工程合同书

时间：2024-07-24 19:27:42 工程合同我要投稿

工程合同书(通用15篇)

　　随着时间的推移，我们用到合同的地方越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编整理的工程合同书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

工程合同书(通用15篇)

　　工程合同书1

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建设工程施工合同》的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：赵乃迁宿舍楼

　　工程地点：豫南居委会

　　建设面积：约3000平方米（按实计算）

　　工程结构：混合结构

　　承包范围：土建、水电部分

　　承包方式：包工包料

　　2、开竣工日期

　　本工程于年月日开工，于年月日前（个晴天）全部竣工。

　　二、工程造价：每平方880元。

　　三、双方责任

　　1、图纸，甲方在开工前向乙主提供完好的.施工图纸，含水、电、卫、地质勘探资料。

　　2、双方驻工地代表、甲方代表处理属于甲方的日常工

　　作，检查监督工程量及处理一切民事纠纷。

　　乙方代表负责属于乙方的日常工作，双方紧密合作，搞好文明施工。

　　3、因甲方手续、界址、四邻纠纷等问题而造成乙方停工的，甲方承担乙方经济损失50万元。

　　四、甲方工作

　　协调和处理工程所在地居民的矛盾，开工前3日做好施工现场的“三通一平”工作（即电通、水通、路通、场地平整，将水准点座标制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。组织乙方和设计单位进行图纸会审，设计交底，保证在

　　月日前主道路铺设好）。

　　五、安全质量管理

　　乙方在施工过程中，坚持“百年大计，质量第一”的方针，在施工过程中，如发生一切安全质量事故，由乙方全权负责处理，与甲方无关。

　　六、楼房出售

　　1、付款方式。主体结束付总价20%，如出售达30%，一次性结清本工程的全部工程款。

　　2、甲方如不能按期付给乙方工程款，则新建楼房由乙方负责出售，出售价按一层每平方20xx元，二、三屋子每平方米1160米，四层每平方900元，五层每平方米800元。甲方保证不收售楼款，乙方全部工程款收回后，楼房由甲方

　　负责出售。

　　七、未尽事宜双方协商解决。

　　八、违约责任

　　如有一方违约，罚款30万元。

　　九、本协议一式叁份，双方签字后生效。

　　甲方：见证人：

　　乙方：

　　年日月

　　工程合同书2

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　甲、乙双方经友好洽商和协商，甲方决定将居室装潢发包给乙方。为保证工程顺利进行，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一致的基础上，就居室装潢有关事宜，达成如下协议，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.工程地址：___________________________________

　　2.居室规格：房型______层（式）______室______厅______厨______卫，总计施工面积____________平方米。

　　3.施工内容详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。

　　4.承包方式：双方约定采取下列第_________种方式：

　　（1）乙方包工、包全部材料；

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；

　　（3）乙方包工、甲方包全部材料。

　　5.工程开工日期：______年______月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程总天数：________天

　　第二条：工程价款

　　工程价款（金额大写）___________________元，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。

　　1、材料款__________元； 2、人工费__________元；

　　3、设计费__________元； 4、施工清运费__________元；

　　5、搬卸费__________元； 6、管理费__________元；

　　7、其他用度（注明内容）______________元。

　　第三条：质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、数目，经双方签字认可。

　　2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的用度，应另签订补充合同。

　　4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

　　5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第四条：材料供给

　　1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的'损失均由乙方负责。

　　3.甲方负责采购供给的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条：付款方式

　　1. 合同签订后，甲方即付％工程材料款和施工工费的％；当工期进度过半（

　　年月日），甲方即第二次付％工程材料款和施工工费的％，剩余％款待甲方对工程竣工验收后结算（注：施工工费包括人工费）。

　　2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。

　　3.甲方未按本合同规定期限预支工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1％支付给乙方。

　　4.甲方在居室装潢中，如向银行按皆冬须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。

　　第六条：工程工期

　　1.假如因乙方原因而延迟完工，逐日按工费的1％作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止并赔偿给甲方造成的实际经济损失。假如因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1％作为误工费支付给乙方

　　元。

　　2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量分歧格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工用度由乙方承担，工期不变。

　　3.在施工中，因工程质量题目、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部分调解或仲裁部分协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　4.施工中假如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工用度，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工职员擅自更改施工内容所引起的质量题目和延误工期，甲方自负责任。

　　第七条：工程验收

　　1.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。验收合格后双方办理工程结算和移交手续。

　　2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有题目，甲方自负责任。甲方自行搬进进住，视为验收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关用度。

　　第八条：其他事项

　　1. 甲方责任

　　（1）必须提供经物业治理部分认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

　　（2）二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担用度。

　　（3）如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部分办理手续，并承担有关用度。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。

　　2.乙方责任

　　（1）应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；经办业务员必须有法人代表的委托证书。

　　（2）指派为乙方工地代表，（为木工项目负责人、为水电安装项目负责人、为水泥工项目负责人、为墙面油漆工项目负责人、为防盗窗网安装项目负责人）负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地定期完成施工任务。

　　（3）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必须尽快负责修复或赔偿。

　　（4）严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。

　　（5）在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起，为12个月。

　　第九条：违约责任

　　以上条款系甲、乙双方自愿达成，双方应自觉遵守；若有一方违约时，罚违约方违约金为合同总价款的％并赔偿因其违约给对方造成的实际经济损失。

　　第十条：争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的条件下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第十一条：合同的变更和终止

　　1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十二条：合同生效

　　1.本合同书及合同附件，自甲、乙双方签字（盖章）之日起生效。

　　2.补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　3.本合同书（包括合同附件、补充合同）一式三份，甲、乙双方各执一份, 合同审查处保存一份；三份具有同等法律效力。

　　甲方（业主）：

　　（签章）

　　乙方：

　　（签章）

　　住所地址：

　　企业地址：

　　邮政编码：

　　工作单位：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　电

　　话：

　　电

　　话：

　　签约地址：

　　签约日期：

　　工程合同书3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规定，结合本次工程实际情况，经甲乙双方协商，达成一致意见，签订本合同。

　　一、工程概况

　　(一)工程名称： xx 水塔拆除工程。

　　(二)工程地点：

　　(三)工程范围：

　　1、拆除地面以上整座水塔;

