工程合同

时间：2024-04-10 09:29:31 工程合同我要投稿

工程合同模板通用

　　随着人们法律观念的日益增强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编帮大家整理的工程合同模板通用，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

工程合同模板通用

工程合同模板通用1

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　发包方和承包方在有好协商互惠互利的基础上达成协议如下：

　　一、在罐体防腐工程采用四布七油，粘布要平整美观，不得有气泡，面与面搭接不得大于3cm，质量必须以甲方验收合格为准;架子管租赁、拆搭运输、喷砂机械设备、辅助材料、施工人员交通、吃住由施工人员自行负责。喷砂所用的辅料及防腐工具一切由施工方负责，发包负责主材、树脂玻璃布、固化剂等相关材料。

　　二、在施工过程中，施工人员在拆塔架子、防腐施工过程中出现一切的'伤亡事故由施工方自行负担，施工人员在施工过程必须听从甲方(内蒙古伊品)以及发包方指挥和安排，施工人员在施工过程出现的一切违规罚款由施工人员自行负担。

　　三、付款方式：施工人员进入现场后，发包方向施工方付20%的入场费，在防腐工程量达到70%以上，再付40%，待甲方验收合格后，付清余下全部工程款。

　　四、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，望双方共同遵守。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法

　　定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_

　　________年____月____日

工程合同模板通用2

　　委托单位：xx（以下简称甲方）

　　承接单位：xx（以下简称乙方）依据《中华人民共和国民法典》，甲、乙双方就乙方为甲方处理生活污水达成如下合同条款：

　　一、甲方委托乙方服务内容：

　　1、废水量：全年平均每天xx吨；

　　2、废水接入方式，甲方通过管道将废水送至乙方。

　　二、乙方服务形式

　　1、按时按量按质接收甲方生活污水；

　　2、处理受纳的污水，并确保达到国家标准与地方环境保护主管部门的要求；

　　3、按政府主管部门指定的位置和方式排放处理达标后的废水及安全处置废水处理污泥。

　　三、双方责任

　　1、乙方对甲方按时按量按质接纳的污水的环保达标和排放负完全的.责任；

　　2、甲方按本合同及双方达成的其它补充协议按时足额支付给乙方废水处理费用；

　　四、服务费用

　　1、甲方按xx元吨水逐月支付废水处理运行费。每月5号前乙方应将废水量及综合服务费总额核算清楚并书面通知甲方，甲方应在10号前将运行费用足额划到乙方帐户。

　　2、合约期内物价指数有较大变动（如水、电、其它商品等价格上涨），经双方协商后可调整废水处理运行费。

　　五、本合同未尽事宜，由双方协商另行签订更改或补充合同，解决。

　　六、本合同一式四份，双方各执二份，具有同等效力。

　　七、合同经双方法人签字与盖章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　________年____月____日

工程合同模板通用3

　　甲方：_________身份证：_________(以下简称甲方)

　　乙方：_________身份证：_________(车队以下简称乙方)

　　经甲乙双方友好协商达成如下协议：甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

　　乙方负责运输，运输地：_________，_________要求乙方车辆：_________部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距：_________公里运费：_________元

　　结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)

　　此协议双方认同，在约定时间内于________年____月____日乙方将施工车辆安排到现场甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

　　甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的'__%违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元天。

　　此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　代表人：________________________

　　_________年____月____日

工程合同模板通用4

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　本着平等原则，经甲乙双方协商，就造林工程承包有关事宜达成本合同条款。

　　一.工程位置和面积

　　工程位于，以设计为准。工程面积为_______亩。

　　二.工程施工期限、质量要求及品种

　　(一)施工期限：

　　20xx年_____月___日开工，20xx年_____月___日完工

　　(二)规格标准：

　　1、80公分育林床

　　2、株距为1米1个

　　(三)质量要求：要求包栽包活。

　　(四)栽植品种：造林品种为刺槐。

　　三.工程款及支付

　　工程承包款为元。工程完成后经甲方验收合格后，甲、乙方凭工序验收单，依照合同约定，甲方支付工程款。

　　四.其它事项：

　　在工程实施中如出现意外事故由乙方负责解决。

　　甲乙双方应遵守合同条款，不得违约，如有违约，违约方要承担全部责任和费用。

　　经甲乙双方签字后生效，此合同一式两份，甲乙双方各执一份

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程合同模板通用5

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　甲方因工程需要，将挖掘工程承包给乙方，双方经协商，自愿订立协议如

