工程施工合同汇编15篇
在人民愈发重视法律的社会中，合同对我们的帮助越来越大，它也是实现专业化合作的纽带。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编为大家整理的工程施工合同，希望能够帮助到大家。
工程施工合同1
发包方（以下简称“甲方”）：
联系方式：
法定代表人：
承包方（以下简称“乙方”）：
法定代表人：
联系电话：
依照《_____》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下条款：
第一条?工程概况
1．1工程地点及面积：
地点：_____________。
面积：______________平方米。
1．2工程造价：￥_____________元，大写（人民币）：_______。
1．3工程承包方式：双方商定采取下列第_____种承包方式。
（1）乙方包工、包全部材料；
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；
（3）乙方包工、甲方包全部材料。
1．4工程期限________天。
开工日期_____年_____月_____日；
竣工日期_____年_____月_____日。
第二条?工程监理
若本工程实行工程监理，甲方（或乙方）与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方（或甲方）。
第三条?施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供：
3．1甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为_____月_____日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份；
3．2甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份，设计费由甲方支付（此费用不在工程价款内）；
3．3施工图纸双方签字后生效。
第四条?甲方义务
4．1开工前____天，为乙方入场施工创造条件。全部腾空或部份腾空房屋，清除影响施工的障碍物；对只能部份腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应采取保护措施，以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲口应认真清点及保护，并且双方签订“物品清单”；
4．2开工前将原有的电话设备拆除；提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项；
4．3负责协调施工队与邻里之间的关系；
4．4禁止拆动室内承重结构，如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线，应负责到有关部门办理相应的审批手续；根据有关部门规定，甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线；
4．5参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收；
4．6工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳（出入证除外），乙方协助提供物管所需相关材料。
第五条?乙方义务
5．1施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》，保证工程质量，按期完成工程；
5．2在甲方未正式提供有关部门的审批文件前，严禁改动建筑主体、承重结构、暖气及燃气管线等，否则应承揽相应责任；
5．3严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
5．4保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通；
5．5保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；
5．6因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承担；
5．7乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系，以确保工程中的统一指挥和管理。
第六条?工程变更
6．1为确保甲方工程质量、工期及保修服务，合同签订后如有工程项目或施工方式的变更，须由双方协商后签署书面协议《装饰装修工程变更单》，同时调整相关工程费用及工期，口头承诺或口头协议均视为无效；凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果，均由甲方承担；
6．2合同签订后，甲方工程减项超过总工程款5%以上时，须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场，甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用；若甲方要求减少的施工项目已施工，甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费；
6．3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。
第七条?材料的提供
7．1由甲方提供的材料、设备，其规格、质量应符合设计要求。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担；
7．2由乙方提供的材料、设备的，乙方应在料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方，双方共同验收；若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权拒绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承提；
7．3甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的，在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费（材料款的____%）+材料运输费（根据实际情况确定）；若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货，以及因此延误工期，均由甲方承担任；
7．4除合同注明外，五金（门锁、拉手、水龙头等）、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等，均由甲方购买并按时运到现场；若需要乙方代购，加收所购材料款____%的`采购费及运输费。
第八条?工期延误
8．1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
（1）工程量变化和设计变更；
（2）不可抗力；
（3）甲方未按时参加阶段验收而造成的停工；
（4）甲方同意工期顺延的其他情况。
8．2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延；
8．3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延；
8．4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承提，工期不顺延。
第九条?质量标准
9．1双方约定本工程施工质量按下列第______项标准验收：
（1）《GB50210—_________建筑装饰装修工程质理验收规范》；
（2）《_____市家庭房屋装饰装修工程质量验收规定》；
（3）其它验收标准：_______________________________。
9．2施工过程中双方对工程质量发生争议时：
（1）可向______市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或______市建筑装饰协会投诉进行调解；
（2）如不服调解，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
第十条?工程验收和保修
10．1双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收：
（1）水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收；
（2）油漆、面层涂料施工前验收；
（3）竣工验收。
乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收，各阶段验收合格后应填写工程验收单。若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担；
10．2工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续，并填写工程保修单。