　　2、拆除水塔的水管、水泵等全部交给甲方;

　　3、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾(运到指定地点)。

　　(四)施工方式：人工作业拆除。

　　(五)工程施工期间：20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日，共xx天。

　　二、工程造价及付款方式

　　(一)工程总价：人民币xx元。

　　(二)付款方式：水塔拆至三分之一处时，甲方给付乙方合同总价款的40%，剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。

　　三、双方权利及义务

　　(一)甲方权利及义务

　　1、清理工程施工范围内的财物;

　　2、指派xx负责对拆除工程全程跟进监督，协调工程施工过程的问题，确保工程顺利进行;

　　3、为乙方的施工提供电源，保证乙方的`用电;

　　4、乙方人员的配置使用，甲方不得干涉。

　　(二)乙方的权利和义务

　　1、乙方必须编制施工方案，报甲方备案，未经甲方同意不得私自变更，乙方必须严格按照施工方案进行施工;

　　2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质;

　　3、在施工中，必须按照国家颁发的施工规范和要求进行;

　　4、在施工中，乙方必须安全、文明施工，全权负责施工现场的一切安全责任，落实安全责任人员，负责制定安全制度，落实安全防护和警示措施，加强施工人员的安全教育。因施工造成的事故及一切经济损失乙方自负;

　　5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护，因施工造成损坏，乙方负责赔偿。

　　6、因施工产生的所有费用由乙方自己负担，包括但不限于：电费、水费、税款、垃圾清理费等;

　　7、乙方不得将工程分包、转包，保证按时保质完工。

　　四、工程验收

　　完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。

　　五、违约责任

　　乙方必须在规定的时间内完工，每逾期一日支付给甲方工程总价款1%的违约金，超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。

　　六、争议解决

　　在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的由x人民法院管辖。

　　七、其他

　　1、在本合同履行过程中及与本合同有关的文件均构成本合同的附件，与本合同具有同等效力;

　　2、本合同自双方签字盖章后生效，本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;

　　3、未尽事宜，以双方书面补充协议为准。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　工程合同书4

　　签订地点：

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规之规定，甲方委托乙方制作加工，结合工程的实际情况，经双方友好协商，签订本合同，共同遵守：

　　钢构件制作内容

　　一、承包方式：

　　二、合同价款及付款方式

　　1、合同价款：

　　2、合计价款约为人民币：

　　3、付款方式：合同签订之日甲方交付给乙方定金30%)，提货时付清所有货款，甲方需在于年月日前把定金预付给乙方。

　　4、以上为含增值税价，乙方须提供发票与甲方。

　　三、交货地点及时间

　　1、交货地点：

　　2、交货时间：

　　3、交货方式：四、质量及验收要求

　　1、乙方应按照国家现行的钢结构制作规范认真加工制作，确保钢构件达到图纸设计和钢结构规范的要求。

　　2、乙方所采购的材料应符合甲方要求，钢板厚度必须保证在国家标准偏差范围内所购材料应具有质保书。材料的代用必须经甲方认可方可代用。

　　3、钢构件加工验收按合同、图纸及说明文件的要求，依据国家现行钢结构工程施工质量验收规范的规定，由甲方在乙方加工基地进行验收。乙方负责提供所购原材料的质保书和检验记录

　　五、其它

　　1、乙方应接受甲方的'质量监督，在乙方制作过程中，甲方有权到乙方制作现场进行

　　质量检测，发现问题应及时纠正。如甲方在现场安装过程中因乙方制作原因影响安装的，乙方应及时派人整改，其费用由乙方承担。

　　2、如中途设计变更，甲方应以书面形式立即通知乙方，因变更带来的材料增加及相关损失由甲方承担，因甲方原因影响施工进度的，工期则相应顺延。

　　六、违约责任：

　　1、按《合同法》相关规定执行。

　　2、如因产品质量问题造成的一切损失，由乙方承担。

　　3、如因甲方更改图纸或者油漆提供时间不及时造成的工期延误，乙方不负责。

　　七、合同纠纷由双方协商解决，或由乙方所在地法院解决。

　　八、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方代表签字盖章后生效。

　　甲方单位名称：

　　乙方单位名称：

　　地址：

　　甲方：(盖章)

　　乙方：(盖章)

　　法定代表人：

　　联系人：

　　开户银行：

　　账号：

　　企业税号：

　　邮政编码：

　　联系电话：

　　联系电话

　　传真号码：

　　工程合同书5

　　甲方：______________（以下简称甲方）

　　乙方：______________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

　　一、工程名称：______________

　　二、工程地点：______________

　　三、工程项目：总建筑面积约_______平方米（栋楼）。

　　四、进场时间：定于________年____月底前（以进场通知书为准）。

　　五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。

　　六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

　　七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为_________天。

　　八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

　　九、工程造价：本工程投资额约_________亿元人民币。

　　十、结算方式和计价标准：

　　1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《________年建筑工程消耗量定额》、《________年安装工程消耗量定额》和《20建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

　　2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

　　3、工人工资单价：执行35元工日。

　　4、施工措施费按取费标准的60%计算；

　　5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。

　　6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

　　7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。

　　十一、付款办式：

　　1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按________银行同期贷款基准利率。

　　2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

　　十二、协议履约金的支付与返还

　　1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

　　2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

　　3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在____日内返还给乙方剩余部分保证金。

　　4、具体事宜以正式施工合同为准。

　　十三、甲方责任及义务

　　1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

　　2、负责三通一平，提供材料堆放场地。

　　3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

　　4、负责协调施工期间的`各种外界干扰。

　　5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

　　6、施工期间如有变更应提前____日为乙方出具变更通知书。

　　十四、乙方责任及义务

　　1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

　　2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

　　3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

　　4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

　　5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

　　6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

　　7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

　　8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。

　　十五、违约责任

　　（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向____市人民法院起诉。

　　（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工____月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

