工程合同

时间：2023-05-25 09:27:26 工程合同我要投稿

关于工程合同范文合集10篇

　　随着法律知识的普及，合同对我们的约束力越来越不可忽视，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编精心整理的工程合同10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

关于工程合同范文合集10篇

工程合同篇1

　　立协双方：

　　朱XX (以下简称乙方)

　　湖塘街道办事处 (以下简称甲方)

　　一、工程概况

　　1、工程名称：湖塘街道农贸市场钢棚

　　2、工程地点：湖塘街道XX

　　3、工程内容：搭钢棚300平方，每平方160元，计48000元。

　　二、工程承包范围：本工程为施工图范围内包工包料，一次包定。

　　三、工程工期：从年____月____日起到年____月____日止。

　　四，工程质量及技术要求：

　　本工程严格按照施工图纸规范施工，质量必须达到合格及以上。

　　五、工程款的结算及支付

　　本工程为合同价(大写)：肆万捌仟元，人民币：48000.00元，工程完工并经验收合格后一次性付清。

　　六、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效，希双方共同信守。

　　甲方(盖章)：代表(签字)：

　　乙方(盖章)：

　　签订日期：年____月____日

工程合同篇2

　　甲方：深圳市中建南方装饰工程有限公司文昌中南森海湾项目部

　　地址：福田区福华路399号中海大厦9楼

　　法定委托人：刘明华职务：项目经理

　　电话13078987808，13723707798

　　分包方(乙方)：____________________________

　　地址：____________ 邮码____________

　　分包人：____________职务____________

　　电话____________

　　依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和深圳市人民政府文件的有关规定，就文昌中南森海湾四期精装修工程劳务分包事宜，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：文昌中南森海湾四期精装修工程

　　二、工程地点：文昌市高隆湾

　　三、工程编号：_________施工许可证号：_______营业执照号：_______

　　四、分包工程范围及工程量(附预算书)

　　五、分包工程期限20xx_年9_月_15_日开工，_20xx_年11_月5_日竣工。

　　六、分包工程人工费用________元。

　　七、乙方投入工种及人数人。

　　第二条工程结算

　　按分包工程项目，每个月中旬预支生活费，按实际人数每人500元计算，月底结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算支付95%的工程款，5%留做工程保修款，在12个月后如没发生费用一次性支付，如发生维修费用则从该款中扣除，余款在12个月后支付。

　　第三条工程质量

　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

　　第四条安全生产

　　一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。

　　三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

　　第五条生活管理

　　一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用电由甲方提供。

　　二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。

　　第六条分包工程人工费单价

　　一、单位工程分包，每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干，每平方米____ 元。

　　二、内檐抹灰分包，达到优质的.每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。

　　三、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。

　　四、点工每工日为__100__元。

　　五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。

　　六、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包为)________元。

　　七、冬季施工期间(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为________元。

　　八、分包工程费用明细表(一～七项均可列表)

　　第七条材料供应管理

　　乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。

　　第八条施工机具

　　一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

　　二、手工操作工具，由乙方负责。

　　三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

　　四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证

　　乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

　　第九条现场管理

　　一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

　　二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

　　第十条违约责任

　　一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。

　　二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费_2_%的逾期违约金。

　　四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。

　　第十一条附则

　　一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第(2 )项解决：(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，(2)向人民法院起诉。

　　二、本合同一式_2_份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送公司总部备案。

　　三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。

　　四、双方商定的其他条款：

　　第十二条合同附件及有效期

　　一、合同附件：

　　1.工程预算书；

　　2.分包人身份证复印件

　　二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

　　总包单位：________________________

　　经办人：________身份证号码

　　____年____月____日

　　分包单位：________________________

　　经办人：________ 身份证号码：

　　____年____月____日

工程合同篇3

　　委任单位：

　　施工单位：

　　就装饰装修工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程项目内容：

　　四、工程期限：本工程自×年×月×日至×年×月×日完工。

　　五、工程造价为人民币：××

　　六、付款方式：

　　1、合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。

　　2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)

　　七、材料设备：

　　本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的`保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

