施工合同

时间：2024-06-19 12:37:16 施工合同我要投稿

有关施工合同集锦七篇

　　随着法律观念的深入人心，合同的用途越来越广泛，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家整理的施工合同7篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

有关施工合同集锦七篇

施工合同篇1

　　甲方（委托方）：

　　签约时间：

　　乙方（施工方）：

　　签约地点：

　　为规范住宅装饰装修施工，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部令第110号《住宅室内装饰装修管理办法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、甲乙双方的条件：

　　甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。

　　2、装饰施工地点：区路（小区）幢号（单元）室。

　　3、住户结构：室厅结构，建筑面积平方米。

　　4、装饰施工内容：详见附件一《施工内容表》

　　5、承包方式：（包工包料，包清工，部分承包）。

　　6、本工程由设计。

　　7、工期：工程期限天，从年月日开工，至年月日竣工。

　　二、工程价款及结算方式

　　1、总价款：（大写）元（其中：设计费元，管理费（%），税金（%）。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程价款另计。

　　2、合同签订两日内，甲方支付总价款的60%，计元。工期至木工全部收口油漆工进场前，甲方支付总价款的35%，计元。工程竣工验收合格后两日内，甲方支付总价款的5%，计元。

　　三、施工准备及双方的义务

　　（一）甲方工作

　　1、甲方开工前，应向物业管理单位或产权单位登记备案；确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取住宅装修许可单。

　　2、甲方应在开工前天，向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电，并说明使用注意事项。

　　3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。

　　4、指派为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。

　　（二）乙方工作

　　1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。

　　2、指派为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3、未经甲方同意和所在地房产管理部门批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。

　　4、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。

　　5、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

　　四、材料的供应

　　1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供的材料、设备清单》本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

　　2、乙方提供的'材料：详见附件三《乙方提供的材料清单》乙方提供的材料，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备，并应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。

　　乙方提供的材料、设备，如不符合质量环保要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　五、安全生产

　　甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火。防事故的要求，主要包括电气、通讯线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞。渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生。装运修过程中形成的各种固体、可燃液体等废物，应当按规定的位置、方式和时间堆放和清运。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿；属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。

　　六、施工内容和工期的变更

　　在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后（详见附件四），方能进行该项目的施工，由此造成费用增减或工期改变的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　七、工程质量及竣工验收的办法

　　1、本工程以施工图纸、做法说

　　明、设计变更和《住宅装饰装修工程施工质量行业规范》为质量评定验收标准。

　　2、装饰装修工程竣工后，工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。

　　3、由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　5、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续（见附件五《工程质量验收单》），甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予书面承认。

　　6、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内进行验收。

　　八、违约责任

　　1、本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款（包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等），不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。

　　2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工。窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方工程价的1‰；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按工程价的1‰支付违约金。

　　3、由于乙方原因造成逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方工程价的1‰。

　　4、甲方未经乙方同意，甲方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

　　九、工程保修

　　1、凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收合格之日计算，保修期为二年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。

　　2、由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修。

　　3、由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围。

　　4、保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。

　　十、纠纷处理

　　住宅室内装饰装修工程发生纠纷的，可以协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的，当事人可按下列第种方式处理。

　　（1）提交台州仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向人民法院起诉；

　　十一、其它约定事项

　　1、

　　2、

　　十二、本合同一式贰份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

　　甲方：乙方：

　　姓名（签名）：单位名称（盖章）：

　　地址：法定代表人：

　　地址：委托代理人：

　　邮编：邮编：

　　电话：电话：

　　工商营业执照号码：

　　住宅装修企业资质证书号码：

　　开户银行：

　　帐号：

　　税号：

　　年月日附件一：施工内容表（略）

　　附件二：甲方提供的材料、设备清单（略）

　　附件三：乙方提供的材料清单（略）

　　附件四：工程项目变更单（略）

　　附件五：工程质量验收单（略）

　　附件六：工程保修单（略）

　　附件七：施工业务通知单（略）

　　补充条款甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方商定，下列条款作为号《台州家庭装饰工程施工合同书》（以下简称《主合同》）的补充条款，与《主合同》具有同等的法律效力。

　　一、甲、乙双方之间一切约定均签订文字协议，所有口头承诺均无效。

　　二、甲、乙双方均有责任核实工程项目及工程量，乙方为甲方施工的工程项目以报价单上文字写明的项目为准，工程量按照工程中实际发生的为准。（墙面乳胶漆，墙砖，窗洞口减半计算）