　　（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。

　　十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　法定代表人：_______

　　地址：_______

　　________年____月____日

　　工程合同书6

　　甲方：

　　乙方：

　　兹(以下简称甲方)委托东莞市弘康电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：

　　一. 工程依据和技术指标

　　1、发电机组型号：冷却方式：台数：

　　2、技术指标

　　根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级: 65 db(A)。

　　评价点位置：

　　所属区域：

　　噪声标准：白天 65 db(A) 晚上 65db(A)

　　注:

　　1. 如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。

　　2. 根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的.噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。

　　二、噪音治理要求：

　　1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

　　2、噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。

　　三、噪音治理措施

　　采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

　　五、完成期限

　　在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在天内完成交付验收使用。

　　六、施工条件及协作事项

　　七、工程费用及支付办法

　　总工程费用为：付款方式：合同签定时交付定金; 主材料进场后付 ; 工程完工后天内付清余款。

　　八、其它

　　1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。

　　2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。

　　3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程合同书7

　　甲方：_______________有限公司

　　乙方：_______________

　　丙方：_______________

　　依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方、乙方签订的《建筑工程施工承包合同》转让给丙方事项协商一致，特定立本协议，其约定如下：

　　一、甲方与乙方在_________年______月___日签订的《建设工程施工承包合同》，_________年______月___日签订的《建设工程施工承包合同补充协议》经协商甲方、乙方同意转让给丙方，由内方履行甲方与乙方签订的《建筑工程施工承包合同》、《建筑工程施工承包合同补充协议》的各项条款。

　　二、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为________万元，付款时间为：签订合同之日_________年______月___日付款___万元，剩余___万元由内方在_________年______月___日前全部付清，期付款由内方向乙方支付违约金___万元。

　　三、该转让合同签订之日起，所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的.纠纷与乙方与关。合同鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关，因乙方债务发生的纠纷造成的停工___日乙方赔偿丙方违约金___万元并赔偿因此所造成的全部损失。

　　四、甲方同意丙方用___楼至___套房子调换甲方___楼至___间车库，双方同意互不找钱，甲方必须保证丙方轿车出入通道。

　　五、本合同甲方、乙方、丙方签字盖章后生效。

　　甲方：_______________有限公司

　　乙方：_______________

　　丙方：_______________

　　后附：

　　1、_________年______月___日是(建筑工程施工承包合同)

　　2、_________年______月___日(建筑工程施工承包合同补充协议)

　　_________年______月___日 _________年______月___日

　　工程合同书8

　　发包人：置业有限公司

　　承包人：_______________

　　经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　一、工程项目

　　1.1工程名称：道路工程

　　1.2工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块

　　1.3承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)

　　1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

　　1.5合同价款：合同总价(暂定)元单价(综合单价包干)大写__元

　　1.6质量标准：合格。

　　1.7工期：_______________

　　工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

　　二、技术标准及图纸

　　2.1图纸

　　2.1发包人提供：

　　2.2技术标准：

　　2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;

　　2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。

　　所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

　　三、双方权利和义务

　　3.1发包人的权利和义务

　　3.1.1发包人委派的业主代表：_______________姓名：_______________职务：_______________

　　3.1.2监理单位及委派的工程师：_______________监理单位：_______________姓名：_______________职务：_______________职权：_______________对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

　　3.1.3发包人主要工作：_______________

　　3.1.3.1负责场地三通一平;

　　3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;

　　3.1.3.3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;

　　3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要;

　　3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

　　3.1.3.6按合同约定支付工程款。

　　3.2承包人的权利和义务

　　3.2.1项目经理姓名：_______________职务：_______________项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

　　3.2.2承包人主要工作：_______________

　　3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知2天内，承包人进场完成施工准备。

　　3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

　　3.2.2.3负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准;

　　3.2.2.4负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

　　3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查;

　　3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;

　　3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。

　　3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

　　四、工程价款

　　A、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

　　B.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制，如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮计取。设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

　　D.工程报价单详附件，工程量按实结算

　　E.结算审计承包人付费执行采用沪建建(20xx)641号，沪价费(20xx)054号文《工程造价审核收费标准》，由发包人代扣代付

　　五、工程价款的支付

　　5.1工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的75%;

　　5.2工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5%的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担;

　　六、安全文明施工

　　6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的.行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

　　七、竣工验收

　　7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

　　7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。

　　八、违约责任

　　8.1发包人违约：

　　8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

　　8.2承包人违约：

　　8.2.1因承包人原因，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

　　8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

　　8.2.3承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。

　　8.2.4如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

　　九、争议

　　9.1在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁。

　　十、合同生效与终止

　　10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;

　　10.2合同订立时间：_____年___月___日;合同订立地点：上海市。

　　10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

　　十一、合同附件

　　11.1投标文件

　　11.2招标文件

　　11.3道路平面图及标段划分图

　　11.4报价书

　　十二、合同份数

　　13.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;

　　13.2副本陆份，双方各执叁份。

　　本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

　　发包人：_______________(公章)承包人：_______________(公章)

　　委托代理人：_______________委托代理人：_______________

　　电话：_______________电话：_______________

　　传真：_______________传真：_______________

　　签订地点：_______________

　　工程合同书9

　　发包方（甲方）

　　项目部承包方（乙方）

　　依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合____省及____市的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：项目模板工程

　　二、承包方式、取费标准：

　　1、承包方式：甲方以包人工包辅材（不含对拉螺杆）包模板、包木枋、包小型机具（电锯、台锯、电锤等）包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。

　　2、工程量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以质检站验收资料为准。

　　3、合同单价

　　（1）工程量计算规则：按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积，以平方米计算，含超高费等。

　　（2）模板制安人工及材料费《含模板工程所需的电锯、电钻，含模板（16000㎡）木枋（400

　　3），含所需辅材（如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、c管等）含运输费如（模板木坊汽车装卸运输以及材料场内二次运输等）》为26元㎡.此单价为综合不含税包干价格。包含完成本工程所需的乙方管理费，工人进退场费、劳保（安全帽、雨衣、雨鞋等）保险及医疗费，人工费、辅材费（隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、c管、胶纸、嵌缝条等），机械费，文明施工费，赶工费、不可预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。

　　（3）计时工如发生时单价为50元工日，由项目开出工日数为准，不得超过当期结算总价的2%.

