在甲方租赁周转性材料，需提前14天向甲方提出申请，并按照甲方相关规定执行，其租赁价格根据现行市场价格由双方协商确定。

　　4.3 业主提供的工程设备

　　4.3.1 乙方应根据协议进度计划的安排，提交一份满足工程设备安装进度要求的交货日期计划。

　　4.3.2 乙方负责接收业主提供设备的卸车、验收、仓储保管、材料倒运等相关的工作，并按主合同的要求完成各项工作。设备的停放需按甲方计划指定地。

　　4.4 机械设备

　　4.4.1 甲方现场提供机械设备给乙方租用，其机械租用价格另行一议定。

　　第五条现场施工道路、风水电及营房营地

　　5.1 现场施工道路

　　5.1.1 甲方负责修建场内、外临时施工道路，乙方使用并有责任维护保养场内、外临时施工道路。

　　5.1.2 乙方自建临时施工道路要事前报甲方批准并符合甲方总体现场要求和技术要求，同时应无偿提供给业主、监理、甲方和其他施工方使用。

　　5.2 现场施工用风水电

　　5.2.1 施工用电：由甲方在施工现场范围内提供低压侧接线点开始供电。

　　5.2.2 施工用水：甲方沿场内临时施工道路，在永久征地线内布置施工用水的主管路，在相应的工程部位附近设置端点，该点以上由甲方管理维护，该点以下至工作面的支管路由乙方安装维护并拆除。从干管至工作面之间的支管由乙方自行架设，其费用已包含在《工程量清单》相应单价中，甲方不再单独计量支付。水费元/m，乙方负责在工作面端安装符合质检要求的水表并将水表初始读数报甲方核对，水费在当月结算款中予以抵扣。

　　5.3.2 乙方自备电源，其发电站(机)到各工作面的整个设施安装拆除方案要报甲方批准,并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任。

　　5.4 现场营房及营地

　　5.4.1 乙方无偿使用甲方提供材料堆放需要的场地、约30m仓储、约150m2办公及生活用房，使用时段中，每月甲方按生活用电元/kwh;生活用水元/m3(计表)的固定价格在支付结算中予以抵扣。

　　5.4.2 甲方提供的临建设施如若不够使用，可临时向甲方租用，费用由乙方承担。

　　5.6 乙方自建满足工程所需的其他临时工程并承担其费用，负责施工现场的维护管理。

　　第六条现场机构设置

　　6.1 乙方应建立完善的现场施工技术、安全、质量、实验检测管理机构，配备相应的各类专业技术人员。

　　6.2 对工期、安全、质量和甲方声誉造成不良影响的乙方人员和无故不服从甲方协调指挥的乙方人员，甲方有权要求乙方责令其离开工地。

　　6.3 本协议签订后3天内乙方将现场施工管理机构设置及负责人、各类专业技术人负责人名单以书面形式报送甲方。

　　第七条工程质量及验收

　　7.1 乙方应严格按照设计图纸、施工技术规范、标准、设计通知和主合同文件中技术、质量要求及标准组织施工，并按甲方质量体系程序文件要求控制质量和出据各类文档资料。

　　7.2 乙方现场设定的工程质量负责人必须是执证上岗并经甲方确认后，方可行使其职责，无甲方授权乙方不可直接向监理工程师申请验收。

　　7.3 凡隐蔽工程在覆盖前，乙方须在自检合格基础上填写自检报告报送甲方，经甲方和监理验收合格后才能实施下一道工序施工。

　　7.4 乙方在工程施工中应自觉接受甲方、监理、业主的检查和监督，乙方所承担的的本协议工程完工后30天内，乙方应按照业主、监理工程师对竣工资料移交的要求向甲方提交本协议分项工程的竣工资料(原件一套，复印件5套，及电子文档)，其具体提交数量根据主合同总体要求可进行相应调整。

　　7.5 若乙方在工程施工中发生质量事故，如若验收不合格、试验资料不合格，必须全部返工，因返工造成的损失由乙方负责;并承担由此造成的所有经济损失、工期责任。

　　7.6 在施工过程中如若甲方发现乙方偷工减料、弄虚作假等行为，除全部返工外，第一次乙方向甲方支付违约金壹万元，第二次乙方向甲方支付违约金伍万元，第三次乙方自动将人员撤出场，机械、设备留下无偿供甲方使用，所发生的一切损失由乙方负责。