第十一条?工程款支付方式
11．1双方约定按以下第_____种方式支付工程款：
（1）合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方财务支付工程款：
支付次数支付时间付款比例支付金额：
第一次合同签订之日；
第二次隐蔽工程验收后_____日内；
第三次竣工验收合格后_____日内。
（3）其他支付方式：_________________________。
11．2工程验收合格后2日内，乙方应在向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后2日内如未有异议，双方应在工程结算单上签字，甲方并同时向乙方结清工程尾款。
11．3甲方应将工程款直接交乙方财务部。工程款全部结清后，乙方应穨甲方开具正式统一发票。若因甲方将工程款直接交给乙方施工人员而造成损失，责任由甲方自负。
第十二条?违约责任
12．1合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价______%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿；
12．2工程未验收合格或未结清尾款而未移交，甲方使用或擅自动用工程成品的，工程视为合格，由此而造成损失的由甲方负责，并视为甲方自动放弃保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利；
12．3甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有权停工，每延误一日向乙方支付工程总造价2‰的违约金；
12．4由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。
12．5由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。
第十三条?合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时，按下列第______种方式解决：
（1）向_____________________委员会申请_____；
（2）向________________人员法院起诉。
第十四条?几项具体规定
14．1工程地在市区以外的装饰工程，乙方加收工程总造价的3%-10%的远程施工费；
14．2因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责清运到政府规定的垃圾堆放点，甲方应支付垃圾清运费用（人民币）_____________元，（此费用不在工程款内）；
14．3施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工负责人____________负责保管工程竣工移交后，甲方负责提供新锁__________把，由乙方当场负责安装好交付甲方使用；
14．4施工期间，乙方每天的工作时间为：
上午_________点_________分至_________点_________分；
下午_________点_________分至_________点_________分。
第十五条?附则
15．1本合同签订后工程不得转包；
15．2甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式_____份，双方签字（盖章）后生效，甲、乙双方各持_____份；
甲方（签字）：
法定代表人（签字）：
________年_____月____日
乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：
________年_____月____日
工程施工合同2
发包方（以下称甲方）：__________________
承包方（以下称乙方）：__________________
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
1、工程名称：__________________.
2、工程地点：__________________.
3、承包方式：__________________.
第二条工程期限
合同工期总日历天数______天。
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组______元/组（一组______块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如______月______日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=______元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的.，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
工程施工合同3
发包发（甲方）：__________________
承包方（乙方）：__________________
经双方协商同意甲方将______工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：
一、承包方
本工程乙方包工不包料（包小型机具、扫帚等），包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。
二、工程承包范围
__________________.
三、工程承包单价
__________________.
四、付款方式
进度款按完成工程量______按月支付，竣工退场支付______.
五、甲乙双方责任
1、甲方责任：
提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。
2、乙方责任：
（1）按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。
（2）砌砖工程：砖必须湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水；墙面平整，垂直误差正负3-5mm，灰缝厚度10-15mm，且平直均匀饱满，墙体砌好4-6天才能顶砖、加气砖，断切时要平直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用，必须做到当天工完场清。
（3）内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整，垂直通长误差不草果3mm，且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。
（4）外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，所有硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工，并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低于3mm，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横平竖直，缝大小均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。
（5）室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必须水平直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。
（6）施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部承担。
（7）中途不管任何原因私自罢工，停工一天，按照实际人数每人每天罚款一百元，停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的'70%结算。
（8）工期进度：乙方必须按以上进度准备足够工人，若因乙方人员不足，拖延工期，拖延一天罚款______元，拖延3天以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。
六、安全、质量罚款细则
（1）不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罚款______元；
（2）乘坐提升架上落，每人次罚款______元。
（3）宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款______元，并没收用电器具；
（4）厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款______元；
（5）施工中浪费材料，按原价十倍罚款；
（6）高层抛掉物罚款______元，造成严重后果全部由乙方负责；
（7）违反本合同乙方责任中的任何安全质量问题，似情节轻重处以罚款不等，如多次出现质量问题，停工整顿，严重者甲方有权清退乙方出场，工程款按60%结算。
（8）工伤、工故乙方承担30%.