　　（4）本合同采用综合单价，为固定价格，单价中含安全风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。

　　（5）以上单价均为优质工程单价，如政府质量有关部分验收属乙方原因结构工程收未达到上述标准者，按本合同

　　第四条的有关规定予以下浮。

　　5、工作内容：

　　a.测量放线（甲方施工员放出每层测量基准线及控制标高点，其余轴线及标高引测由乙方完成）配模、模板安装、清理木屑补模板缝、拆除并将模板上的旧钉拔除、粘接物清除、整理堆放整齐及堆到指定地点，清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等。

　　b.场内运输：木枋、模板、钢管支架及其它周转材料乙方所用材料在场内运输费及上、下车均已包括在本综合单价内。

　　三、双方责任

　　（一）甲方

　　1、甲方驻工地代表：

　　2、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的文字交底。

　　3、甲方负责提供塔吊、提升机，大型机械操作和电工由甲方机操人员操作。

　　4、甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由乙方自理。

　　5、及时组织钢管和扣件材料进场，负责搭设安全设施，指挥安全、质量、进度、施工技术，协调各种正常施工，指挥机械运转。

　　6、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂。甲方收取乙方每人每月10元食堂搭伙费，甲方按6度电人，3吨水人限制用电用水量，超额部分按市场价直接在工程款内扣除。

　　7、甲方提供施工用电至现场二级配电箱。

　　（二）乙方

　　1、乙方驻工地现场代表：（乙方全权代表驻现场时间每月不少于24天，以甲方考勤为准，每月少于1天罚款500元天）

　　2、乙方必须持有效的“四证一书”（营业执照、资质证书、含安全资质证、税务登记证、外出施工证书、法人委托书），并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至四十五周岁的青XX。

　　3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。

　　4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。

　　5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施，由责任方承担自身安全防护措施。

　　6、乙方提供施工人员使用的木枋、模板等周转材料，乙方施工人员使用的电动工具、锯床、手电锯、锯刀、创子、钉锤、卷尺、从二级配电箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满足施工需要，甲方不再提供任何机具。

　　7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。

　　8、乙方进场人员自带生活费。

　　9、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100%.进场前必须递交特殊工种上岗证。

　　四、工期、质量、成品保护、安全文明施工

　　1、工期：按甲方现场合理编制的工期组织计划施工，按甲方计划材料进出场，每次周转材料进场须甲方人员签字确认数量，最后甲方统计总量。因乙方原因造成工期延误者，按每延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将视具体情况，按5000-10000元天罚款。

　　2、质量：该工程质量目标确保____市优质工程标准，乙方施工应严把质量关。合同单价结算按优质工程标准定价，按市建筑质检站验收质量等级达到结构优质标准；工程质量以资料或主体结构工程最终验收标准而定。本工程如因属模板工原因造成工程质量达不到优质标准，人工费的合同单价按10%下浮。

　　3、成品保护：乙方应协助甲方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作2～5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。

　　4、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作200～元的罚款。

　　5、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的'有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。甲方不得要求乙方违反安全管理及环境保护的规定进行工作，乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定及甲方关于环境及职业安全健康要求，随时接受甲方相关人员进行的监督检查。采取必要的安全卫生及环境保护措施。消除事故隐患及对环境造成的污染危害影响。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由引起的费用，责任由乙方承担，工期不予顺延。乙方应对在工作场地的工作人员进行安全及环境保护教育，并对他们的安全健康负责。

　　6、安全生产和职业安全健康：杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤，甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故，主要责任、直接责任在乙方的，乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款；乙方负次要责任的，乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作，且根据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必须与项目相关部门签订《安全生产责任合同》。

　　五、工程结算与支付

　　1、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由甲方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。

　　2、人工费支付：乙方施工的分项工程按节点付款，基础平177;0.000付款一次，每六层结构付款一次，主体封顶付款一次，乙方在每个节点完成甲方要求的形象进度并验收合格后，经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的70%，主体封顶支付总价款的85%，工程完工后一个月内办理结算，二个月付至90%，三个月付至100%.若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。

　　3、乙方必须办好进入当地施工的各种手续，以上合同单价均为不含税单价。

　　六、其他

　　1、由于乙方原因中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权力；如甲方违反合同规定给乙方造成损失，由甲方负责，甲乙双方同时保留索赔的权力。

　　2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉地维护地方及现场的综合治安，如由乙方原因造成的打架斗殴等违法行为，甲方一律不予调解，

　　第一次打架罚款5000元，

　　第二次打架罚款10000元或退场，，对由此而造成的影响和单位信誉的影响，责任一律由乙方承担。

　　3、乙方未完成合同内工作内容，甲方将给予处罚，如属合同内工作内容，甲方项目工长开出计时工单，该工单作废，不予认可。

　　4、结构内的收尾工程由乙方负责，甲方通知乙方三天后，乙方未见答复意见，甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担。

　　5、乙方必须确保进场模板新旧比例为8：2，即10000㎡的新模板，否则，甲方有权根据实际情况罚款5000～10000元（从履约金内扣除），且单价下浮10%.

　　6、乙方必须确保进场材料及每次拆模卸下的39;钢管、扣件、模板、木坊等材料按甲方指定位置堆码整齐。否则视具体情况罚款100元～元。

　　7、每次砼浇筑前或每层周转料转运后，乙方必须做到工完场清。否则，视具体情况对乙方处以200～1000的罚款，从工程结算中直接扣除。

　　8、模板封模前应将其内的杂物清理干净，以保证浇筑砼前模板内无杂物。否则每次罚款100～1000元。

　　9、模板的接缝不应漏浆，否则每次罚款200元。

　　10、因乙方原因出现爆模，乙方除及时按技术规范处理外，甲方视具体情况对乙方罚款100～5000元。

　　11、乙方进场施工人员必须XX全帽，否则每人每次罚款50元。

　　12、乙方进场施工人员必须佩带胸卡，否则每人每次罚款20元。

　　13、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的200倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。

　　七、本合同一式陆份甲方肆份，乙方贰份，签字盖章后生效，结清人工费和材料费后失效。

　　八、本合同如有未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方（盖章）现场负责人：________年____月____日