　　1、清理挖掘机作业范围内地下、地表及上空的各种障碍物，明确告知乙方各种地下设施及隐埋物，承担因未清理、未告知而带来的损失。

　　2、明确施工要求，派员现场指挥，协调好相邻矛盾，承担因工作不到位导致乙方机械无法施工的'损失，每耽误一天，赔偿乙方贰仟元。挖掘工程结束，待村县乡验收全部结束后结清全部工程款xx元。

　　3、如遇油价上涨等不可预见的因素，甲方应及时上调工时台班费。

　　4、要保证乙方每天工作时间不低于10---13小时。

　　二、乙方义务：

　　1、配备性能良好，功能齐全的机械以及持证上岗，操作熟练的机手，确保按时按质完成挖掘任务;

　　2、严格操作规程，谨慎施工，承担挖掘施工中的安全责任;

　　3、服从甲方指挥，妥善处理好相邻关系，承担因自身过错造成的损失。

　　4、乙方在此工程中须将所挖土方运出。

　　三、违约责任：违约方向对方支付违约金xx元。

　　四、争议解决：发生争议如协商不成，由乙方户口所在地的法院解决。

　　五、本协议未尽事宜，双方协商解决。

　　六、本协议一式二份，经双方签字或盖章后生效，协议双方各执一份。

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　_________年____月____日

工程合同模板通用6

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　装饰工程施工责任合同书

　　发包方（以下简称甲方）：

　　委托代理人：（姓名）联系电话：承包方（以下简称乙方）：

　　承包负责人：（姓名）

　　联系电话：

　　经考察，甲方同意乙方承包甲方装饰工程任务。为明确双方在施工过程中的权利、责任和义务，经双方共同协商，签订如下条例：

　　一、工程地址：商丘圣地亚哥小区

　　二、工程概况：玻璃雨棚及其它部位的型材

　　三、人工费项目及价格：材料及人工费单价为每个雨棚20xx元，具体数量以现场项目经理审核为准。

　　四、材料：雨棚玻璃为5+5钢化加胶玻璃，管材为10×10加厚镀锌管，连接为不锈钢驳接爪，收口为中性结构胶。

　　五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自备，必须齐全有效。

　　六、付款方式：签订合同后支付订金20xx元。竣工合格后支付全款。

　　七、工程验收与保修

　　双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　1、材料进场后的`材料验收；

　　2、基层验收；

　　3、饰面验收；

　　4、细节验收及修补

　　八、本合同一式两份，自双方签订之日起生效，根据合同约定的施工期限，乙方承包的工程自验收合格之日起，视为甲乙双方解除承包关系，本合同自动失效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　代表：

　　责任人：

　　_________年____月____日

工程合同模板通用7

　　合同号：

　　甲方：

　　乙方：

　　根据工程需要，甲方需修建一条路面宽4.5m工程车辆进出铺架基地的运输通道，道路自S333省道既有路口扩宽引入。道路经过宁阳县（开发区）辛家庄、彩石村、官庄村、尹家寨等村管界利用既有部分村道，进行拓宽和路基础处理，从S333省道引入口至铺架基地道路长约1.7km。

　　经双方友好协商，本着平等、自愿的原则，特签订本协议。

一、工程名称：

　　铺架基地道路引入工程

　　二、承包范围：

　　道路自S333引入至铺架基地约1.7公里范围内的所有项目：引入道口拓宽、道路填筑、汇车道填筑、树木补偿与砍伐、施工范围内下埋管、渠线的处理、耕地补偿、与道路管理部门的协调与补偿、涉及到三个村庄的协调与补偿等所涉及到的一切内容（所有协调和补偿均为三年内的项目）。

　　三、工程价款：

　　采用一次性总承包：43万元（大写：肆拾叁万元整）。

　　其中：修筑道路费（征地、协调、复垦等）贰拾八万；每年的道路维修、关系协调费：五万（共计三年壹拾伍万元整）。

　　四、付款方式：

　　修筑道路费：签订合同后，乙方开始征地、协调关系，大型机械进场付修筑道路费10万；主体施工完成付10万；工程完成后一个月付清90%；后续2.8万（10%）做为质保金一年后付清。

