施工合同书

时间：2022-07-05 11:14:15 施工合同我要投稿

施工合同书(精选15篇)

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同的地位越来越不容忽视，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编精心整理的施工合同书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

施工合同书(精选15篇)

施工合同书1

　　发包方(以下简称甲方)：_______________

　　承包方(以下简称乙方)：_______________

　　依照《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量治理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，通过协商签订本合同。

　　1、工程概况

　　(一)工程名称：_______________________________

　　(二)工程地点：_____________________

　　2、工程承包范围

　　安全维护及整改

　　3、合同工期30天

　　4、工程造价

　　工程造价为：____________元整

　　5、质量标准

　　5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

　　5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)

　　5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地点的施工技术(验收)规程和规范。

　　5.2.2本工程适用的地点标准、规程必须符合湖南省标准规程。

　　6、承包方式

　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

　　7、工程计价

　　7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2017]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2017)，《湖南省建设工程造价治理方法》(省人民政府令第192号)，《湖南省建设工程计价方法》，2017《湖南省修缮定额》、2017《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、2017《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

　　7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2017]237号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

　　7.3具体工程量以甲方签证单为准。

　　8、工期

　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任寻出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时落雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。

　　8.2因非乙方缘故造成乙方关键工序延误的工期，工期能够按实际情况顺延。

　　8.3因乙方缘故造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

　　8.4因甲方缘故造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

　　9、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.

　　9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量咨询题15天内全额返还，保修金不计利息。

　　10、违约责任

　　10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

　　10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

　　11、安全生产和文明施工

　　认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关治理要求，并做好安全治理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

　　12、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

　　13、其他

　　乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直截了当从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)________

　　法定代表人(签字)_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)_________

　　法定代表人(签字)_________

　　_________年____月____日

施工合同书2

　　发包方（以下称甲方）：_____________________

　　承包方（以下称乙方）：_____________________

　　根据有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：_____________________。

　　二、工程地点：_____________________。

　　三、承包方式：_____________________。

　　第二条工程期限

　　合同工期总日历天数_______天。

　　第三条工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_______元/组（一组24块电池板）。

　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

　　3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。

　　4、费用支付，施工结束后，甲方_______日内支付相关工程费用.

　　第四条甲乙方责任

　　1、甲方需把料运至安装现场。

　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

　　第五条安全施工

　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第六条奖惩责任

　　1、如_______月_______日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的_______%向守约方支付违约金。

　　第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条附则

　　本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，自双方代表签字。

　　甲方：_________________乙方：_____________________

　　代表：_________________代表：_____________________

　　_______年_____月_____日_______年_____月_____日

施工合同书3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、碎石、石灰、水泥、钢材等一切建筑材料。

　　乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产的一切用具等。

　　二、承建项目

　　乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋及房屋脊顶灯

　　三、承包价格

　　每平方米人民币大写：元，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。

　　四、付款方式

　　合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30% ，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。

　　五、双方责任

　　甲方负责水电到位供给及原材料及时进场。

　　乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

　　六、质量要求

　　乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

　　八、工期要求

　　主体工程工期为天(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必须在年月日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。

　　九、后期维修

　　因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任

　　十、其它

　　其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

施工合同书4

　　发包人(简称甲方)：____________

　　承包人(简称乙方)：____________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律法规，在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，就‘________市________区________村________号________、________家私房三楼加盖’工程施工事项，签订本合同。

　　第一条工程概况和造价

　　1、甲方需加盖的住房系合法拥有，且加盖手续合法。甲方承诺有权对该住房进行改建，由此而产生的一切后果由甲方承担责任。

　　2、三楼上，前面扩建面积____________平方米，后面整改瓦面________平方米，一至三楼的铁楼梯。前房屋最高处________米，低处________米，后房屋瓦面整理。

　　3、承包方式：以乙方承包施工的方式承包。

　　4、工程总价款(人工费)为____________元整、￥:____________。

　　5、 “总价款”是甲乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般情况下，竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过预算价的5%。

　　合同签订生效后，如变更施工内容，这部分的工程款应当按实计算。

　　6、工期：自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工，工期____天。

　　第二条工程价款及结算：

　　工程竣工后现金结算，先付________，剩余________做质量保证金，三个月后无质量问题一并结清。

　　第三条施工配合

　　1、甲方工作：

　　(1)在装饰施工前，向施工所在地的物业管理企业申报登记。

　　(2)甲方应在开工前三日向乙方提供施工所需的水、电等必备条件。

　　(3)做好施工中因临时占用公用部位操作而影响邻里关系等协调工作。

　　(4)工程开工前，甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管。

　　(5)甲方应告知施工所在地的物业管理企业有关物业管理的规定，以便乙方遵守执行。

　　2、乙方工作：

　　(1)在开工前检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。

　　(2)早上七时前及晚上七时后不得进行有噪音的施工作业。

　　(3)乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。

　　(4)乙方在施工过程中，负责自身施工安全，若因乙方不慎出现安全事故，甲方概不负责。

　　3、由于甲方原因造成在施工中大量增加施工项目、变更施工内容、装饰材料及设备的，甲方应及时和乙方协商相应顺延工期。

　　第四条合同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款____%赔偿，解除本合同。

　　第五条附则

　　1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

　　2、本合同签订后，工程不得转包。

　　3、本合同一式____份，甲乙双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　甲方(签章)：____________

　　乙方(签章)：____________

　　委托代理人：____________

　　身份证号码：____________

　　电话：________________

　　电话：____________

　　签订时间：________年____月____日

　　签订地点：________________

施工合同书5

　　甲方(委托方):

