青蓝网>合同协议>工程合同>园林景观工程承包合同

园林景观工程承包合同

时间:2023-12-30 09:30:11 工程合同 我要投稿

园林景观工程承包合同

  现今社会公众的法律意识不断增强,合同出现的次数越来越多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编精心整理的园林景观工程承包合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

园林景观工程承包合同

园林景观工程承包合同1

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲方将_________________工程的园林景观结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工作内容:

  二、工期

  1、本工程工期为______天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。

  2、工期顺延:

  (1)未及时签审施工图纸和施工组织计划;

  (2)设计变更;

  (3)甲方未能按期提交施工场地;

  (4)连续4小时遇雨和停水、停电;

  (5)未按合同规定时间拨付工程款项;

  (6)其他。

  三、工程合同价款及支付方式

  1、经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价____________元;按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;结算工程量以现场实际收方量为准。

  2、合同签订后______日内,甲方支付乙方工程预付款____________元整。

  3、工程竣工并验收合格后_______日内,双方上述方式办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_______%,余结算总额的._______%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。

  四、设计调整

  本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量据实计算,造价按本合同第三条进行增减。

  五、保修期

  1、保修期:从乙方递交竣工报告后的第_______日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期_______年,工程部分保修期为_______年。

  2、成活率:植物管护移交时按行规达到_______%的成活率。

  六、双方的责任

  (一)甲方责任:

  1、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;

  2、合同签订后_______日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;

  3、负责协助办理施工的各项进场手续;

  4、负责协调现场各施工单位间的关系;

  5、若施工变更应以书面形式通知乙方;

  6、按合同规定时间按时付款。

  (二)乙方责任:

  1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;

  2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;

  3、文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;

  4、负责施工中的成品保护;

  5、工程完工时,配合甲方完成验收。

  七、材料的认定及采购

  1、乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。

  2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。

  八、竣工验收:

  1、甲方在收到乙方竣工报告的_______日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;

  2、若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。

  九、合同的变更和解除

  1、合同经双方签字后生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议,在补充协议签订前,必须将本合同未经事宜清算,结清合同款项,在补充协议生气之日起,本合同失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前,补充协议无效。

  2、合同签订后且项目定制前,甲方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款_____%支付违约金,并办理解约手续。

  3、项目定制已进行或定制完工后,甲方提出终止合同,须向乙方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,承担乙方全部损失,订立终止合同协议,解除本合同。

  十、违约责任

  (一)甲方违约责任:

  1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;

  2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;

  3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的_______%向乙方支付逾期违约金。

  (二)乙方违约责任:

  乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的_______‰向甲方支付违约金。

  十一、争议解决方式

  在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。

  十二、附则

  1、本合同经双方签字盖章后生效。

  2、未尽事宜,双方协商解决。

  3、本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。

  甲方:

  住所:

  代表人:

  联系电话:

  工程所在地:

  _______年_______月_______日

  乙方:

  住所:

  责任人:

  联系电话:

  工程所在地:

  _______年_______月_______日

园林景观工程承包合同2

  发包方:

  承包方:鄂尔多斯市荣鹏园林景观工程有限责任公司承包合同书

  园林绿化工程施工承包合同书

  甲方(发包方): (以下简称甲方) 乙方(承包方): (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,增强双方责任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:

  一、工程概况

  工程名称: 工程地点: 工程内容: 设计施工图纸所包含的所有内容

  二、工程合同价款: 本工程合同造价为人民币 元,即人民币 元整。 本造价内含两年养护费用。

  三、承包方式:

  由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容:设计施工图纸范围内的.所有绿化工程(详见施工图)。

  四、工期

  本工程工期为: 20__ 年 月 日至 年 月 日

  绿化工程养护期为: 年 月 日至 年 月 日。

  五、工程价款的支付与结算

  1、按工程进度每月支付完成产值的______%;

  2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余 %的款项;

  3、本工程价款不含税金。

  六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

  七、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

  投资集团(公章) 有限责任公司(公章)