七、其他事项
1、本工地内打架每人次罚款______元，严重者送公安机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。
2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用或造成其它损失由乙方负责。
3、本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力。
发包方（甲方）签字：__________________
承包方（乙方）签字：__________________
签订日期：______年______月______日
工程施工合同4
甲方：______省_____市_____建筑公司 乙方：_____（身份证：____________________）
为优质、高效完成_____二级公路第五合同段工程的施工，充分发挥各方优势，经甲乙双方平等协商，甲方将_____二级公路第五合同段工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：
一、合作项目工程名称_____二级公路第五合同段（昔董至瓦晓段）
二、工程技术承包范围
1）工程施工复测及相关资料编制。
2）工程施工放样及相关资料编制。
3）工程试验及相关资料编制。
4）工程质检及相关资料编制。
5）工程计量及相关资料编制。
6）工程变更及相关资料编制。
7）工程施工技术及工程的现场管理。
8）工程施工工艺及工序的控制。
9）工程竣工资料的编制。
三、合同工期
1）从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。
2）双方拟定施工合作时间为_____个月，即从________年_____月_____日到_______年_____月_____日，工期共_____个月。
3）以上合同工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的`时间，不包括工程竣工资料编制时间。
4）竣工资料编制时间为_____个月。
5）若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。
6）如工期超出_____个月，甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。
四、工程技术承包费用
1）施工投标工程技术费：甲方投标工程总价，扣除第100章费用及工程备用金后按_____%计。
2）工程变更增加工程技术费：在施工过程中所产生的工程变更增加金额总量按_____%计。
3）工程中的非计量增加工程技术费：按该款项_____%计。
4）前两项总计所产生的技术费若低于__元人民币，则甲方支付给乙方_______元人民币；若超出则按前两项计算。
5）工程延期费：超出双方约定的_____月的工期甲方每月支付乙方__________元人民币的工程技术费。
6）施工复测费：__________元人民币/每公里。
7）竣工资料编制费：__________元人民币。
工程施工合同5
甲方(业主)：
乙方(施工方)：
按照《中华人民共和国合同法》和《____省建筑市场管理条例》的规定，结合装饰工程交易规则及本工程具体状况，双方在友善、友好的状况下达成如下协议：
一、合同主要资料：
打井工程以形式交给乙方施工。
2、工程总造价(大写)
3、工程资料：
①甲方约定乙方打井深度暂定为米，根据钻水取样若取水样本达不到饮用水标准，经甲方同意，乙方可增加打井深度。
②暂定每米按500元标准计取打井费用。
③根据甲方确定的打井位置，如乙方遇到石砾性地层造成乙方钻头损毁的.，由甲方承担钻头购置费用。
4、工程付款方式：签合同当天首付65%元，元。
5、工期天，自________年____月____日起至________年____月____日止。
6、工程保修期________年。
7、工程结束后____日内结清余款。
8、根据甲方要求，乙方为甲方带给取水设备一套，其中深水井泵元，井房一套，金额元，计入工程合同总额计算。
甲方交自己位于市路工程过半中期款30%元，工程完工付余款5%一台，金额元，无塔供水装置一套，金额
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
工程施工合同6
合同双方：_________________
甲方：_________________
乙方：_________________
为确保工程质量，保证工程按期完工，经甲乙双方协商一致，甲方同意将工程的钢筋安装工程分包给乙方完成，甲乙双方在平等、自愿基础上签定本协议，希甲乙双方共同信守执行。
1、工程名称：_________________
2、承包内容：_________________
3、施工技术要求：_________________符合国家建筑工程施工验收规范要求。
4、工期要求：_________________自年月日至年月日，共计工期日历天。若因乙方原因出现工期滞后，乙方负责赔偿甲方元/天损失费。
5、承包价格以以下第种方式进行：_________________①以建筑面积为计算单位，每平方米人工费单价为元。②以吨为计算单位，每吨钢筋人工费单价为元。
6、工程承包方式：_________________单项承包人工费。