　　八、工程施工：

　　1、乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。

　　2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

　　3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。

　　4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。

　　5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。

　　九、工程质量：

　　1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

　　2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。

　　3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。

　　4、装饰工程质量保修一年。

　　十、工程验收：

　　由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

　　十一、违约责任：

　　任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。

　　十二、备注：

　　本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。

　　十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。

　　甲方单位(盖章)：乙方单位(盖章)：

　　代表人：代表人：

　　日期：日期：

　　签订合同地点：

工程合同篇4

　　甲方：_______________（以下简称甲方）

　　乙方：_______________（以下简称乙方）

　　为使_______________项目（以下简称本项目）在济南高新技术产业开发区实现产业化，根据国家及地方有关法律、法规，双方本着平等、自愿、有偿的原则，订立本协议。

　　一、土地问题

　　1、土地位置及出让方式

　　甲方同意本项目进入济南出口加工区实现产业化。初步确定项目建设地点位于占地约亩。其中独自使用面积亩，代征道路面积亩，确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。

　　2、土地价格

　　为体现对本项目的支持，甲方初步确定以万元人民币/亩的优惠价格，将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方，出让金总额为万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计万元，由高新区参照项目单位纳税中高新区财政收益部分给予相同额度的扶持。

　　3、付款方式

　　高新技术产业开发区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。乙方在该合同签订后十五日内，一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后，按国家有关规定，尽快办妥国有土地使用证等有关手续。

　　二、工程建设

　　1、开工条件

　　（1）按照乙方建设规划要求，甲方承诺于年月日前，保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即"九通一平"的基本建设条件，确保乙方顺利进畅７裨虺械Ｓ纱烁乙方造成的经济损失。

　　（2）甲方积极协助乙方办理有关建设手续。乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。

　　2、工程进度

　　乙方必须在年月日前进场开公建设，并严格按照施工进度计划投入资金进行建设，保证建设进度。

　　3、竣工时间

　　乙方必须在年月日前竣工，延期竣工时应于原定竣工日期前三十日以上时间内，向甲方提出延期说明，取得甲方认可。

　　三、违约责任

　　1、如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出让金等其他应付款项，从滞纳之日起，每日按应缴纳费用的0.5‰缴纳滞纳金。逾期90日而未全部付清的，甲方有权解除协议，并可请求违约赔偿。

　　2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的，应交纳已付土地出让金5%的`违约金；连续两年不投资建设的，甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。

　　3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时，甲方应赔偿乙方已付土地出让金5%的违约金。

　　4、为避免国有资产流失，保证甲方对本项目的补贴在一定时间内得到补偿。自本项目正式投产起五年内，乙方向高新区税务机关缴纳的各种税金(退税或创汇奖励)，低于乙方已报送给甲方的项目报告书中所承诺的相应税种（退税或创汇奖励）金额的50%时（优惠政策除外），乙方应赔偿给甲方其税金差额。即：乙方在项目报告书中承诺的某一税种具体金额 x 50% = 乙方当年该税种实际缴纳金额。

　　四、其他

　　1、在履行本协议时，若发生争议，双方协商解决；协商不成的，双方同意向济南市仲裁委员会申请仲裁，没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

　　2、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务时，该种不履行将不构成违约，但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。并在发生不可抗力三十日内向另一方提交协议不能履行的或部分不能履行的, 以及需延期的理由报告，同时，提供有关部门出据的不可抗力证明。

　　3、本协议一式份，甲、乙双方各执份。份协议具有同等法律效力，经甲、乙双方法定代表人（或委托代理人）签字盖章生效。

　　4、本协议于年月日在中华人民共和国山东济南市签订。

　　5、本协议有效期限自年月日起至年月日止。

　　6、本协议未尽事宜，双方可另行约定后作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。

　　甲方：（章）

　　法定代表人（委托代理人）：

　　法人住所地：

　　邮政编码：

　　电话号码：

　　日期：

　　乙方：（章）

　　法定代表人（委托代理人）：

　　法人住所地：

　　邮政编码：

　　电话号码：

　　日期：

工程合同篇5

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程项目的顺利完成。在自愿、平等、互助的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程概况