　　每年的的道路小型维修、关系协调费：每年六月份付一次。第三年费用在甲方撤场前3个月内一次性付清（共三次付清）。

　　每次付款时乙方按照甲方的要求提供正规税务发票。

　　五、具体要求

　　1、工期要求：____年___月___日开工，_____月_____号前完工，工期为10天。

　　2、道路外观尺寸要求：路面宽4.米，基底宽5m；路面设4%横向流水坡；省道引入口设15米宽道口，和进场道路顺接。

　　3、设置三处汇车点（避车道），原则上每处间隔500米设置一处，汇车点增加尺寸20米×3米。

　　4、填筑要求：第一层填筑厚20cm，第二层15cm，第三层13cm，路面青石子（填层厚2cm）填后压实。

　　5、材料要求：下垫层厚49cm使用风化岩；石子为0—0.5厘米的青石。

　　6、质量要求：分层压实，每层压实度k30不小于190kpa。路面应达到表面平整密实、无坑洼。

　　7、充分考虑路面下埋的各种管渠道，确保在路的使用年限内，不出现质量问题。

　　8、未尽之处执行现行有关县级公路建设标准。

　　六、双方的责任和义务

　　（一）、甲方责任和义务

　　1、提供乙方施工技术交底和标准，并监督检查全过程技术规格与质量。

　　2、工程质量不符合设计及甲方要求，质量不合格，甲方有权要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担。

　　3、按时支付工程款。

　　（二）、乙方责任和义务

　　1、严格按照甲方提供的`技术交底及要求进行施工，确保工程质量。

　　2、道路使用期间，出现的一切与当地有关的事件（事故），乙方主动维护甲方权益出面协调并处理。非甲方权责的乙方启用协调费进行处理并不得耽误甲方生产。

　　3、道路在施工期间（使用期限以甲方工程竣工，基地设备撤场为期）设置专人负责道路看护和各方面关系的协调和处理，确保道路的畅通，不耽误甲方生产使用。

　　4、工程结束后，半年之内维修由乙方承担。

　　七、其他：

　　发生合同纠纷后双方应积极协商，协商不成由法律部门解决。

　　八、合同的生效与终止

　　本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，双方签字盖章后生效，待工程结束甲方撤场后自动解除。

　　九、双方未尽事宜共同协调解决。

　　甲方（签章）：

　　乙方（签章）：

　　经办人：

　　法定代表人（签字）：

　　____年___月___日

工程合同模板通用8

　　合同编号：_________

　　签订地点：_________

　　签订日期：_________

　　发包方（简称甲方）：

　　承包方（简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，经甲、乙双方协商同意，达成如下协议：

　　一、工程名称：望奎县怡景家园小区住宅楼外墙保温

　　二、施工地点：望奎镇北三街一小对面

　　三、工程内容：粘苯板、打账钉、挂网、净面。

　　四、承包方式：外墙保温施工。

　　五、工期要求：天竣工。从_______年_______月_______日开始至_______年_______月_______日结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等原因致使无法正常施工，工期顺延。

　　六、甲、乙双方责任：

　　1、甲方责任：

　　①现场达到乙方施工要求，无施工障碍。无条件提供水电，塔吊配合乙方施工。

　　②无条件为乙方施工人员提供寝室，以及存放施工材料的库房和场地。

　　③甲乙双方交叉施工时，甲方负责现场工作的协调，协助。达到不窝工，以保障工期不延误。

　　④及时按合同支付乙方工程款，以保证工程顺利进展。

　　2、乙方责任：

　　①文明施工，遵守各项规章制度，不影响其他工人工作。

　　②严格按施工程序施工，搞好局部卫生工作。严禁野蛮施工。

　　③墙体表面因原始施工原因造成的不平整，局部的酌情处理。情况复杂的与甲方协商解决。

　　七、工程验收：

　　1、达到国家普通施工标准。

　　2、本工程经甲方验收合格后视为交付。

　　八、合同价款与计算方式：

　　1、合同价款：面积按投影面积计算（楼的周长乘以高）每平方米一十五元人民币。

　　2、工程价款支付方式：

　　①工人进入施工现场施工两天后，付3000元的生活费，每栋楼完成工程的一半时付_____%给乙方。

　　②工程完成后付清余下工程款。

　　③此工程款结束不含发票，如需要乙方提供发票，甲方付相应的税款。

　　九、其他约定：

　　1、如因甲方原因造成乙方停工，甲方负责支付每人每天100元的工作及餐饮费用。

　　2、如因甲方资金未能及时按合同支付给乙方，造成的工期延误及其他损失甲方负责，并承担由此给乙方造成的经济损失。

　　3、如因乙方原因造成的工期延误，由此造成的'损失有乙方负责。

　　4、如因苯板陈浮期不够、密度不够、胶的质量所引起的问题乙方不负责。

　　十、争议处理：执行本合同中发生的问题，双方可协商解决，协商不成可诉讼至法院仲裁解决。

　　十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，具有同等法律效力。甲乙双方如一方单方面违约，须向对方支付违约金XX元，以补对方损失。