　　7.7 为进一步增强质量意识，防止施工过程中质量事故的发生，甲方将在月进度付款中扣留结算款的5%作为质量保证金，工程按期完工，质量合格并经竣工验收后返还

　　2.5%(与业主返还同步)，剩余部分待质保期满业主返还质保金后28天内付清。

　　7.8 本协议工程的保修期为主合同期限(保修期从签发工程移交证书后算起)。

　　7.9 质量保证期内如出现质量缺陷或质量问题，乙方应及对予以处理。若乙方在甲方通知后未能及时处理，或有意隐瞒联络方式无法通知到乙方，甲方有权代行处理，所发生的费用从其质保金中坐扣。

　　第八条安全生产及文明施工

　　8.1 乙方必须设置安全管理机构和配备专职的安检人员，建立健全安全生产的保障体系和措施，严格按照安全生产操作规程、规范组织施工，保证施工作业安全。

　　8.2 特殊工种人员必须持有上岗资格证书，乙方应将其名单(含上岗证、IC卡号、身份证复印件)统计报送甲方备案。

　　8.3 乙方必须执行《安全生产法》，确保安全生产。所发生的一切生产安全事故，由乙方承担全部责任，并由乙方自行处理及承担全部直接、间接损失和相关费用。

　　8.4 乙方应自觉与当地村民、相邻施工单位搞好关系，不得诋毁、谩骂、殴打上级主管部门和协作单位的管理人员和施工人员，严禁斗欧打群架、无事生非等事件发生;如若发生打架事件，参与打架的责任方无条件退场，责任、损失由责任方承担，并向甲方支付违约金伍万元。

　　8.5 乙方应做到科学化、规范化施工，不得干扰其它部位施工作业，并按甲方总体要求进行文明工地创建，做到文明施工、工完场清。

　　8.6 乙方应按协议规定履行其安全职责。乙方应加强对施工作业安全的管理，特别加强易燃、易爆材料、火工材料和爆破作业的管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用品，并利用每天上班前5分钟对职工进行施工安全教育，作好文字记录备查。

　　8.7 为确保施工正常进行，乙方在雨季施工应做好防汛度汛工作，保证施工安全;并保证森林防火及用电安全。

　　8.8 在施工现场要挂安全警示标志、安全文明施工标语标示牌、确保施工现场整洁有序、确保有非常好的施工形象，满足业主、监理和甲方对文明施工的要求;如若乙方不能满足业主、监理和甲方的要求，甲方有权让其它人来做，费用从乙方计量款中扣除。

　　第九条工程测量、检验、试验

　　9.1 本分项工程所约定的工程范围内施工测量由乙方负责(包括按规定填报资料)，费用由乙方负责。

　　9.2 本分项工程所约定的工程范围内施工检验、试验由乙方负责。

　　9.3 甲方有权派专业技术人员对乙方进行监督。

　　第十条管理费

　　10.1总公司和分公司管理费：协议内项目，总公司按乙方结算产值的2 %计扣，分公司管理费按乙方结算产值的1 %计取

　　第十一条履约保证金、质量保证金和质量保证期

　　11.1 本协议签订后乙方须向甲方交纳万元 (大写万元)履约保证金,待本协议约定的乙方的全部职责履约完成后无息退还。

　　11.2 质量保证金：甲方从第一个月结算开始，按乙方每月工程结算价款的5%坐扣，工程按期完工，质量合格并经竣工验收后返还2.5%，剩余部分待质保期满业主返还质保金后1个月内付清。

　　11.3 质量保证期：本协议工程的保修期为一年(保修期从签发工程移交证书后算起)。

　　11.4 质量保证期内如出现质量缺陷或质量问题，乙方应及对予以处理。若乙方在甲方通知后未能及时处理，或有意隐瞒联络方式无法通知到乙方，甲方有权代行处理，所发生的费用从其质保金中坐扣。

　　第十二条工程结算和支付

　　12.1 本协议《工程量清单》中单价包括由承包人承担的临建费、直接费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任、风险和为完成本项目施工不单独列项所发生的一切费用。