　　(一)工程名称：

　　(二)工程地点：

　　(三)工程范围：877号地块一期、二期项目A标段土方外运工程(不含挖机费用)

　　(四)工程造价：考虑到目前市场的不稳定性，经双方商定，同意按上述工程开工前扬州市场上合理的'土方外运市场综合单价进行按实结算。

　　第二条工程期限

　　满足甲方要求。若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

　　第三条工程质量

　　乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

　　第四条工程价款结算方式

　　(一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

　　本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方在工程完工后按双方认可的实际数量进行最终结算。

　　(二)工程价款拨付办法：

　　根据工程进度按实际完成工作量付款。

　　第五条双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、甲方提供三通一平。

　　2、甲方派代表在工地进行技术交底、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。

　　3、协调处理非乙方承担的责任(如周边居民的关系及地方矛盾)。

　　4、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。

　　(二)乙方责任

　　1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘察资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。

　　2、乙方应按甲方认可的施工方案严格组织施工，并按甲方要求完成承包项目的所有土方外运工作。

　　3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全，如发生事故应由责任方负担。

　　4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

　　5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

　　第六条合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，可以依法向人民法院起诉。

　　第七条附则

　　(一)本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

　　(二)本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

　　(三)本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　发包方：(章)承包方(章)

　　委托代理人：委托代理人：

　　签约时间：年月日签约时间：年月日

工程合同篇6

　　发包方（全称）：

　　承包方（合称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

　　合同内容如下：

　　一、工程概况

　　工程名称：蔬菜种植、光伏发电

　　工程地点：嘉祥县梁宝寺镇燕尾河村

　　工程内容：本园区内的所有道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的施工及设计。

　　工程立项批准文号：20xx年底前齐备

　　资金来源：开工前已备齐该工程款。

　　二、工程承包范围：大包，包工包料，保质量安全，绿化保设计。

　　三、合同工期：道路、给排水在20xx年底前完工（即20xx年12月30日前）电线电缆、路灯、绿化等具体开工日期依工地现场实际施工情况定。

　　四、质量标准：合格工程

　　五、取费标准：道路硬化、绿化、给排水、路灯照明等均按山东省最新定额取费。

　　六、合同价款：以实际发生的工程量为准（见预算报表）。道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的'预算报表，为本工程施工合同的补充条款，具有相同的法律效力。

　　七、付款方式：乙方的机械人员进场拨付总工程款35%的预付款，本工程施工一半拨到70%，完工拨至97%，剩余3%完工验收合格后一年内支付。

　　八、合同生效:

　　合同订立时间年月日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定：后生效。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，未尽事宜协商解决。

　　发包人（公章）：承包人（公章）：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　电话：电话：

工程合同篇7

　　1.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于( D )。

　　A.职务代理 B.指定代理 C.法定代理 D.委托代理

　　2.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为( A )之日。

　　A.当事人签字 B.抵押物登记 C.转移产权证 D.转移房屋占有

　　3.下列关于留置担保的说法中，正确的是( B )。

　　A.留置不以合法占有对方财产为前提

　　B.可以留置的财产仅限于动产

　　C.留置担保可适用于建设工程合同

　　D.留置以合法占有对方固定资产为前提

　　4.投标保证的有效期限从( C )之日起计算。

　　A.招标文件出售 B.投标文件递交

　　C.投标截止 D.中标通知书发出

　　5.采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为( A )。

　　A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.分包人

　　6.下列关于合同公证的说法中，正确的是( D )。

　　A.合同公证只能确认合同的真实性

　　B.合同公证由工商行政管理机关作出

　　C.合同公证的效力只能限于国内

　　D.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同

　　7.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的'说法中，正确的是( C )。

　　A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任

　　B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任

　　C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提

　　D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提

　　8.某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由( A )。

　　A.发包人承担责任 B.发包人代表承担责任

　　C.承包人与发包人代表承担法律责任 D.施工企业决定责任承担人

　　9.某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是( C )。

　　A.各自承担自己的损失 B.分别承担对方的损失

　　C.供应方承担购买方1万元损失 D.供应方承担购买方2万元损失

　　10.某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元;履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨( D )元。