　　三、工程验收后若发生漏水情况，如果是乙方施工原因，乙方负责修理并承担相应损失赔偿：如果是甲方原因，乙方不负责任。

　　四、乙方应遵守甲方物业部门的有关规定，如违反相关规定给甲方造成的损失应由乙方负责。

　　五、乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价服务，并代表乙方与甲方签订《主合同》。合同签订后，乙方执行《主合同》的代表人为乙方工程部派出的工程巡检。甲方关于工程的一切事宜均通过乙方工程巡检解决，以确保工程中的指挥和管理。

　　六、乙方施工人员对甲方现场物品应认真清点和保护，并且双方须签署“物品清单”。鉴定之后，如发现丢失或破坏的由乙方承担甲方损失。甲方应在开工前将原有的电话机等设备拆除（乙方除使用施工所用水、电外，不得使用甲方原有的卫生洁具、热水器等设备）。

　　七、工程由乙方采购的主要材料，设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到施工现场，如甲方所供材料，设备发生质量问题或规格差异，对工程造成的损失由甲方负责。若需要乙方代购，加收10%服务费及运输费。

　　八、本工程由乙方采购的主要材料、设备，必须在报价单中注明质量标准并经甲方签字认可。实际进料如与报价单不符，应禁止使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　九、施工过程中由甲方指定材料供应商的情况，材料发生质量问题造成的退货、换货以及因此延误工期，均由甲方承担责任，凡由乙方提供的材料，发生上述问题均由乙方负责。

　　十、除合同中注明外，五金（门锁、拉手、水龙头等），石材、瓷砖、设备、灯具等，均须甲方供货到施工现场。若需要乙方代购，加收10%服务费及运输费。

　　十一、凡砂灰墙面料（包括混合砂浆，麻刀灰等墙面），轻质量隔墙及外墙内保温墙面均存在较多严重的开裂因素，须加贴豆包布的确良布处理，严重的部分还需加贴石膏板，以保证墙面不开裂，以上费用均由甲方承担。砂灰墙面不能直接贴砖，须打掉面层，重新抹灰打底后，方可贴砖。遇见此情况，另行增加费用。

　　十二、工期由于甲方提供材料或安装地板、橱柜、电器等而影响工程进度的，工期顺延。乙方不承担延期责任。

　　十三、如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目的，需提前与乙方代表联系，在双方签订变更后方能进行该项施工。凡甲方直接与现场施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方只得自己承担。乙方严禁施工队与任何人私下交易，请甲方配合。

　　十四、合同签订后，甲方减项超过总工程款的5%以上，甲方须向乙方支付变更项目35%的变更损失费。若甲方所减项目所用材料乙方已订购或运到施工现场，甲方需另外支付材料来回运费、材料损耗及退货费用。

　　十五、根据有关规定，乙方无权移动改造煤气，暖气，天然气管线，楼宇对讲，可视电话，红外线，监控系统，须出示有关部门的批准并与乙方签订“施工责任保证书”，且改造验收后，乙方只负责合同保修期内和维修责任，不负责其他赔偿责任。

　　十六、距离市中心五公里以内的施工地点，乙方施工人员一律不得在施工现场吃住。五公里以外和偏远客户，乙方加收工程造价10% 15%的远程费。如装修房屋内有家用或住人，工程需分阶段进行，乙方加收工程造价3%的复杂施工费用。

　　十七、由于各个物业小区收费的标准不统一性，乙方只承担出入证工本费，其他均不负担。

　　十八、工期过半，油漆材料进场前，甲方应配合乙方进行分阶段收及二期结算（根据工程变更、工程增减及水、电工程量的核实）。甲方应在二期预算后两日内到乙方财务部门交纳二期款。否则，乙方有权将工程中止。甲方不得以任何理由拒绝参加中期验收，乙方有权自预结算发生日起停止施工，由此延误的工期以及给乙方造成的损失由甲方负责。

　　十九、甲方自行安排工程项目不计在工期内。（如地暖、中央空调等）

　　二十、甲方应在工期内积极配合乙方完成各项分段验收，甲方接到通知单后无正当理由而未到场验收则视为对工程的验收合格。

　　二十一、乙方应提前五天通知甲方参加验收及结算，如甲方接到通知后，未按时参加，每超过一天按其所欠款额的1‰向乙方支付违约金。乙方在收到甲方结算款后，填写工程保修单，办理工程移交手续（未出现在报价单及变更单上的项目乙方不予保修及承担任何责任）。甲方七日内未支付工程结算款视为自动放弃保修及维修的权利，且乙方保留相关权利。