　　甲方单位（盖章）：

　　乙方单位（盖章）：

　　法定代表人（盖章）：

　　或授权代理人（盖章）：

　　签订日期：_______年_______月_______日

工程合同模板通用9

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方现在开发商承包同意发包转让，乙方自愿接受此项目工程任务，经甲乙双方协商，特订如下协议以资共同遵守：

　　一、在承包合同正式签订后，按该项目高层电梯房总造价值

　　二、该项目计算工程单价，不得低于其它标段工程单价，否则由甲方负责，补偿乙方与其它标段的差额单价。

　　三、转让合同正式签订后，由乙方付给甲方履约保证金，人民币_元，凭银行当日付款回单生效，否则该转让协议书无效。

　　四、正式合同签订当日再另行协商履约保证金的返还。

　　五、该项目暂定年月日之前进场开工，如果不能按期开工，乙方支付给甲方的'合同履约金由甲方承担的月息(从乙方打款给甲方帐号之日起算)。如果在年月日之前还未进场开工，甲方需在天内将乙方的合同履约保证金按照月息%连本带利返还给乙方。否则，由此产生的所有经济损失均由甲方自负。

　　六、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商补充生效。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方代表签字：_________________

　　乙方代表签字：_________________

　　_________年_____月_____日

工程合同模板通用10

　　甲方：

　　乙方：

　　为了完成商定的施工项目内容，明确双方权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程承包范围和内容：花坛、苗木栽植

　　4、承包方式：由乙方包工、包料。

　　二、工程期限：

　　20xx年10月28日———20xx年11月12日

　　三、工程造价：

　　本工程造价11730.8（壹万壹仟柒佰叁拾元捌角整）

　　四、工程价款的支付

　　该项目全部完工后，经甲方组织验收合格后付95%，留5%做为工程质量保证金，养护期满后付清余款。

　　五、苗木养护期：

　　六个月。

　　六、工程质量和检查验收

　　质量标准：达到《城市绿化施工及验收规范》和工程施工图标准

　　七、附则

　　本合同未尽事项，一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，共同遵守。自签订之日起生效，工程价款结清后自动失效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

工程合同模板通用11

　　(甲方)发包人：

　　(乙方)承包人：

　　(甲方)委托(乙方)承包人建造1#厂房建造工程，经双方协商签订合同，合同依据如下：

　　1.1依《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》去执行。

　　1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。

　　1.3建筑建设工程，设计院设计建造施工图批准文件去执行。

　　2.1本合同建造项目内容：名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表：所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工。

　　2.2乙方承包甲方所发包之工程，为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用，乙方5%的保修金。

　　2.3乙方保证按工程进度，准时或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工，经双方协商解决。

　　2.4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设，甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。

　　2.5乙方若停工十日以上，未能继续依合同建造，甲方可书面通知乙方后，自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工，继续完成乙方未完成的建造工作，甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设)

　　3.1本合同建造费，估算为人民币，甲方需依工程进度和合同要求，准时付款给乙方。

　　4.1(甲方)发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标准进行建造。

　　4.2(甲方)发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误，或所提交资料较大修改，以致(乙方)承包人需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造费用。

　　4.3在未签订合同签(甲方)发包人已同意，(乙方)承包人为(甲方)发包人所作的各项估计，报价应按收费标准相应支付建造费用。

　　4.4(乙方)承包人应保护(甲方)发包人的知识产权，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。未经(甲方)发包人同意，(乙方)承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。

　　5.1(乙方)承包人应按国家技术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施工图要求，进行施工建设，按合同规定的进度要求，提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。

　　5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为年。

　　6.1在合同履行期间，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应根据(乙方)承包人已进行的实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。

　　6.2(甲方)发包人应按本合同规定的金额和完成的.工程进度项(乙方)承包人支付建造工程费。逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金，逾期超过30天时，(乙方)承包人有权暂停履行下阶段的工程工作，并书面通知(甲方)发包人。

　　6.3(乙方)承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应立即和设计院沟通修改和补充。由于(甲方)图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失，(乙方)承包人除书面通知甲方，并负责采取补救措施外，不承担任何责任。