　　A.4300 B.4250 C.4200 D.4150

　　11.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。

　　A.招标文件为准，开标时间后延

　　B.招标文件为准，开标时间不变

　　C.书面解答为准，开标时间后延

　　D.书面解答为准，开标时间不变

　　答案：c

　　12.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《招标投标法》的规定，中标人( )招标人的要求。

　　A.应当接受

　　B.可以接受

　　C.应当拒绝

　　D.可以拒绝

　　答案：c

　　13.某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为( )。

　　A.2900万元，3000万元

　　B.2900万元，2900万元

　　C.3100万元，3000万元

　　D.3100万元，2900万元

　　答案：a

　　14.委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。

　　A.委托人增加监理工作内容较多

　　B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

　　C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年

　　D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

　　答案：c

　　15.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。

　　A.不用归还委托人

　　B.归还委托人即可

　　C.归还委托人，并应支付折旧费

　　D.归还委托人，并应支付租赁费

　　答案：b

　　16.建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( )。

　　A.按工程实际损失计算赔偿

　　B.扣除合同约定的全部监理酬金

　　C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

　　D.应当双倍返还定金

　　答案：c

　　17.某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于( )的范围。

　　A.正常监理工作

　　B.额外监理工作

　　C.变更监理工作

　　D.附加监理工作

　　答案：d

　　18.某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。

　　A.3万元

　　B.5万元

　　C.7万元

　　D.10万元

　　答案：a

　　19.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )。

　　A.不再负责处理有关设计问题

　　B.仍应无偿负责处理有关设计问题

　　C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

　　D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

　　答案：c

　　20、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。

　　A.发包人赔偿，延误的工期顺延

　　B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

　　C.自己承担，延误的工期顺延

　　D.自己承担，延误的工期不予顺延

　　答案：a

工程合同篇8

　　建设工程施工清包合同

　　合同双方： {总包人名称}（以下简称甲方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、

　　行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已经与建设工程施工合同（以下称总包合同），双方就本建设工程施工清包事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.工程内容：

　　4.承包范围：

　　5.清包方式：

　　6.合同工期：开工日期：月日；竣工日期：年月日；总

　　日历天数天。

　　7.质量标准：100％。

　　8.合同价款：（大写人民币）元整￥元

　　二、合同价款的组成

　　1.本工程按建筑面积平方米单价〔含税（需明确税种、税率）、社会保障费

　　及培训费〕一次包死，包干单价为元／m2建筑面积。本工程建筑面积为 m2（结算时按实调整或不予调整）。包干单价（主要或全部）组成：工程施工元222／m、工程进度元／m、工程质量元／m、安全生产元／m2、文