　　乙方（盖章）现场负责人：________年____月____日

　　工程合同书10

　　建设单位： (以下简称甲方)

　　承包单位： (以下简称乙方)

　　为了明确双方在施工过程中的权利义务及经济责任，经双方协商一致，同意签订本合同，以下交款作为动工、工程验收及单位结算为依据。

　　一、承包内容及承包方式

　　1、工程地点：

　　2、楼房结构：

　　3、楼房层数为米。

　　4、承包方式：包工不包料只包主体工程

　　5、包工单价为元/平方米。

　　6、包工价内结算方法：要按楼房投影、楼板实倒面积，包含雨篷实倒面积及楼梯间、采光井空位在内面积。

　　二、承包工价内的工程施工项目及责任

　　1、乙方责任：乙方是由正付零以上的砖体工程、框架柱、梁工程、模板制作及安装、拆工程、钢筋工程(不包含钢筋制作)、柱子、梁、楼面烧制工程、自带所有旌工工具及模板、顶桐费用。(不包含室内、外批灰及装修和压墙砖体工程)。

　　2、甲方责任：在施工过程中，一切水电费、片石基础砖、地梁及地板更化、化粪池、预埋、给水、排污等工程、吊砖倒楼面及机子费用，外墙安全架、安全网工料费。

　　三、安全起见及质量要求

　　1、在施工过程中，乙方要做到安全第一的工作方法进行施工，否则所发生的一切工伤事故，人身和财产损失全由乙方负责。

　　2、在施工过程乙方要甲方提供工程施工图纸结构进行施工，要按质按量进行工作，要按国家建筑规范进行施工，否则所发生的'一切返工重做现象，全由乙方负责，甲方不再补任何工资及费用，天然灾害、楼板冷、热、收缩、分裂，乙方不负任何责任。

　　四、付款及结算方法

　　1、甲方要按乙方所完成的工程量进行付款，当倒完第一层主体，甲方留元作质保金，其余部分在捣楼天内结算付清。其次第二层以上，每完一层结清一层(在工程合格情况下进行结算)。待所有承包内的主体工程完工否则乙方有权收取甲方的 %滞纳金(按天数计算)。

　　2、主体验收方式

　　在乙方完成主体工程及所承包自工作范围内全部完成十天内，甲方要进行工程检查验收。否则超过天后，工程作为合格验收处理。

　　五、承包工程外的施工费用。

　　在施工过程中，乙方要按甲方提供的施工图纸结构及合同说明施工外，如甲方有所修改时，需要增加工量时，双方要协商，同时增加工程施工费用。

　　1、增加工程项目及工程费用。

　　增加工地看守、保养、淋砖费

　　增加卫生间主体，每层乙方包一个，其余每个加元;

　　增加厨房、橱柜每个

　　柱子每层每条每层圈梁每米增加元;

　　每层捣楼师傅补助费元;

　　第一层捣柱子机械补助费元。

　　六、工程管理及工程期限

　　工程施工工期由年月月日止，共个晴天，施工期按晴天计算，雨天保养期、假、节日、停工待料的，天然灾害例外。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效，并受到法律保护，任何一方不能反悔。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程合同书11

　　甲方:

　　乙方:

　　本工程甲方委托乙方承担设计、施工、安装任务(包工包料) 为明确双方权利和义务，结合装修工程的具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程地点：

　　房屋结构：

　　1、工程承包方式：双方商定采取下列第___种承包方式：

　　(1) 乙方包工、包料(乙方提供装修材料明细表);

　　(2) 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

　　2、工程总造价和工程内容:，设计费元，管理费_____________元，税金________元，工程内容见工程预算清单、施工图。

　　3、工程施工安装内容及施工安装费用以本工程报价单为准。增加项目经甲、乙双方协商同意后，签字生效，另行计费。

　　4、工期：双方商定本工程工期为，按时按质完成全部施工及安装任务，即签定开工报告之日起。

　　二、甲方工作

　　1、对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

　　2、甲方向乙方提供施工所需的水、电。

　　3、甲方在开工前到物业办理好一切装修手续。

　　三、乙方工作

　　1、指派工地施工监理，按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务。

　　2、按照国家建设部有关规定进行操作，做好防火工作。

　　3、按照施工图纸进行施工。

　　4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　四、关于工程款结算的约定

　　1、签订施工合同当日付整。

　　2、工程进场木工完工付整。

　　3、工程验收后全部结清计元尾款。

　　五、关于材料的约定

　　1、乙方根据图纸的要求供应材料。

　　六、关于双方责任的约定

　　1、甲方责任

　　A、不能按期付款而造成的损失由甲方承担，工期相应顺延。

　　B、因甲方原因变更设计造成材料、人工浪费，损失由甲方承担，工期相应顺延。

　　C、因甲方原因(乙方违约除外)终止合同而工程量未过半，乙方应收取实际工程款。

　　2、乙方责任

　　A、不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担。

　　B、在施工中违反操作规则造成人员伤害，责任由乙方自负。

　　C、由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用，由乙方负责在工程结算款中扣除。

　　D、其它未约定事项由双方协商解决。

　　七、关于设计与施工及验收的约定

　　1、乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内约见甲方审图，经甲方确认后签字认可，乙方方可施工。

　　2、乙方必须严格按甲方认可的'图纸施工(安装)。

　　3、在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应

　　4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，且工期不顺延。

　　八、违约责任

　　按《合同法》有关规定。.