7、付款方式：_________________按照工程进度付款，每月支付本月完成钢筋安装工程量的.80%，剩余部分工程竣工验收合格后一次性付清所有工程款，模板安装面积工程竣工后按照实有模板接触面积结算。
8、工程质量要求及检查验收、安全责任
(1)必须严格按照国家有关建筑工程的强制性条文规定、国家现行《建筑工程施工及验收规范》、技术要求以及在施工过程中甲方提出的其他合理要求施工，保证工程质量完全符合设计要求。
(2)对不合格的钢筋安装工程(主要包括：_________________锚固、搭接区域、焊接工艺、绑扎间距、核心区箍筋等)，甲方有权责令乙方返工、整修、补强，乙方必须无条件执行并承担全部费用。不执行者予以罚款(发现一次罚款200.00元-1000.00元)，以书面形式出具罚款单，罚款金额在当月进度款中直接扣除。
(3)施工期间乙方完成某项钢筋安装后首先应严格自检，自检合格后报甲方和监理验收，验收合格后方可进行下道工序施工。对不服从验收程序和验收规范者，甲方有权对其进行500.00元-20xx.00元罚款。
(4)工程施工中乙方发生的一切安全事故，甲方不承担任何经济责任和连带责任，一切责任由乙方自行承担。
(5)乙方严格按照设计图纸及施工闺房进行配料、下料，不得浪费材料，如乙方盲目、野蛮施工、不服从甲方管理将材料随意切割、加工等，由此造成材料浪费者，发现一次罚款1000.00元，在当月工程款中直接扣除。
(6)甲乙双方不得在中途以非正当理由违约，提前解除或终止合约。
(7)施工期间因甲方材料供应不及时而造成乙方窝工，所造成损失由甲方承担。
(8)钢筋运输车辆由甲方提供，装卸由乙方负责。
10、工程竣工时，乙方必须做到工完场清，达到甲方满意。
11、违约罚款：_________________甲乙双方有一方违约，违约方承担违约金5000.00元。
12、本合同未尽事宜，双方另行商定。
13、本合同由双方代表签字，加盖公章后生效。付清所有工程款后合同终止。
14、本合同一式2份，合同双方各执一份。
甲方：_________________乙方：_________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
工程施工合同7
甲方： 乙方：
为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。
一、 工程名称：
二、 承包工程内容：
三、 承包及付款方式：包工包料，暂估价为 万元，每月按实际完成工程量的%支付进度款。
四、 工 期：________年____月____日开工到________年____月____日竣工。
五、 工程质量
1、 乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。
2、 隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后，方可进行下一道工序。
3、 工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止。
六、 工程造价
1、 工程承包预算造价执行(20)《____省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的'《____市建设工程造价信息》、《____省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。
2、 工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方报审价部门审核后，结算工程承包款项。
七、 工程款拨付
1、 工程竣工决算审核后，其余工程款付清。
八、 施工安全 工程施工期间，乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。
九、 本合同一式四份，
甲、乙双方各执二份。 甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日
________年____月____日
工程施工合同8
（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施
（项目名称），已接受
（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目
标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.第标段由K+至K+，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。
2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）补遗书；
（4）投标函及投标函附录；
（5）项目专用合同条款；
（6）公路工程专用合同条款；
（7）通用合同条款；
（8）技术规范；
（9）图纸；
（10）已标价工程量清单；
（11）承包人有关人员、设备投入的'承诺及投标文件中的施工组织设计；
（12）其他合同文件。
3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。
5.承包人项目经理：.承包人项目总工：.