　　明施工元／m2。（也可根据具体情况另行约定单价组成）

　　2.本工程所有从施工准备至工程竣工（完工）保修期满的全部用工均包含在

　　包干单价内（包括甲供材料的卸车用工）。

　　3.本工程所需材料除甲方提供的购，费用已包含在包干单价内。

　　4.本工程所需机械设备除甲方提供的外，其余的全部机械设备由乙方

　　自行提供，费用已包含在包干单价内。甲方提供机械设备的操作用工、维护保养由乙方负责，费用已包含在包干单价内。

　　5、本工程所需的夜间施工增加费、因乙方原因造成的赶工措施费、冬季施

　　工措施费、冬季停工期间看护保管费用等均包含在包干单价内。

　　6、上述条款未明确的但完成本工程所必须发生的其他人工、材料、机械费

　　等均包含在包干单价内。

　　三、甲方责任

　　1.完成施工前期的平整施工场地工作；将施工所需水源、电源接至指定位置；

　　提供工程地质和地下管线资料；提供水准点与座标控制点。

　　2.负责编制施工组织设计（工程总体），统一制定各项管理目标。编制施工

　　作业计划、物资需用计划，实施对工程的工期、质量、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。

　　3.负责工程测量定位，施工技术、安全生产交底，组织图纸会审，统一安排

　　技术档案资料的收集整理和交工验收。

　　4.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、

　　用电及施工场地。

　　5.按时提供图纸，按照施工组织设计规定的工期要求，提供本合同第二条第

　　3、4款约定的材料、机械设备，所提供的材料、机械设备保证施工需要。

　　6.负责与发包人、监理、设计及政府有关部门联系及各项业务对口，协调现

　　场工作关系。

　　四、乙方责任

　　1.工程临建设施（含生活用营具、炊具、燃料）由乙方自行负责，费用已包

　　含在合同价款内。

　　2.甲方提供的水源、电源点以外的施工（生活）用水、电管线和其它设施（包

　　括安装计量用表）由乙方自行负责，费用已包含在合同价款内。水、电费用按实

　　际计量和单价向甲方交缴。

　　3.甲供材料按定额消耗量提交乙方，材料的交接、保管、使用执行甲方的相

　　关规定。材料超耗（包括返工使用的材料）按甲供材料的实际采购单价予以扣除。

　　乙方不得将甲供材料用于其它工程。

　　4.准要求，并提供产品合格证明，对材料质量负责。材料在使用前，应按要求进行

　　检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担，其费用已包含在

　　合同价款内。

　　5.乙方必须配备相应的管理班子和稳定的劳务队伍，特殊工种人员必须持证

　　上岗，乙方全部人员的社会保障费及培训费已包含在合同价款内。

　　6.乙方指派担任本工程项目

　　技术负责人，未经甲方同意不得更换。乙方劳务队长姓名，岗位证书编

　　号。

　　7.乙方必须在甲方施工组织设计基础上自行编制其承担工程的施工组织设

　　计和施工作业计划。进行施工技术交底、工人上岗培训、测量放线、质量检验评

　　定、编制基础技术资料等工作。

　　8.乙方必须按确认的进度计划组织施工，接受并配合甲方、监理、发包人对

　　施工进度的检查、监督、管理。若不能按约定的竣工（完工）日期竣工（完工），乙方承担违约责任，结算时扣除其违约金元／m2建筑面积（或约定每延误

　　一日罚款元）。

　　9.乙方必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标

　　准以及本合同的约定组织施工，确保工程质量达到约定标准，接受并配合甲方、

　　监理、发包人对工程质量的检查、监督、管理，按要求返工、修改，按规定及时

　　处理发生的质量事故，发生的费用由乙方承担。若工程质量达不到约定标准，乙

　　方承担违约责任，结算时扣除其违约金元／m2建筑面积。

　　10.乙方必须配备安全员。对施工人员进行安全生产交底，遵守工程建设安

　　全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，接受并配合甲方、监理、发包

　　人、行业安全检查人员依法实施的监督、检查，采取必要的安全防护措施，消除

　　事故隐患，确保安全生产。若发生事故，乙方承担违约责任，结算时扣除

　　其违约金元／m2建筑面积。因事故所发生的费用由乙方自行承担，并承担由此造成甲方的损失（包括发包人、政府主管部门的罚款和甲方的其它损

　　失）。

　　11.乙方必须遵守工程所在地文明施工管理办法，严格按规定标准组织实施，接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督检查。保证施工场地整洁符合有关规定，做到工完场清，按要求及时进行各项检查前的场地清理等工作，达到甲方（发包人）的.要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。因现场管理混乱，工地达不到文明工地标准，乙方承担违约责任，结算时扣除其违约金元／m2建筑面积。

　　12.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　13.根据工程需要，乙方自行提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，费用已包含在合同价款内。

　　14.工程未交付之前，乙方负责其保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

　　15. 乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用（保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件），费用已包含在合同价款内。

　　16.乙方必须遵守甲方的质量、环境、职业健康安全管理体系的各项规定。

　　17.合同履行期间，乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口，乙方（人员）不得超越甲方直接和监理、发包人、政府有关部门联系和对接。

　　18.乙方在进场后3日内必须将《入场人员登记表》报送甲方，若中途更换或新增人员，须及时将更换或新增人员名单报送甲方。乙方必须对新进场施工人员进行安全生产交底。乙方进场施工人员必须携带：身份证、劳动合同、特殊工种操作证、工资卡，并将上述证书复印件交给甲方。