　　九、装饰工程报价单，施工图经双方协商，达成一致的其他具体问题协议，作为合同的附件，与合同具有同等效力。

　　十、本合同一式两份,甲、乙各执一份。

　　十一、本合同一经双方签章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程合同书12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方现有位于xx---建筑面积148.14平方米的住宅一套，现将其室内装饰工程承包给乙方设计、施工。为明确双方责任，经甲乙双方协商，一致同意订立如下合同：

　　一、工程项目：（见工程预算表，共页）。

　　二、工程采用：1、包工包料；2、包工的形式承包给乙方；3、设计、监理；4、其他。

　　三、工程日期：20xx年x月x日x至20xx年x月x日，共xx天。如甲方停水、停电、自然灾害及人力不可抗拒的影响、甲方变更图纸或工程款未及时支付，工期顺延。

　　四、工程总额：人民币元。（小写：）

　　五、付款方式

　　1、签订合同后，甲方即支付20％备料款计元，乙方三天内进场开工。

　　2、乙方木工进场前甲方再支付30％的进度款，计元。

　　3、乙方油漆工进场前甲方再支付30％的进度款，计元。

　　4、甲方必须在收到乙方装修工程竣工通知单时的一周之内负责并付清余款（增减项目按实决算）。

　　5、工期每拖延一天甲方可向乙方收取30元滞纳金，可由甲方直接在应付的工程款项中扣除。

　　6、乙方交房后，甲方每拖延支付尾款一天，乙方则收取工程总额0.01％滞纳金。

　　六、设计施工标准：

　　1、甲方负责提供原“建筑面积平面图”一张，乙方依据平面图

　　以现场丈量尺寸为准，规划设计。

　　2、乙方进行平面规划布置，制定设计方案必须征得甲方满意签

　　字认可后，方可动工。

　　3、乙方在施工过程中，应自觉接受甲方的监督，严格按照装修

　　设计方案施工。装修材料应严格按照合同中规定的材质采购（欢迎甲方陪同购买），保质保量，如发现装修用材与合同规定的材料不符，甲方有权要求拆除，浪费的材料人工费及工期延误等均由乙方负责。

　　4、乙方施工过程中或施工完毕，因甲方对原方案提出修改意见并实施导致多耗费的材料和人工费等均由甲方另行支付，另工期按实际修改方案所增加的'时间顺延。

　　七、双方负责：

　　甲方应负责事项：

　　1、负责与大楼物业管理部门协调所涉及的拆墙、搬运、安全及施工人员的暂住证或出入证的xxxx手续及费用等问题。

　　2、提供施工期间现场的水电（所耗的水电费由甲方承担）。

　　3、提供临时堆放废物和杂料的场地，保证运输道路畅通。

　　4、负责做好隐蔽工程的验收，及时办理签证手续。

　　5、按合同进度及时支付装修款项。

　　乙方应负责事项：

　　1、严格按照有关消防及其它安全规范的要求进行施工，并做好

　　现场的防火、安全防护及保卫工作，对现场由于操作不当造成的火灾及人员伤亡等事故及相应的经济损失均应付全部责任。

　　2、严格按照甲方签字认可的施工图纸及说明进行施工，确保工程质量。

　　3、按规定期限竣工，交付甲方使用。

　　4、在验收后应与甲方签定为一年的工程保修手续，在保修期间内如是乙方施工质量问题、材料选用不当、不符合合同规定，由乙方全部负责；如是甲方使用不当而损坏的配件或材料，乙方仅收取工本费。并提供定期回访，终身维修。

　　5、施工人员均由乙方自行选任。施工人员在施工期间一切伤亡、劳务纠纷均由乙方自行负责，概与甲方无关。

　　八、其他事项

　　1、甲方必须在合同规定时间内向乙方支付装修费用，不得将装修费用私自交付乙方所属施工人员，否则，一切后果由甲方自负。

　　2、甲方在施工过程中不得与乙方所派驻的施工队伍私自商定增减原施工项目，否则，所造成的质量及损耗后果均由甲方负责。

　　3、根据合同要求，乙方应按时、按质、按量完成装修任务，如甲方在装修期间内以原设计提出修改意见，必须及时向乙方提供修改方案，甲乙双方书面认可后按书面修改方案施工、验收、结算。

　　4、甲方须在乙方交房前一星期交付工程《质量问题整改通知书》给乙方，以便对不合格项目提前维修完善。

　　5、乙方施工完毕后，应做到人走场清，保持装修房屋整洁，让住户满意。

　　6、施工完毕后，甲方凭乙方开出的《保修单》作为保修一年的凭据。

　　九、以上合同一式二份，双方各执一份，签字生效，望共同遵守，未尽事宜，双方协商解决。

　　十、附件：工程决算书、施工图纸、质量问题整改通知书、保修单、装修材料品质说明等均作为合同组成部分，与本合同具有同等效力。

　　十一、因本合同所发生的一切争议均应提交xx仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　工程合同书13

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）经双方协商，甲方同意将面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》及国家法律的有关规定，为明确双方的有关责任、权利和义务，特签订以下协议条款，双方共同遵守。

　　一、工程名称：面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程

　　二、工程地点：面粉厂

　　三、工程承包范围和内容：按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。

　　2、爆破拆除内容包括：布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破碎。

　　3、办理全部爆破工程审批手续。

　　4、做好安全防护栏的搭设，并满足验收要求。

　　四、工程量：按实际方量。

　　五、结算方式：按实际方量，以单方人民币110元包干，结算时扣除税金后支付给乙方。

　　六、施工工期： 30天

　　七、施工要求：确保安全快速施工，爆破后钢筋与混凝土块基本分离，满足甲方、监理及业主的要求。

　　八、双方责任：

　　（一）甲方责任

　　1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;

　　2、负责为乙方提供施工用房两间，作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点；

　　3、负责提供施工有关的图纸；

　　4、负责承担乙方爆破前按方案、规定等进行安全防护工作，对不符合规定、规程的必须整改完善；

　　5、协助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员（包括现场的甲方施工人员和生活区人员）的撤离工作；

　　6、负责提供乙方施工用电。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方必须以“安全

　　第一”实施整个爆破拆除工作，严格执行《爆破安全规程》GB6722－20及国家、省、市有关爆破工程安全的标准和规定，对不符合规定、规程的必须整改完善，认真检查验收合格后才能起爆；

　　2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续，负责公安、交警等部门的协调工作，并承担一切费用（包括爆破安全评估费用）；

　　3、在甲方气割钢筋时，乙方派安全员全程监护；

　　4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的安全防护工作，并承担所需发生的费用及相应的安全责任；

　　5、在实施爆破时，如有爆破飞石震动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、承担一切安全责任（含经济），与甲方无关；

　　6、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作，特别是爆破前的警戒线的`拉设和爆破现场周边的人员疏散，如因乙方安全作不到位而引起的安全事故，其一切责任（含经济）由乙方自行承担；