  甲方代表签字:

  乙方代表签字:

  年 月 日 年 月 日

园林景观工程承包合同3

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,增强双方责任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:

  一、标的

  1、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容: 设计施工图纸所包含的所有内容

  2、工程合同价款:

  (1)、本工程合同造价为人民币 元,即人民币 元整。

  (2)、 按

  3、承包方式:

  由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。

  4、承包范围和内容:

  设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。

  二、质量与管理

  1、施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;

  2、乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;

  3、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。

  4、在合同规定的养护期内,对属于乙方责任的工作质量问题,甲方应书面通知乙方并约定时间进行整改。

  三、工期

  本工程工期为: 年 月 日至 年 月 日

  绿化工程养护期为: 年 月 日至 年 月 日。

  1、工期顺延

  如遇下列情况,经甲方现场工程代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。

  (1)、甲方在合同规定开工日期前三天,不能移交乙方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电,影响乙方进场施工者;

  (2)、明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,而耽误施工进度者;

  (3)、在施工中因停水、停电连续影响作业者;

  (4)、甲方现场工程代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;

  (5)、未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;

  (6)、因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;

  (7)、发生重大设计变更。

  2、工程进度与验收

  (1)、乙方必须听从甲方指令安排施工,在施工过程中必须接受甲方提出的阶段性目标要求;

  (2)、乙方应按照本合同要求,积极组织本项目的有关原材料、设备、人员进场;

  (3)、在施工过程中若发现乙方规定期限内无力完成任务或达不到要求,或存在质量问题,甲方有权减少工程量直至终止本合同,勒令限期退场,对由此造成的一切损失均由乙方承担; (4)、乙方必须保证保质保量的按时完成施工任务,若在合同期内未能完成该工程,每延误一天,对乙方罚款 元;

  (5)、若因甲方的苗木或材料进场延缓等原因,造成误期,与乙方无关。

  (6)、乙方在工程竣工后三日内配合甲方准备验收资料,甲方组织进行工程验收。

  (7)、竣工工程验收合格,从验收之日起两周,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程验收后发生损失,应由甲方承担。

  (8)、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理和返工,并在双方议定的措施和期限内完成。如不能按期完成,每延误一天,对乙方罚款 元。

  (9)、工程竣工验收,应以竣工图纸、图纸说明、设计变更签证、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

  四、甲乙双方权利和义务

  1、甲方

  (1)在开工前做好"三通",提供现场资料;

  (2)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况,采取措施满足施工用水、用电的需要;

  (3)审核乙方工程进度表,及时向乙方支付工程进度款;

  (4)派驻施工现场工程代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查,设计变更的签证,工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证;

  (5)组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。

  2、乙方

  (1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;

  (2)及时将工程进度表及需办理的签证等资料送报甲方。

  (3)按双方商定的'分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理;

  (4)严格按照施工图与说明进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期

  完工和交付;

  (5)在交工前应负责保管,并做好场地清理;

  (6)提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;

  五、工程价款的支付与结算

  1、按工程进度每月支付完成产值的______%;

  2、新工工程完工后支付工程总造价的 %,绿化工程养护期满验收合格后

  ______天内一次性付清剩余 %的款项;

  3、甲方拖欠工程进度款或尾款,应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。

  4、本工程价款不含税金。

  六、违约责任 1、甲方违约

  (1)、甲方不按时支付工程进度款;

  (2)、甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款;

  (3)、甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 甲方承担违约责任,赔偿因违约给乙方造成的经济损失,顺延延误的

  工期。违约金:元。

  2、乙方违约

  (1)、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;

  (2)、因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准;

  (3)、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 乙方承担违约责任,赔偿因违约给甲方造成的损失。 违约金: 元— 元。

  七、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

  八、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向人民法院诉讼解决。

  九、本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。 十、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

  甲方代表(章): 乙方代表(章):

  年 月 日 年

  月 日

园林景观工程承包合同4

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,增强双方责任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:

  一、标的

  1、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容: 设计施工图纸所包含的所有内容

  2、工程合同价款:

  (1)、本工程合同造价为人民币 元,即人民币 元整。

  (2)、 按

  3、承包方式:

  由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。

  4、承包范围和内容:

  设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。

  二、质量与管理

  1、施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;

  2、乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;

  3、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。

  4、在合同规定的养护期内,对属于乙方责任的工作质量问题,甲方应书面通知乙方并约定时间进行整改。

  三、工期

  本工程工期为: 年 月 日至 年 月 日

  绿化工程养护期为: 年 月 日至 年 月 日。

  1、工期顺延

  如遇下列情况,经甲方现场工程代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。

  (1)、甲方在合同规定开工日期前三天,不能移交乙方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电,影响乙方进场施工者;

  (2)、明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,而耽误施工进度者;

  (3)、在施工中因停水、停电连续影响作业者;

  (4)、甲方现场工程代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;

  (5)、未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;

  (6)、因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;

  (7)、发生重大设计变更。

  2、工程进度与验收

  (1)、乙方必须听从甲方指令安排施工,在施工过程中必须接受甲方提出的阶段性目标要求;

  (2)、乙方应按照本合同要求,积极组织本项目的有关原材料、设备、人员进场;

  (3)、在施工过程中若发现乙方规定期限内无力完成任务或达不到要求,或存在质量问题,甲方有权减少工程量直至终止本合同,勒令限期退场,对由此造成的一切损失均由乙方承担; (4)、乙方必须保证保质保量的按时完成施工任务,若在合同期内未能完成该工程,每延误一天,对乙方罚款 元;

  (5)、若因甲方的苗木或材料进场延缓等原因,造成误期,与乙方无关。

  (6)、乙方在工程竣工后三日内配合甲方准备验收资料,甲方组织进行工程验收。

  (7)、竣工工程验收合格,从验收之日起两周,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程验收后发生损失,应由甲方承担。

  (8)、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理和返工,并在双方议定的措施和期限内完成。如不能按期完成,每延误一天,对乙方罚款 元。

  (9)、工程竣工验收,应以竣工图纸、图纸说明、设计变更签证、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

  四、甲乙双方权利和义务

  1、甲方

  (1)在开工前做好"三通",提供现场资料;

  (2)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况,采取措施满足施工用水、用电的需要;

  (3)审核乙方工程进度表,及时向乙方支付工程进度款;

  (4)派驻施工现场工程代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查,设计变更的签证,工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证;

  (5)组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。

  2、乙方

  (1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;

  (2)及时将工程进度表及需办理的签证等资料送报甲方。

  (3)按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理;

  (4)严格按照施工图与说明进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期

  完工和交付;

  (5)在交工前应负责保管,并做好场地清理;

  (6)提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;

  五、工程价款的支付与结算

  1、按工程进度每月支付完成产值的______%;

  2、新工工程完工后支付工程总造价的 %,绿化工程养护期满验收合格后______天内一次性付清剩余 %的`款项;

  3、甲方拖欠工程进度款或尾款,应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。

  4、本工程价款不含税金。

  六、违约责任

  1、甲方违约

  (1)、甲方不按时支付工程进度款;

  (2)、甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款;

  (3)、甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 甲方承担违约责任,赔偿因违约给乙方造成的经济损失,顺延延误的

  工期。违约金:元。

  2、乙方违约

  (1)、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;

  (2)、因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准;

  (3)、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 乙方承担违约责任,赔偿因违约给甲方造成的损失。 违约金: 元— 元。

  七、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

  八、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向人民法院诉讼解决。

  九、本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。 十、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

  甲方代表(章): 乙方代表(章):

  年 月 日

  年月 日

园林景观工程承包合同5

  发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):风险提示:发包人的相对义务

  购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲方将_________________工程的园林景观结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工作内容:

  二、工期风险提示:关于实际竣工日期的规定

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。

  1、本工程工期为______天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。

  2、工期顺延:

  (1)未及时签审施工图纸和施工组织计划;

  (2)设计变更;

  (3)甲方未能按期提交施工场地;

  (4)连续4小时遇雨和停水、停电;

  (5)未按合同规定时间拨付工程款项;

  (6)其他。

  三、工程合同价款及支付方式

  1、经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价____________元;按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;结算工程量以现场实际收方量为准。

  2、合同签订后____日内,甲方支付乙方工程预付款____________元整。

  3、工程竣工并验收合格后____日内,双方上述方式办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_______%,余结算总额的_______%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。

  四、设计调整本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量据实计算,造价按本合同第三条进行增减。

  五、保修期风险提示:保修责任的起算

  工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

  发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

  1、保修期:从乙方递交竣工报告后的第____日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期________年,工程部分保修期为________年。

  2、成活率:植物管护移交时按行规达到_______%的成活率。

  六、双方的责任

  (一)甲方责任:

  1、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;

  2、合同签订后____日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;

  3、负责协助办理施工的各项进场手续;

  4、负责协调现场各施工单位间的关系;

  5、若施工变更应以书面形式通知乙方;

  6、按合同规定时间按时付款。

  (二)乙方责任:

  1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;

  2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;

  3、文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;

  4、负责施工中的成品保护;

  5、工程完工时,配合甲方完成验收。风险提示:对于采购材料和工程设备的.义务与责

  承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

  发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。

  七、材料的认定及采购

  1、乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。

  2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。

  八、竣工验收:

  1、甲方在收到乙方竣工报告的____日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;

  2、若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。

  九、合同的变更和解除

  1、合同经双方签字后生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议,在补充协议签订前,必须将本合同未经事宜清算,结清合同款项,在补充协议生气之日起,本合同失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前,补充协议无效。

  2、合同签订后且项目定制前,甲方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款_____%支付违约金,并办理解约手续。

  3、项目定制已进行或定制完工后,甲方提出终止合同,须向乙方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,承担乙方全部损失,订立终止合同协议,解除本合同。风险提示:明确违约责任

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

  十、违约责任

  (一)甲方违约责任:

  1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;

  2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;

  3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超____日,按合同总额的_______%向乙方支付逾期违约金。

  (二)乙方违约责任:乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延____日,按合同总额的_______向甲方支付违约金。十一、争议解决方式在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。十二、附则

  1、本合同经双方签字盖章后生效。

  2、未尽事宜,双方协商解决。

  3、本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。甲方:住所:代表人:联系电话:工程所在地:________年____月____日乙方:住所:责任人:联系电话:工程所在地:________年____月____日

园林景观工程承包合同6

  开发商: 以下简称甲方 施工队: 以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本合同园林园建及绿化工程事项协商一致,订立本合同。

  一 。工程概况:

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.工程总面积:

  二 。工程内容:

  园林路铺装、园林小品、凉亭、悬背廊架、双排仿木花架、景观叠水、景观照明、假山喷泉、微喷设施、绿化种植、假山、景石布置、水景、户外健身器材、休闲桌椅等。

  三 。承包方式:

  本工程按包工包料进行施工总承包。

  四 。组成合同文件:

  1.本合同书;

  2.图纸(意向图、平面图、效果图、施工图等);

  3.清单报价表;

  4.分段验收表格及完工后的验收报告。

  五.工程造价及结算

  1.清单报价按实际发生量结算;

  2.经双方协商,达成的总承包价。

  六 。合同工期:

  1.本工程合同工期为 天,开工工期从 年 月 日至 年 月 日,按日历天数。

  2.本工程因人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因致使施工不能正常进行同意顺延工期。

  七 。工程施工质量和验收:

  1.照施工图纸、工程技术要求、经甲方确认的施工技术方案组织施工。

  2.施工过程中甲、乙双方沟通后按进度分段验收。

  3.工程竣工后,乙方在自检合格的基础上向甲方提供竣工验收报告,甲方在接到乙方竣工验收申请报告后,一周内组织相关人员进行工程验收。验收合格后,甲方签署竣工验收证书,乙方将工程移交给甲方处理;若验收不合格,乙方负责修复合格后,再报甲方验收。