　　19.乙方必须按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方（发包人）不能按约定正常支付工程款发生拖欠，若发生拖欠，甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付，并由乙方承担因此造成甲方的损失。

　　20.乙方在履行本合同约定的内容、责任、义务时，若与总包合同冲突，执行本合同的约定；本合同没有约定的，应按总包合同的条款执行。

　　21.乙方对其承包的工程项目自负盈亏，甲方不承担盈亏责任。

　　五、工程款确认和支付

　　1.。

　　2.每次支付工程款时，均须按照甲方规定的程序，由主管施工员（工长）签署完工（竣工）验收单并经相关人员、项目经理审核确认，经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能（生效）支付。

　　3.乙方不能完成当期计划形象进度（部位）的施工，甲方有权拒绝本次支付。当完成本阶段计划形象进度（部位）的施工或待完成下一计划形象进度（部位）的施工时一并支付。

　　4.工程竣工（完工）经甲方（发包人）验收合格后天内，乙方向甲方递交完整的结算资料。

　　5.甲方收到乙方递交的结算资料后，其有关内容须经甲方相关材料、质量、安全人员、项目经理审核确认，预算人员依据项目经理确认后的资料编制结算书，经项目经理审核确认，报甲方主管部门审核确认经主管领导审定批准后生效，未经甲方主管领导审定批准的结算书无效。

　　6.工程结算书生效后，甲方向乙方支付结算价款的余额，

　　在（什么时间和情况下）支付完全部工程价款。

　　7.甲方只有在收到发包人相应的工程款后才能向乙方支付工程款，非甲方原因不能向乙方支付工程款时，乙方不得据此向甲方提出索赔，乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。

　　8.甲方在向乙方支付工程款时乙方必须出具合法有效票据。乙方应在甲方的监督下合理使用工程款，不得挪作他用，以保证工程施工需要。

　　六、施工变更

　　1.施工中发生对原工作内容进行变更，乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求实施，若变更价款（变更价款的确认执行总包合同的约定，但不含甲供材料和甲供设备价款）造成合同价款变动幅度在 %以内时，合同价款不予调整；若变更价款（变更价款的确认执行总包合同的约定，但不含甲供材料和甲供设备价款）造成合同价款变动幅度在 %以上时，其超出部分的变更价款按总包合同约定的标准计取。（此款可根据总包合同的约定设定调整范围和调整幅度，总包合同没有约定时按此款约定）

　　2.施工中乙方不得对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　七、工程验收及保修

　　1.工程具备隐蔽条件或中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽和中间验收前小时通知甲方验收，验收合格，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收，其费用由乙方承担。

　　2.无论是否进行验收，甲方（发包人）要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。验收合格，甲方（发包人）承担由此发生的费用，验收不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

　　3.工程具备竣工（完工）条件，乙方向甲方提供相应的资料，甲方在天内对工程进行初验，经甲方（发包人）组织有关单位验收提出修改意见的，由乙方按要求修改直至通过竣工（完工）验收并承担修改的费用。

　　4.全部工程竣工（完工）通过甲方（发包人）验收合格，乙方对其分包工程承担质量保修责任，保修期限为。

　　5.保修金额为工程价款的量问题，乙方在接到通知后天内派人无偿修理，发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修，否则甲方（发包人）可委托他人修理，其费用在保修金中扣除，不足部分由乙方交付。

　　八、施工配合

　　1.乙方必须配合甲方对其工程进行的初步验收，以及甲方（发包人）或政府建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工程施工、施工场地的检查、隐蔽工程验收和工程竣工验收等工作；甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。配合费已包括在合同价款内。

　　2.乙方按约定完成其工程施工，必须由甲方或施工场地内第三方配合时，甲方应配合乙方工作或协调乙方获得该第三方的配合。

　　九、违约责任

　　1.乙方不能严格履行本合同规定的全部内容、责任、义务，在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施，损害甲方形象，甲方有权收回工程，终止合同，另行组织他人施工，其造成的损失由乙方承担。