　　12.2 本协议工程项目工程量、价格见工程量清单及相应报价表。

　　12.3 工程结算支付采用银行转帐方式。

　　12.4 结算工程量的核实确认：乙方根据设计要求以及甲方的要求完成施工并经甲方会同监理最终验收合格，经甲方核定的实际完成工程量作为本协议工程项目的结算量。

　　12.5 乙方应在每月26日前按甲方规定的报表(包括工程量签认单、质量验收评定表等，均为原件)一报，甲方向业主办理完毕工程结算手续后 10 日内向乙方办理工程价款结算。若甲方支付乙方工程款逾期，超出月份按同期银行活期存款利率计算利息支付乙方。

　　12.6 甲方按业主所结工程款(货币)的同等比例并扣除规定费用后对乙方进行支付。

　　12.7 工程结算时甲方应扣除下列费用：

　　12.7.1 乙方当月领用的材料费。

　　12.7.2 乙方当月使用甲方的施工设备费。

　　12.7.3 工程质保金(按当月工程结算款的5%)。

　　12.7.4 乙方当月使用甲方的风、水、电、房租等费用。

　　12.7.5 按当月工程结算款3.22 %代扣三税(其余税金由乙方自行办理)。

　　12.7.6 其他费用。

　　12.8 当工程结算达到本协议工程项目价款总额的90%(含已扣质保金)时，甲方暂停付款，待工程完工验收合格，双方办理竣工结算(扣除质保金)后30 日内甲方支付乙方。

　　12.9 本协议工程项目质保金的支付

　　在甲方主合同全部工程办理完验收鉴定、移交签证起至质量保证期满，经业主验收合格，结算工程质保金后28天由甲方向乙方支付。

　　12.10 工程预付款

　　12.10.1 本协议分项工程无工程预付款的支付。

　　12.11 乙方应及时支付民工工资，并保证不拖欠民工工资，否则，甲方可直接从乙方的结算费用中支付。

　　12.12 乙方应在每月结算款办理之前向甲方提供由银行出具的能证明资金使用的凭证，以保证资金用于本工程。

　　第十三条双方职责

　　13.1 甲方职责

　　13.1.1 甲方应负责做好本协议工程的现场施工协调和组织策划及工程竣工验收。

　　13.1.2 甲方负责及时向乙方提供设计图纸 1 套和转发设计、监理文件和施工指示，并对施工进行技术指导(含技术交底)。

　　13.1.3 甲方按主合同的总体进度计划及监理批复的施工进度，负责审核并批准乙方的施工方案等。

　　13.1.4 甲方负责对乙方施工进度、安全、质量等全过程进行监督(但不能免除乙方责任)，若工程进度出现滞后、工程质量出现严重问题、施工安全出现严重隐患时，甲方有权责令乙方停工整改，若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时，甲方有权调整乙方工程项目范围或中止本合同，其间发生的相关费用、损失由乙方承担。

　　13.1.5 甲方统一负责向监理、业主报送工程结算和价款支付。

　　13.1.6 其他应由甲方履行的职责。

　　13.2 乙方职责

　　13.2.1 乙方应服从甲方、监理的统一指挥和调度，按照本合同约定对进度、质量、安全等负责。

　　13.2.2 乙方应严格执行本合同目标施工计划和甲方审批的施工进度计划，单项工程开工前 7 天，应向甲方报送施工方案、施工计划和施工资源配置方案，并由甲方审批后方可实施。

　　13.2.3 乙方不得转让本协议工程项目或进行本协议工程项目的分包。

　　13.2.4 乙方应按照甲方的统计报表制度和报表格式报送工程结算表。

　　13.2.5 为保障工程施工的正常秩序，乙方现场负责人及技术负责人施工期内在现场的时间每月不得少于25天,达不到要求按每天壹万元支付甲方违约金，短期离开工地应书面征得甲方项目经理或其委托人的同意，并委托一名全权代表代行其职责。

　　13.2.6 乙方工程完工后应及时对施工现场进行清理，做到工完场清，并不得损坏现场构筑物及其他设施，如发生损坏，应负责修复或赔偿。

　　13.2.7 乙方应加强对本单位职工的思想教育，规范其行为，做到遵纪守法，在工地不得发生打架斗殴、违法违纪事件，做好环境保护工作，遵守环境保护的法律、法规、生产中的废水、废气、废油、烟尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理。

　　13.2.8 乙方应负责已完工程移交前的维护。

　　13.2.9 乙方应做好自身人员的安全教育、施工防护，做好队伍内营区内的治安保卫工作并接受甲方督查。