  八 。甲方责任:

  1.开工前,甲方应对乙方进行施工技术交底,协助乙方放线定位。

  2.甲方应委派相关负责人对工程质量、数量确认。

  3.当甲方需要进行图纸变更和采取技术处理措施时,应以通知单书面通知乙方。

  4.乙方负责协调好施工周边关系,确保材料,机械设备进出场及施工的顺利进行。

  5、甲方免费提供水、电给乙方使用。

  九 。乙方责任:

  1.乙方不能将本工程转包,一经发现,甲方有权立即取消乙方的.承包资格,因此造成的一切损失由乙方全部承担。

  2.乙方应严格按施工图纸及技术要求组织施工,工程质量必须达到施工规范和设计要求。

  3、乙方给甲方提供工程发票,不提供材料发票。

  4.工程变更:

  当甲方对原设计变更发出书面变更通知时,乙方应按照甲方通知进行变更并提交变更工程量及价款报告.甲方收到变更资料报告5日内予以确认.逾期无正当理由不确认时,视为变更报告批准。如果乙方因特殊情况对原设计提出变更要求,需甲方批准后方可实施,并签署书面变更协议。

  十 。工程总造价: (见工程预算书)

  十一 。付款方式:

  1.合同签定后,甲方先支付合同总额的30%作为预付材料款,然后按工程进度支付。

  2.完成总工程量的90%时,甲方支付至合同总金额的80%。 3.工程完工后甲方验收合格一周内支付至合同总金额的95%。 4.余款5%作为工程的质保金,在半年质保期满,10个工作日内付清工程余款。

  十二 .竣工验收:

  1.工程具备验收条件,乙方以书面形式通知甲方,并向甲方提供完整的竣工资料和竣工验收报告。甲方应在收到以上文件后一周内组织验收。甲方如无正当理由不组织验收或验收后一周内未提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。

  2.竣工日期为本工程竣工验收通过的日期,此后半年为保修期。 十三 .其他事项:

  1.本合同未尽事宜,双方协商后签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  2.合同甲乙双方在合同同期如发生纠纷,可协商解决或提交长沙市建设局裁决,或向工程所在地人民法院提起诉讼。

  3.本合同一式肆份,甲乙双方各持两份,签字盖章后生效。

  甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 年 月 日 年 月 日

园林景观工程承包合同7

  发包方:

  承包方:鄂尔多斯市荣鹏园林景观工程有限责任公司承包合同书

  园林绿化工程施工承包合同书

  甲方(发包方): (以下简称甲方) 乙方(承包方): (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,增强双方责任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:

  一、工程概况

  工程名称: 工程地点: 工程内容: 设计施工图纸所包含的所有内容

  二、工程合同价款: 本工程合同造价为人民币 元,即人民币 元整。 本造价内含两年养护费用。

  三、承包方式:

  由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容:设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。

  四、工期

  本工程工期为: 20xx 年 月 日至 年 月 日

  绿化工程养护期为: 年 月 日至 年 月 日。

  五、工程价款的支付与结算

  1、按工程进度每月支付完成产值的______%;

  2、新工工程完工后支付工程总造价的.验收合格后______天内一次性付清剩余 %的款项;

  3、本工程价款不含税金。

  六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

  七、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

  投资集团(公章) 有限责任公司(公章)

  甲方代表签字: 乙方代表签字:

  年 月 日 年 月 日

【园林景观工程承包合同】相关文章:

园林景观工程承包合同12-11

[精选]工程承包合同08-27

(精选)工程承包合同08-01

工程承包合同07-01

工程承包合同【精选】07-24

工程承包合同06-13

工程承包合同05-08

工程的承包合同12-13

工程承包合同[精品]11-17

工程建设承包合同10-16