6.工程质量符合标准。
7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9.承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。
10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。
11.本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日年月日
工程施工合同9
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，本着平等、自愿、公平、公正的原则，经甲、乙双方共同协商一致，甲方自愿将位于 建筑工程承包给乙方施工，特订立本合同如下：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包工程内容：除本工程所需的商砼及钢材两项材料由甲方自行采购至工地外，其余所有本工程施工图中包含的内容由乙方包工、包料、包质量、包安全、包卫生承包施工。(但甲方采购的商砼及钢材质量由甲方负责)。
四、工程造价：本工程建筑面积共计平方米单价 元，工程总造价 。
五、付款方式：甲方按工程进度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程进度款，余款在本工程全面竣工并做好卫生清理后，再经甲方验收合格后，(除扣留2%的工程质保金外)一次性结清，保修期满后，退还质保金。
六、甲、乙双方的权利和义务：甲方有权监督乙方的.工程质量并负责工地上与周边的一切协调工作。本工程在施工合同签订后，本工程的工伤保险由乙方自行购买，在施工期间，乙方必须做到安全文明施工，如出现任何安全事故，一切后果由乙方承担。
在施工期间，甲方必须保证工程款的按时支付，如果由于工程款的拖欠，造成的一切后果及损失，由甲方承担。
七、合同工期：有效天气为能超出陆个月，如在超期陆个月后再超期，每超期一天，甲方惩罚乙方壹仟元人民币，以此类推。
八、保修责任：按国家规定执行，在保修期内，乙方在接到甲方通知后24小时内，必须派人到场维修，否则甲方有权自行维修，所产生的费用从乙方保修金中扣除，不足部分由乙方补足。
九、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
年 月 日
工程施工合同10
发包人：________大学(以下简称甲方)。
承包人：________建设公司(以下乙方)。
甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
工程名称：____大楼。
工程地点：____市____路____号。
施工面积：____m2
工程造价：____万元。
第二条工程按设计图纸施工，其质量标准必须达到市建委有关施工验收的`规定要求。
第三条工程期限为：________年____月____日起至____年____月____日止。
第四条工程结算和付款办法为：自本合同生效之后五天内，甲方按工程造价的30%预付________万元给乙方作备用款，以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后，甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的99%,即达________伍仟元。其余l%,即________仟元，作为保修期一年的预留款。保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。
第五条工程验收：乙方工程竣工后，由市质量监督部门负责验收，签收合格即交付甲方。
第六条违约责任：由于工程质量问题造成的损失，由乙方负责;乙方如未按期完工，每逾一天处以工程款l%的罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工，则处甲方以工程款l%的罚金;如因连续停水、停电八小时以上造成损失，则由甲方负责。
第七条其他条款：甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”(路通、电通、水通);乙方负责施工所需“三大材”(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中若发生工伤事故，由乙方负责，甲方概不负责。
第八条本合同正本两份，甲乙双方各执一份。副本一份，送交监证处。本合同自双方盖章之日(____年____月____日)起生效。
发包人：________________
____大学(公章)___________
法定代表人：________(签章)
地址：____市____路号
承包人：________________
建筑公司(公章)__________
法定代表人：(签章)_____
签约时间：____年____月____日
工程施工合同11
发包方（以下简称甲方）__________________
承包方（以下简称乙方）__________________
根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：__________________.
2、工程地点：__________________.
二、工程承包范围
安全维护及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造价
工程造价为：__________________元整
五、质量标准
1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）
（1）本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。
（2）本工程适用的`地方标准、规程必须符合______省标准规程。
六、承包方式
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
七、工程计价
1、本工程计算编制原则：按____________________________________统一解释进行编制。
2、人工、材料价格的确定：人工工资按__________________计取，材料价格按照__________________执行。
3、具体工程量以甲方签证单为准。
八、工期
有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以______市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。
2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。
3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。
4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。
九、工程款的支付
1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.