　　2.对不服从甲方（发包人）管理的乙方施工人员，甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。

　　3.施工过程中，乙方不得将工程分包给他人，否则甲方有权责令乙方退场，乙方承担由此造成的一切损失（包括甲方更换施工队伍造成的损失）。

　　4.若乙方不能按约定的竣工（完工）日期竣工（完工），除扣除其第四条第7款违约金外，由乙方承担甲方为追赶工期增加的施工费用以及其它损失（包括发包人的罚款）。

　　5. 若工程质量达不到约定标准，除扣除其第四条第8款违约金外，由乙方承担甲方为此进行的返工补强发生的费用以及其它损失（包括发包人的罚款）。

　　十、争议

　　1.甲乙双方在履行合同中发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的，双方约定向提请仲裁或向人们法院提起诉讼。

　　2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

　　（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协商停止施工；

　　（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

　　（3）仲裁机构要求停止施工；

　　（4）法院要求停止施工。

　　十一、其它

　　1.（根据工程实际情况分列）

　　2.本合同自双方签字盖章后生效。在竣工结算甲方支付完工程价款（不含保修金）后除有关保修条款仍然生效外，其余条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

　　3.本合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方各执一份；副本份，甲方执份，乙方执份。

　　合同签订时间：年月日

　　合同签订地点；ＸＸＸＸＸＸ）

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　邮政编码：邮政编码：

工程合同篇9

　　“守合同重信用”是企业生存发展之本，是企业立于不败之源，是开拓创新之基，是企业久战沙场而不销声匿迹的根本。20xx年，兰州宏安泰商贸有限责任公司始终坚持以诚信为本，追求为主管部门和授权企业创建一流满意服务，获得了广大消费者的积极评价和充分信赖。

　　一、坚持不懈地抓合同法等法律法规的学习、宣传培训工作20xx年，兰州宏安泰商贸有限责任公司在市工商行政管理部门支持和指导下，在公司领导班子重视和带动下，坚持不懈地抓了《合同法》及相关法律法规的学好、宣传和培训工作。在全公司范围内形成了学好、用好《合同法》的局面。充分利用集中学习、网络教育等形式进行重点学习。一年来，公司多次举办员工《合同法》学习班，公司领导在工作十分繁忙之中挤出时间，带头学习，述职报告起到了很好的示范作用。此外，公司为员工发放有关《合同法》书籍，督促他们利用业余时间学习相关法律法规，并注意在平时工作中强化宣讲各种合同、信用管理新政策，在公司营造出了学习《合同法》、争创重合同守信用企业的良好局面。

　　二、加强合同管理的组织机构建设，各项制度得到不断完善机构建设是创建“守合同重信用”企业的'组织保证。20xx年，公司进一步强化了对信用、合同工作的组织管理，创建形成了以公司领导为核心由公司总经理负总责，分管领导分工负责。目前，公司合同信用管理机构健全，合同管理人员到位，信用合同管理架构已经基本确立。

　　三、在对外经营活动中，公司注意发挥合同管理人员的作用，使其能够全程参加各种经济、销售合同的洽谈、起草，依照法律法规和部门规章审核合同条款，以确保合同合理合法、条款完备可行。目前，公司所有的经济合同，均需由公司合同管理部门参与洽谈、起草，并报公司总经理办公会研究，最终，由总经理审批签订，杜绝了在合同、信用工作中可能发生的职责不清，职权不明的问题。在合同商定过程中，公司合同管理部门和合同管理员做到严把法人资格关、个人身份关、合同条款关、履约能力关、资信等级关、严格按照公司的经营范围对外依法开展经营活动，20xx年，公司没有发生一起合同、信用事故，做到了合同、信用管理工作“零失误”。

　　四、领导重视、分工协作，齐抓共管，创建工作取得明显成效在20xx年度创建重合同守信用单位工作中，公司始终坚持围绕“领导重视、分工协作，齐抓共管”的工作思路不动摇，始终坚持领导班子把重合同守信用作为头等大事来抓不动摇，严格履行总经理负总负责，其他领导及中层经理分工协作的工作准则，在全公司上下形成了共创“重合同守信用”企业的生机勃勃的局面。通过创建活动深入开展，目前，公司合同履约率基本达到了100%，良好的信誉得到各商户的一致认可，20xx年，公司被评为AAA级信用单位的光荣称号。