　　7、满足业主、监理、甲方要求，因爆破、防护等原因，业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担，并有权暂缓支付工程款。

　　九、本合同双方代表签字盖章后生效，如发生争议由甲乙双方协商解决，协调不成由人民法院解决。

　　十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，双方签字盖章后生效，工程款结清后自动失效。甲方：法定代表人（或委托代理人）签字：____日期：________年____月____日乙方：法定代表人（或委托代理人）签字：____日期：________年____月____日工程工程合同篇10 合同编号：_____________ 甲方：______________________（通常为用工单位）乙方：______________（姓名、性别、年龄、住址）用工形式：___________________________________ 鉴证编号：___________________________________ 甲方因生产经营需要，经考核，录用乙方_________（姓名）为______________（工程名称）工人，遵照国家有关劳动法律法规，经双方协商，签订本合同。

　　第一条甲方录用乙方从事___________________（工作名称）。

　　第二条劳动合同期限从________年____月____日起至________年____月____日时止。其中试用期限为_________个月，至________年____月____日止。

　　第三条甲方的基本权利义务

　　一、根据生产经营的需要和本单位的规章制度及本合同的各项条款对乙方进行管理。

　　二、保护乙方的合法权益，按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴。

　　三、做好乙方上岗前的培训工作并提供符合国家安全标准的劳动作业卫生条件。

　　四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩。

　　第四条乙方的基本权利义务

　　一、享受_______________________________________待遇（写明待遇的内容）

　　二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度。

　　三、完成甲方分配的生产任务和经济指标。

　　第五条工资待遇：__________________________________________（要写明确具体）

　　第六条工作时间：___________________（每周不超过_________小时）

　　第七条劳动保险及福利待遇：__________________________________________

　　第八条劳动合同的变更和解除：_______________________________________（写明变更和解除的条件。如双方可以规定，合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，须提前_________天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。）

　　第九条本合同一式份，甲乙双方各执份，报鉴证机关存留一份。本合同自双方签字之日起生效。

　　甲方（盖章）：__________________ 法人代表（签字）：______________ ________年____月____日签订地点：______________________

　　乙方（签字）：__________________ ________年____月____日签订地点：______________________

　　工程合同书14

　　发包人(甲方)：___________________________承包人(乙方)：___________________________依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：工程名称：___________________________工程地点：___________________________

　　二、工程承包范围：基坑土方外运(甲方负责装车，乙方负责用车外运至工地外)。

　　三、合同工期：___________________________

　　四、工程质量标准：本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。

　　五、合同单价及价款及工程量计算方式：项目单价总价备注说明土方外运元平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算; 2本单价含施工时的有关机械台班费用，外运装车等费用; 3本单价含外运泥尾场地清理费用; 4本单价含一切乙方机械进退场费用。

　　六、付款方式：

　　1、按月结算，每月按实际完成量的80%，结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方;

　　2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%;

　　3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%。

　　七、甲方责任：

　　1、办理施工许可证，余泥排放证等费用;

　　2、组织图纸会审，组织监督落实班组工人进场安全教育;

　　3、组织分部分项工程验收，负责工程控制轴线的放线、测量标高工作;

　　4、向乙方提供基坑支护施工图纸一份。

　　八、乙方责任：

　　1、指派管理人员驻现场，负责管理土方队伍，办理准运证及相关费用;

　　2、运输车辆必须是散体物料运输正规车辆，禁止雇请非法营运“野鸡车”;

　　3、余泥堆放场必须是手续证件齐全(提供合格证件给甲方备案)否则承担相关责任;

　　4、必须服从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理;对进场新工人进行安全教育和平安卡考试;

　　5、负责工人的安全教育，对工人进行安全、质量技术交底、管理工人的生活问题;

　　6、乙方必须带领全体工人生产、文明施工,如发生事故(无论任何原因)乙方负者20%事故引起的`相关费用,甲方负者80%的相关费。

　　7、各班组在签订本协议时先交一定数额的安全生产、文明施工保证金。

　　8、在施工过程中所有的安全防护及安全标志，没有甲方许可不得随意拆除。施工过程中，严格遵守安全规章制度，如违章作业、违章蛮干，不听从管理人员指挥，一律按项目部管理人员的通知进行罚款;

　　9、分包单位必须按____省、市安全文明施工管理规定及总包单位的安全文明施工管理规定，负责土方内外运输工作的货及机械、车辆的安全责任，负责土方施工进程中违规导致的政府部门的罚款;

　　10、乙方外运的过程必须采取有效的防护措施，保持场地内外道路文明卫生清洁(卫生由乙方负责);车辆禁止超速、超载等道路交通违规行为，如有发生乙方负责相应为规处罚费用及相应责任; 1

　　1、乙方必须服从项目部的工序、工作面及工期安排;

　　2、乙方负责周边外围关系(如、、街道、村委等)。

　　十、违约责任：

　　1、甲方因图纸变更未能及时通知所造成的损失由甲方负责; 2.甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责;

　　3、乙方施工时因工艺及施工方法而造成质量返正，其返工费用由乙方负责，工期不得顺延;

　　4、乙方如不能满足合同规定的工期要求乙方须采取有效措施如增加机械车辆等，否则甲方有权终止合同，造成的后果由乙方负责;

　　5、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场，则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%;

　　十、双方约定在履行合同过程中产生争议时请仲裁委员会调解本合同正本一式两份，副本一式两份，双方各持正副本一份。(附安全责任书、文明施工管理规定)发包单位：(公章)_______________承包单位：(公章)_______________法定代表人：__________________法定代表人：__________________签约代表人：__________________签约代表人：__________________电话：__________________电话：__________________帐号：__________________帐号：____日期：_______________ ____日期

　　工程合同书15

　　甲方：____________________（以下简称甲方）

　　乙方：____________________（以下简称乙方）

　　甲、乙双方经友好协商，决定由乙方为甲方完成甲方的____________________工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，特订立本合同，具体内容如下：