2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。
十、违约责任
1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。
2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。
十一、安全生产和文明施工
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。
十二、争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。
十三、其他
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份，甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。
甲方（公章）__________________
乙方（公章）__________________
______年______月______日
工程施工合同12
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商,甲方将xx小区基础工程及附属工程承包给乙方施工,为明确双方责任,做出如下条款,双方共同遵守。
一、承包方式：包工包料,按甲方给定的图纸进行施工。
二、开竣工时间：开工：年xx月xx日
竣工：年xx月xx日施工合同补充协议
三、工程内容及造价：
基础工程及地下室：xx元
阁楼：xx元
平房车库：xx元
化粪池：xx元(包括池外管道项目)
合计人民币：xx(xx元)
四、工程质量等级：合格。
五、付款方式：甲方签定协议后付30%作为预付款,其余部分楼房竣工后一次付清。
六、承包范围、土建、电气、水暖。
七、水电费由乙方承担,税金由甲方负责支付。
八、施工过程中出现的安全事故由乙方负责。
九、未尽事宜,双方协商解决。
此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方负责人：
乙方负责人：
xx年xx月xx日
工程施工合同13
发包方(甲方)：_________________________
承包方(乙方)：_________________________
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况
1.1工程名称：_________________________
1.2工程地点：_________________________
1.3承包范围：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。
1.4工期：本工程自_____年___月___日开工，于_____年___月___日前竣工。
1.5工程质量：达到国家规定的装饰验收标准(JGJ73―91)。
1.6结算方式：按双方约定单价为结算依据。
注：(双方约定单价明细为本合同附件)
1.7合同价款：
(人民币大写)：____________________
注：(按双方约定单价和实际工程量为结算依据)
第2条甲方工作
以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施工。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
第3条乙方工作
3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.
3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条关于工期的约定
4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水不可抗力因素影响，导致停工___小时以上(___周内累计计算)，工期相应顺延。
4.5、此工程于___月___日___日供热，若供热前乙方需保证封闭结束，如不能封闭需考虑临时封闭措施。
第5条关于工程质量验收的约定
5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2、本工程质量应达到国家质量评定优良标准。
5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的`检查与此验收手续。甲方不按时参加隐蔽中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
5.4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。乙方应向总承包方提供相关资料以备主体验收。
第6条关于工程价款及结算的约定
6.1、双方商定本合同价款采用固定综合单价。：
6.2、付款方式:第一次付款签定合同之日后，甲方首付款___%。
第二次付款工程完成___%以上，付款___%。
第三次付款工程完成___%，付款___%。
第四次付款按双方商定结算价格结清，付款___%。
第五次付款尾款___%质保金___年。
第7条关于材料供应的约定
凡由乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第8条有关安全生产和防火的约定
8.1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，经乙方书面通知甲方修改方案，因甲方不进行修改方案，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
8.5、因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承担。
第9条奖励和违约责任
9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同总额___%的日违约金。由于甲方无故不按合同约定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的___%日滞纳金