　　6.4合同生效后，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应25%总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。

　　7.1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构件和设备，都注明其规格、型号、性能等技术指标，(乙方)承包人不得以次充好，任意用它品取代。

　　7.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　7.3本合同发生争执时，双方当事人应及时协商解决，也可以由当地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　7.4本合同一式三份，发包人二份，承包人一份。

　　7.5本合同经双方签章并在(乙方)承包人向(甲方)发包人支付工程质量保证金后生效。

　　7.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　________年____月____日

工程合同模板通用12

　　甲方（采购方）：

　　乙方（供货方）：

　　甲方因需要购置一批成品窗帘，根据《合同法》及有关法律法规，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：

　　第一、工程慨况：

　　1、工程慨况：

　　甲方因需要购置一批成品窗帘，由乙方负责供货并安装。

　　2、承包方式：

　　乙方包工包料，不得转包、分包。

　　3、承包内容：

　　4、工期：从乙方收到甲方预付款次日起算。

　　第二、工程造价及付款方式

　　1、工程总造价为：

　　2、本合同签订时，甲方需预付工程总造价的%即人民币_元，乙方收到甲方预付款后才下单生产。

　　3、工程总造价的%的余款，甲方需在工程验收完毕后3天内一次性付清给乙方。

　　第三、工程质量要求

　　1、款式、布料以供货方提供并已经由甲方确认的样版为准；

　　2、根据纺织品相关标准，不同批次的货品与样板存在少量色差，属于正常现象，甲方不得以此拒收或要求折扣；

　　3、如果因乙方窗户测量问题导致窗帘无法安装由乙方负责进行整改，直到验收合格；

　　4、如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

　　第四、维修年限、范围、保修条件

　　窗帘布料包修期为2年，人为损坏情况不在保修范围内。轨道脱落情况保修期为3年。解决问题的时间为2小时内响应，48小时内排除故障。

　　第五、违约责任

　　1、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的`经济损失；

　　2、由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加或减少结算款。

　　3、由于乙方原因致使合同工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价0.1%的处罚金，但不可抗因素引起的工期延误除外。

　　4、因甲方的窗户、墙体有问题或其他原因，致使合同工期延误的责任应由甲方承担。

　　第五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　代表（签字）：

　　签约日期：_______年_______月_______日

工程合同模板通用13

　　总包方：________________________(以下简称甲方)

　　分包方：________________________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和_______市人民政府_______号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

　　第一条工程项目

　　1、工程名称：____________________

　　2、工程地点：____________________

　　3、工程编号：____________________

　　4、施工许可证号：________________

　　5、营业执照号：__________________

　　6、分包工程范围及工程量(附预算书)

　　7、分包工程期限________年______月______日开工，________年______月______日竣工。

　　8、分包工程人工费用________元。

　　9、乙方投入工种及人数________人。

　　第二条工程结算

　　按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人________计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的________%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。

　　第三条工程质量

　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

　　第四条安全生产

　　1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　2、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。

　　3、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

　　第五条生活管理

　　1、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量提供。

　　2、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。

　　第六条分包工程人工费单价

　　1、单位工程分包，每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干，每平方米________元。

　　2、内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。

　　3、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。

　　4、清工每工日为________元。

　　5、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。

　　6、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包为)________元。

　　7、冬季施工期间(________月________日到________月底)降低工效________%的工日。其工日单价为________元。

　　8、分包工程费用明细表(________项均可，并经双方协商一致之后以附件的形似附于本合同之后)

　　第七条材料供应管理

　　乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。

　　第八条施工机具

　　1、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

　　2、手工操作工具，由乙方负责。

　　3、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

　　4、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

　　第九条现场管理

　　1、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

　　2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

　　3、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

　　第十条违约责任

　　1、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的`损失，乙方应予赔偿。

　　2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费________%的逾期违约金。

　　4、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。

　　第十一条附则

　　1、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第_______项解决：

　　(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁;

　　(2)向人民法院起诉。

　　2、本合同一式_______份，甲乙双方各执正本_______份。其余副本，报送_______备案。

　　3、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。

　　4、双方商定的其他条款：

　　①______________________________

　　②______________________________

　　第十二条合同有效期

　　本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

　　总包方(盖章)：_______________

　　分包方(盖章)：_______________

　　________年________月________日

【工程合同】相关文章：

工程工程合同04-22

工程合同08-19

工程的合同04-17