　　二十二、合同签订后，当一方提出解除合同时，须向另一方支付合同总额10%的违约金，由此造成的损失，违约方应予以赔偿对方。

　　二十三、如甲方对乙方工作有任何质疑时，请拨打投诉电话：

　　二十四、以上各条款为《主合同》不可分割的部分，属《主合同》的补充规定，与《主合同》具有同等法律效力。

　　甲方代表签字：乙方代表签字：

　　年月日年月

施工合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　为加快园区的工程施工进度，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。

　　一、工程内容

　　灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。

　　二、工程承包单价及结算方式

　　1.人工挖土方：8.0元／m3

　　2.Ｃ10垫层： 230／m3

　　3.Ｃ25砼基础地梁构造柱等： 260／m3

　　4. 砌砖： 268元／m3

　　5.模板制安： 26元／㎡

　　6.钢筋制安： 4300／吨

　　7.粉刷：18元／㎡

　　8.回填土： 4.0元／m3

　　9.内外脚手架：6.5元／㎡

　　10.灌注桩： 95元/m

　　结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准,另加18%施工企业管理费。

　　三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款，余款待验收合格后一个月内再付。

　　四、施工期限：自年月日起至年月日止。

　　五、工程质量：严格按照甲方提供的图纸精心施工，工程质量要求必须符合国家颁发的'施工验收规范和质量标准，工程质量必须全部达到合格,如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。

　　六、施工安全：施工场地必须采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。

　　七、其它事项：甲方提供水电，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必须符合国家强制性标准及行业标准。

　　八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。

　　甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：

　　签订日期：

施工合同篇3

　　（以下简称甲方）

　　（以下简称乙方）身份证号码：联系电话：

　　家庭住址：按照[中华人民共和国合同法]和[建筑安装工程承包合同条理]的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、楼号：

　　4、承包范围：外墙乳胶漆施工

　　5、承包方式：包青工

　　6、工程单价：元／㎡；

　　7、总工程量：外墙约平方米；

　　8、工程价款：约万元。

　　9、工程期限：本工程自年月日开工至年月日竣工。

　　第二条甲方义务

　　1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明 1份，并向乙方进行交底；

　　2、指派为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜；

　　3、协调施工现场的有关事宜。

　　第三条乙方的义务

　　1、参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，交甲方审定；

　　2、施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检查；按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的`各项事宜；

　　3、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的事情；

　　第四条工程质量及验收

　　1、工程质量：优良；

　　2、在施工过程中，甲方对乙方的施工质量进行监督，乙方要服从甲方的管理，如乙方不服从管理，视情况严重程度给予100－200的罚款；

　　3、在施工中，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方全部承担；

　　4、每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的施工，如果未经验收签字进入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担；

　　5、工程完工后，乙方应通知甲方及时验收，验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准；

　　6、本工程保修期为二年。

　　第五条付款方式

　　施工期间，甲方只提供生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的50％；竣工验收决算完毕付到施工费的95％，余款作为保修费二年，无施工质量问题到期一次无息付清。

　　第六条违约责任

　　1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部承担；

　　2、原因造成合同无法继续履行时，应及时通知对方协商解决，并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失；

　　3、空桶回收，缺少一个罚二桶漆款；浪费一桶罚十桶漆款；偷倒一桶罚一百桶漆款；

　　第七条施工安全

　　乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担；甲方概不负责（具体参见施工要求及施工安全协议）。

　　第八条争议地解决

　　本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决。

　　第九条其他约定事项

　　1、甲方提供腻子、底漆、面漆，乙方负责所有工具；

　　2、乙方负担在施工中的用电费用；

　　第十条本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力。

　　第十一条 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。甲方：（盖章）

　　代表人：乙方：（盖章）

　　代表人：年月日

施工合同篇4

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经协商一致，甲方同意将塑胶跑道委托给乙方，包工包料包运费，为明确甲、乙双方在工程中的权利、义务和经济责任，将签订本合同共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　工程名称：施工地点：

　　二、工程范围及内容：

　　按照甲、乙双方可确认的设计图纸及协定的内容进行施工，工程承包主要内容：

　　1、约2，厚_____mm透气型塑胶跑道;

　　三、合同工期：

　　1、本工程工期从收到甲方书面通知书后材料进场第二天起计，总工期个日历天。

　　2、有以下原因之一者，由甲方或监理签证确认后工期可以顺延：

　　A、甲方在施工期间修改设计，并相应增减乙方施工的工程量或影响乙方下道工序的施工;