　　第一条工程项目及施工期限

　　一、工程名称：____________________建设工程

　　二、工程地点：________________________________________

　　三、承包范围：________________________________________

　　四、开工日期：接到甲方通知后____日内开工

　　五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工进度相协调

　　六、质量等级：达到优良标准

　　第二条工程承包方式

　　一、工程承包方式为包工包料。

　　第三条工程方案设计及变更

　　一、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格按照审核后设计方案进行施工。

　　二、工程施工过程中，若甲方提出设计变更，需以书面形式通知乙方；若乙方提出设计变更，亦应以书面形式通知甲方，并需得到甲方书面认可。

　　第四条工程期限

　　一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算。

　　二、如遇下列情况之一，双方协调方可安排工期顺延。

　　1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。

　　2.不属乙方原因引起的重大设计变更，导致修改方案等原因而影响进度。

　　3.受在现场施工的其它施工工程影响，本工程施工不能进行。

　　4.不可抗力因素而延误工期。

　　第五条工程造价及付款方式、时间

　　一、合同价款：本合同工程总价定为人民币______元，即____________元整。

　　二、付款方式、时间：

　　1、本合同签订后，甲方向乙方付工程合同额的______%，即______元（人民币大写：____________元整）。

　　2、工程竣工验收合格后，甲方付给乙方本工程合同额的______%：即______元（人民币大写：____________元整）。

　　第六条工程验收

　　一、在工程未经验收前，甲方不得提前启用或擅自运用系统。否则，由此而发生的质量及其它问题，乙方不承担责任。

　　二、甲方在收到乙方验收通知后七个工作日内，应组织有关人员按上述标准进行验收。

　　三、工程在通过验收一周内，乙方应将工程的全套齐全的施工文档及相关资料移交甲方。

　　第七条甲乙双方的责任

　　一、甲方责任：

　　1、甲方代表负责对工程质量、进度进行监督检查，办理洽商、变更、验收手续和其他事宜。

　　2、提前两天书面通知乙方开工时间。

　　3、协调施工过程中可能发生的设计相撞或施工交叉等相关事宜。

　　4、协助解决施工现场用水用电。乙方自备用水用电设备。

　　二、乙方责任：

　　1、乙方代表按照本合同组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，乙方施工人员必须接受甲方驻工地代表的统一安排，按统一规定办事。

　　2、认真听取甲方施工图会审意见，并于三天内修改完后送甲方认可。

　　3、乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　4、遵守甲方的安全管理制度及施工现场的有关规定，在指定的区域内活动并负责施工范围内的.安全保卫。若由乙方原因造成工程财产和人身伤害，乙方承担责任及所发生的费用。

　　5、工程竣工未移交前，负责对现场的一切设施和甲方已完成工程提供成品保护。若因乙方原因造成损坏，乙方应按成品进行赔偿。

　　6、认真按照标准、规范和设计要求施工，随时接受甲方代表及监理或质检部门的检查，为检查检验提供便利。

　　7、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、装修、设备管线等不受损坏。

　　8、按有关规范、施工图及说明精心施工，保证质理，按期完工和交付使用，不得推迟工期。

　　9、负责做好本工程所有材料、设备的保管，在甲方验收系统前，材料及成品安全由乙方负责，损坏或丢失照价赔偿或更换。

　　10、严格执行安全施工防护措施，施工人员、工具及其财产安全由乙方自行负责，自觉接受甲方监督，否则，引起的一切安全事故由乙方承担责任并赔偿甲方及相关单位和人员的损失。

　　第八条违约责任

　　一、如乙方延期交付工程，则每延迟____日，应按工程总价万分之四向甲方支付迟延履行金。

　　二、如甲方延期付款，则每延迟____日，应按应付款万分之四向乙方支付迟延履行金。

　　三、施工方必须对工程质量负责，若工程一次验收通不过，复验测试费用由乙方承担。若工程二次验收不合格，该工程视为不合格工程。乙方应承担工程所发生的所有费用，并按工程总价的______%向甲方支付违约金。

　　四、甲乙双方应互负保密义务，任何一方不得将本协议内容或其它相关技术信息资料透露给

　　第三方。任何一方泄密，违约方应一次性向非违约方支付违约金人民币拾万元整，并赔偿非违约方因此所遭受之损失。

　　五、甲乙双方任何一方有其它违约行为，应向对方支付本合同之工程总价5%的违约金，并赔偿非违约方全部损失。

　　第九条其它事项

　　一、对于合同履行中发生的与合同有关的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向合同履行地人民法院提起诉讼解决。在争议解决过程中，合同中非争议部分仍应继续履行。

　　二、由于火灾、地震等自然灾害或其它不可抗力事件影响本合同的执行，受影响一方应在不可抗力事件发生后的48小时内书面通知另一方。由双方商定终止或继续执行合同。

　　三、自工程验收合格之日起________年内，除人为挖掘等具有破坏性的施工导致综合布线不能正常使用外，其余均由乙方在1-____日内维修，维修时间依照现场破坏程度与甲方商议完成。

　　四、有关合同的其它未及事项，双方应通过友好协商解决。如双方同意，可就商定内容签订补充协议，与主合同具有同等法律效力。

　　五、合同自甲乙双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

　　六、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份。甲方：____________________乙方：____________________签订日期：_________月____日工程工程合同篇10委托方:(以下简称甲方)设计方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》、国家及地方有关建设工程勘察、设计规范、电力部门的行业规范规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称:10配电工程

　　2、设计内容:新装变压器容量为6060A3。

　　二、设计文件提交

　　1、乙方按甲方提供的设计内容和有关基础资料进行设计工作。

　　2、乙方向甲方提交施工图设计文件、设备清册共3套。

　　三、设计费经双方协商，本工程设计费一次性包干价格为壹拾壹万元整(110000元)，如因电力部门及现场情况限制等原因，所造成的设计图纸更改不再另行计费，须乙方无偿配合。并由乙方负责本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过。

　　四、支付方式

　　1、本合同双方签订后____日内，甲方支付乙方本合同设计费的40%计肆万肆仟元整(44000元)作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。

　　2、乙方向甲方提交施工图设计文件、3套设备清册及相关资料后，甲方支付本合同设计费的40%计肆万肆仟元整(44000元)。

　　3、本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过后，甲方支付本合同设计费的剩20%计贰万贰仟元整(2元)。

　　五、甲方责任