9.2、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
9.3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
9.4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第10条争议或纠纷处理
本合同在履行期间，双方发生争议时，协商解决或向人民法院起诉。
第11条未尽事宜
双方另行签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第12条其它
第13条附则
12.1、本合同正本肆份，双方各执贰份。
12.2、本合同履行完成后自动终止
甲方：________________乙方：________________
______年___月___日
工程施工合同14
广告客户单位名称（以下简称甲方）：________________
广告发布单位名称（以下简称乙方）：________________
甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》以及有关规定，签定本合同，并共同遵守。
一、甲方委托乙方于20__年__月__日—20__年__月__日期间制作
二、门楼采用甲方委托乙方认可设计的门楼施工（轻钢龙骨结构）。
三、甲方委托乙方制作的内容和表现形式，对不符合法律、法规的内容和表现形式，应予以修改，修改前，乙方有权拒绝制作。
四、门楼施工合同内容：
1.新建轻钢龙骨结构门楼一座，迁移门楼一座。
2.新建轻钢龙骨结构门楼二座。
五、施工造价：
如按施工合同内容1执行总价：壹万壹仟伍佰元整。（新建7500元，迁移4000元）
如按施工合同内容2执行总价：壹万伍仟元整。（新建一座7500元，7500x2=15000元）
六、签定合同后乙方负责为甲方制作门楼。施工完成一座新建门楼，甲方按一座门楼单价70%三日内付给乙方，施工内容完成100%后甲方按合同内容向乙方三日内支付合同款至95%，合同总价款5%待该项工程完工后支付，支付期限不得超过一年。
七、甲方按合同期限付款，特殊情况应及时通知乙方，如甲方不能按期付款，乙方有权拆除制作的门楼，并保留法律诉讼权。本门楼质保期为一年，一年内出现质量问题由乙方负责。
八、本合同执行期间，如遇变更本合同，经双方协商一致后，以书面形式确认，未尽事宜，双方协商解决。
九、解决合同纠纷的.形式由双方协商，协商不成，在合同发生所在地，进行经济合同仲裁或法院起诉。
十、双方责任：
甲方向乙方提供需要的场地、占道施工许可证及相关手续，协调相关问题，保证施工正常进行。
乙方在门楼施工中应加强安全管理，保证工程质量。不得损害现有设施，由于自身安全因素造成人身伤害和财产损失，由乙方承担民事赔偿责任。
如果在自然情况下，如刮风、暴雨等导致门楼倾覆、坍塌造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担法律及相关赔偿责任。
由于人为原因造成门楼损坏的，如车辆外力碰撞、偷盗等由甲方负责。需要乙方修复的，由甲方另行向乙方支付修复费用。
十一、合同一式二份，双方各执一份，传真文件具有同等法律效用。
广告客户单位名称（甲方）：广告发布单位名称（乙方）：
联系地址：________________联系地址：__________________
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
工程施工合同15
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
按照《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事宜达成如下协议。
一、工程地点：
二、工程内容：
三、工期要求：
开工时间为：
四、工程款结算及付款方式
1、结算价格：以乙方给甲方所做彩钢棚的实际铺板面积计算（包括两边封挡）单价每平方米xxx
五、甲方驻工地代表：
六、甲方责任
1、乙方人员、材料进场前，甲方负责提供完善的施工条件，即水通、电通，其费用由甲方承担。
2、甲方需委派一名专业技术人员，以便在施工过程中进行质量、进度监督。如发现乙方未按规范要求施工，应及时要求改正，其损失由乙方负责，并负责与其他施工队伍和人员协调工作。
3、甲方应按合同约定的付款方式结算工程款。
七、乙方责任
1、乙方应严格按照施工图纸所标注的材质与厚度制作。图纸由乙方自行负责设计，钢架构造由乙方提供方案，乙方自行搭配材料。乙方施工确保质量、安全、工期达到要求。
2、材料标准：彩钢板型号
八、质保事宜
本工程主结构架（含彩钢材）保用xxx
九、违约责任
甲方违约责任
未按照本合同约定按时支付工程款，甲方应向乙方支付应付未付工程款的xxx的违约金。
乙方违约责任：
1、不按合同规定的.工期交付使用的，乙方应赔偿甲方总造价5%的违约金。
2、因乙方施工原因造成其它损失均由乙方承担实际经济损失。
十、纠纷解决办法
任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第二条方式解决。
1、向经济合同仲裁机关申请仲裁。
2、向人民法院起诉。
十一、附则：
1、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
2、本合同签定后，甲、乙双方除单价外如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签定补充协议，作为本合同的补充合同，与主合同具有同等法律效力。
甲方：xxx 乙方代表人：xxx
二Oxx年xx月xx日 二Oxx年xx月xx日
【工程施工合同】相关文章：
工程施工的合同06-01
【精选】工程施工合同07-16
工程施工合同[精选]07-09
工程施工合同06-17
工程施工承揽合同03-07
庭院工程施工合同02-23
城市工程施工合同04-08
桩基工程施工合同03-09
保温工程施工合同03-26
供热工程施工合同02-03