　　B、因不可抗力的自然灾害等事件影响;

　　C、因甲方原因造成的'工期延误;

　　D、风雨潮湿天，不宜施工的。

　　四、工程质量要求：合格

　　五、合同价款：

　　1、施工过程中，甲方如实际需要对本项目调整而引起工程量的增减，按实际工程量进行结算，单价按合同工程单价( mm透气型塑胶跑道单价元/m2)面积约 m2。

　　2、不含税总价：大写：人民币元整小写：人民币元整

　　六、付款方式与工程结算

　　1、甲方向乙方付壹拾万圆整(￥ )至乙方指定帐户乙方安排塑胶材料及人员进场。

　　2、材料到场，甲方向乙方支付伍万圆整(￥ )至乙方指定帐户。

　　3、材料出厂一个月内，甲方向乙方支付合同剩余所有金额叁万贰仟圆整(￥320xx.00)至乙方指定帐户。

　　4、以上各期工程款如不能按期支付，每延期一天，则甲方需向乙方支付合同总额的2‰的违约金。

　　七、工程验收

　　1、材料进场，乙方须提供塑胶材料的出厂合格证及质检报告。

　　2、在工程施工进程中，乙方所使用的材料、人力技术、施工程序、施工质量必须按照合同及承诺、行业标准要求执行。

　　3、乙方必须按照双方确认的设计图纸及有关资料进行施工。

　　4、工程施工完毕，乙方提前两个工作日书面通知或口头通知甲方验收，如甲方在约定验收时间内未能验收或投入使用或进行下一道工序，则双方同意视为自动验收合格处理。

　　八、竣工交付后服务

　　乙方为本工程向甲方提供壹年免费保修，如因地震及人力不可抗力的自然灾害，或因原地基及人为破坏，不正当使用等原因而引起的问题不属于乙方保修范围。

　　九、甲方责任：

　　1、甲方负责免费提供工地的用水、用电、临时仓库、材料堆放地点及其它与施工相关事宜，费用由甲方负责。

　　2、、在乙方进场施工前，甲方必须提供完全符合要求的基础，如因原基础原因造成面层损坏(例如原基础沉降引起面层的质量)与乙方无关。

　　3、甲方必须向乙方提供施工图纸。

　　4、委派工程质量、进度、验收事宜。

　　十、乙方责任

　　1、委派工程质量、进度、验收事宜。

　　2、乙方有责任为所有现场施工人员购买人身保险，在施工过程中乙方施工人员发生人身安全事故，由乙方负责。

　　3、乙方进场后必须接受管理人员及现场监理的监管并予以积极配合。

　　4、若出现质量争议，应提交质检部门裁定。

　　十一、争议解决

　　1、在合同执行中，若发生未尽事宜，双方经协商，可签订补充合同。

　　2、在执行本合同中发生争议，应通过友好协商解决，如协商不能解决，可提请主管部门调节，调节不成，则提交仲裁委员会提请诉讼。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签章后生效。

　　甲方(盖章) 乙方(盖章)

　　代表人(签章) 代表人(签章)

　　电话：电话：

　　日期：年月日日期：年月日

施工合同篇5

　　甲方：

　　地址：

　　乙方：

　　地址：

　　今有甲乙双方为了明确权利、义务及经济责任，经双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则同意签订合同如下：

　　一、概况；

　　1、施工项目名称：莆田九五医院四楼多功能厅；

　　2、项目地点：莆田九五医院四楼多功能厅；

　　3、方式：包工包料；

　　4、签定日期：________年____月____日；

　　5、工程开工日：以乙方通知进场日为准；竣工日为____月____日。

　　二、项目内容：

　　1、甲方提供德国原装进口思诺混凝土密封固化剂材料，并负责地坪的施工和清洁，着色地坪（枣红色）500平方；

　　2、造价：施工面积为500平方米。（以实际施工面积为准）单价为 80元平方米。总价为40000元。（由于数量少于一千平方，里程较远给施工造成不便，使费用增加，因此价格调为每平方80元。）

　　三、付款方式及质保期限：

　　1、预付款：合同订立后乙方向甲方支付总额的 60%，即 24000 元（以便甲方备料）；

　　2、工程竣工后一周内结算100%；

　　四、质量标准

　　1、对乙方的要求

　　1）（非常重要！）基层混凝土标号a；ge；C25；

　　2）土建所施工的基层混凝土平整度应为：2米标尺内偏差不大于3 ；

　　3）地坪做好后不能上养护剂养护，只能浇水养护，7天后施工固化剂；

　　4）乙方应无偿为甲方提供施工期间的水电及临时住房。施工期间不安排其他工程队交叉作业。

　　2、对甲方的要求

　　1）光滑无裂痕，无划伤痕迹；

　　五、安全条例

　　1、甲方应遵守乙方施工现场的安全管理规定，如有特殊要求应及早通知乙方；

　　2、甲方应加强内部管理，做到安全文明施工；

　　3、甲方应加强安全教育与管理，甲方安全责任自负。

　　六、违约责任

　　1、乙方应为甲方的施工提供协调、配合，如由于乙方的.责任所造成的后果则由乙方负责；

　　2、甲方应保证工期及质量，如出现质量问题等由甲方负责；

　　七、不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力造成的损坏，甲方取得合法证明后，可免除承担违约责任，但应采取积极措施，尽量减少损失。

　　八、争议

　　甲乙双方在履行合同时发生争议，应协商解决，协商不成时，任何方可提出通过法律诉讼解决。

　　九、补充条款

　　无

　　十、合同生效与终止

　　本合同在双方签字、盖章之日起生效，付清全部款项后合同自动失效；合同如有未尽事宜，由双方协商作出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；

　　本合同一式二份，甲方执__一_份，乙方执一份。

　　甲方：

　　乙方：

施工合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　经桃园村委会朝阳寺小组群众提议，通过四议二公开后，为改善村中环境及道路修建实施公开招标，本着互惠、互利、平等原则，经甲乙双方协商，特订以下合同：

　　一、施工中的安全责任及所造成的一切费用由乙方负责，甲方不承担任何责任及费用。

　　二、施工要求：

　　1、大沟边路段宽5米，厚0.17米;

　　2、耐磨钢厂路段宽3米，厚0.17米，并增加6个错车带;

　　3、村中主路根据筹建组指定宽度施工，厚度0.17米;

　　4、以上三个路段路面原浆抹面、拖毛，切缝深度不低于10cm，减速带间隔由筹建组指定施工，长度以实际验收为准。

　　三、混泥土价格：三条路段综合价为80元/m;

　　四、施工质量由小组和质监人员监管，如质量不符合要求，乙方须服从甲方要求及时整改，如不整改甲方有权单方终止合同，且由乙方承担一切损失。

　　五、施工产生的'电费由集体承担。

　　六、施工期限：大沟边路段和耐磨钢厂路段，于20x年12月20日前完工，村庄主干道于20x年1月5日前完工，乙方如不按计划进度施工，甲方有权终止合同且不承担任何补偿，可另找他人施工。

　　七、施工所用工具及设备由乙方自备。

　　八、春节前由甲乙方双方验收合格后，一次性付清工程款，并退回扣减保证金余额。

　　九、本合同一式五份，自双方签字后生效，未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　签订日期：签订日期：

施工合同篇7

　　发包人全称：_______________(以下简称：甲方)

　　承包人全称：_______________(以下简称：乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省XX市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称：_______________(以下简称：本工程);

　　工程地点：_______________

　　施工现场条件：以现场实际情况为准;

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　b、电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的`电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。

　　4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　三、合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_____日;开工日期为：__________年_____月_____日，竣工日期为：__________年_____月_____日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。

　　3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：_______________元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

　　四、质量标准：

　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：

　　① 建设强制性条文;

　　② 《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88;

　　③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-xx;

　　④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-xx;

　　⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》(gbj242-82);

　　⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》(gbj242-82)

　　⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(gbj303-88);

　　⑧ 省、市相关部门的各种规章制度;

　　⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则。

　　2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

　　3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进

　　行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

　　五、合同价款、工程量的计量及结算方式：

　　1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。

　　2、工程量的计量：

　　(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同)。

　　(2)零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。

　　(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

　　3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

　　①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;

　　②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;

　　③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);

　　六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

　　1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。

　　2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为：按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。

　　3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

　　4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

　　七、施工管理规范

　　乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

　　1、施工现场临时用电安全技术规范(jgj46-88)。

　　2、建筑机械使用安全技术规程(jgj59-86)。

　　3、建筑施工安全检查标准(jgj59-99)。

　　4、建筑施工高处作业安全技术规范(jgj80-91)。

　　5、XX市建设工程现场文明施工管理办法。

　　6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)

　　7、XX市治安管理处罚条例。

　　八、合同生效：

　　1、本合同订立时间：__________年_____月_____日。