　　姓名：

　　联系电话：

　　乙方(被委托方):

　　姓名：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程施工合同管理办法》及有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方充分协商，在平等、自愿的基础上达成如下协议，共同遵守执行。

　　联系电话：

　　第一条工程概况

　　1.1.工程地址：市区

　　1.2.居室结构规格：结构房厅卫厨阳台

　　1.3.施工面积：共计㎡(建筑面积)

　　1.4.施工内容：

　　A、施工项目以甲方签字认可的《家庭装饰报价单》、《工程联系变更单》中所列项目为准。

　　B、施工式样及尺寸以甲方签字认可的设计施工图纸为准(若无设计施工图则以文字说明为准)。

　　1.5.委托方式：

　　1.6.开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　工期共计：天

　　1.7.合同预算总价：￥元，大写(人民币)：

　　第二条工程价款支付及结算方式

　　2.1.甲方在合同签约时付给乙方工程合同预算总价款的30%作为预付款，即人民币(大写)：。

　　2.2.水电隐蔽工程验收后，木工或泥工进场之前，甲方付给乙方合同预算总价款的50%作为工程一期进度款，即人民币(大写)：。

　　2.3.工程中间过程验收后，油漆工进场之前，甲方付给乙方合同预算总价款的15%作为工程二期进度款，即人民币(大写)：。

　　2.4.在施工过程中如有项目增减,双方应签订补充合同(工程项目变更通知书)，增减工程项目和价款。变更款累计超过二千元时，应当即付清变更款，方可施工该变更项目;变更款累计二千元以内，则在甲方支付工程二期进度款时付清;工程中间过程验收后变更款累计二千元以内，则在工程完工前5日付清。

　　2.5.超出预算外的不可预计工程，经双方核定签字后，按变更项目条款执行。

　　2.6.工程竣工验收后，甲方收到乙方送交的工程决算书，必须在5日内作出书面审核意见，逾期则视为甲方已认可乙方决算。

　　2.7.工程决算单价以甲方已签字的预算单价为准，决算时工程量据实结算。

　　2.8.甲方认可乙方决算(包括2.6项)后，工程尾款5%必须在3日内付清。

　　2.9.若甲方拖延付款，乙方有权停止施工，损失由甲方承担，工期则顺延。甲方在付清应付款项及书面同意延长相应工期后，方可继续施工。

　　2.10.甲方不得私自将任何款项交给施工队及其它无关人员。合同款和变更款甲方必须交给乙方代表，必须取得盖有乙方财务专用章的收据，否则由此造成不良后果的全部责任由甲方承担。

　　2.11.甲方付清工程尾款后，乙方交付房屋钥匙;甲方工程尾款付清前私自将家具搬入或使用房屋造成的一切责任由甲方承担。

　　第三条双方义务

　　3.1.甲方义务

　　3.1.1.向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯设备，并说明使用注意事项。

　　3.1.2.全部腾出或部分腾出房屋，清除影响施工的障碍;对只能部分腾出的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方签字认可。

　　3.1.3.办理施工所涉及的各种申请、批件等手续;支付物业公司所需求的装修施工押金及管理费;承担施工过程中所发生的水电费用。

　　3.1.4.甲方或甲方委托代理人对工程质量、进度进行监督检查，办理登记、变更、验收等手续。

　　3.1.5.负责协调邻里关系，保证乙方正常的施工环境。

　　3.1.6.如因施工需要确定拆改原建筑物结构或设备管线，甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。

　　3.1.7.协调乙方做好现场安全、消防、垃圾处理等工作。

　　3.2.乙方义务

　　3.2.1.组织施工图交底，拟定施工方案和进度计划。

　　3.2.2.严格按照《家庭装饰报价单》中的工程项目和施工图纸或文字说明进行施工。

　　3.2.3遵守国家及湖北省或武汉市人民政府及有关部门有关对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火和环保规定。

　　3.2.4.作好各项质量检查记录;组织水电隐蔽工程验收、中间工程验收、竣工验收和工程结算。

　　3.2.5.施工中未经甲方同意及有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.2.6.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条工期

　　4.1.甲方要求本合同约定的竣工时间提前时，应与乙方协商，并支付乙方因赶工所需的施工费用。

　　4.2.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工、误工或设备闲置所造成的损失，每停工或误工一天，甲方赔付乙方人民币(大写) 元/天;若由于乙方原因工程不能按期完工,每延期一天，乙方赔付甲方人民币(大写) 元/天。

　　4.3.因设计或施工变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗拒因素而导致停工4小时以上，工期相应顺延。

　　第五条材料、设备供应

　　5.1.本工程由乙方负责供应的材料、设备必须符合设计和《家庭装饰报价单》所要求的品牌、质量标准和规格。由于乙方负责供应的材料、设备有质量问题，由此造成的影响或损失由乙方承担。

　　5.2.甲方负责采购供应的材料、设备应是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙双方应办理交接手续。乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异时，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此对工程造成影响或损失，乙方不承担责任，因此而发生的返工费用由甲方承担，工期相应顺延。

　　5.3.甲方供应的材料、设备按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失由乙方负责赔偿。

　　5.4.因工程造价原因使用非标准非品牌的材料、设备由甲方签字认可，使用此类材料、设备造成的质量问题，乙方不承担责任。

　　第六条工程变更

　　6.1.在工程施工过程中甲方提出设计或施工修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签定变更单后乙方方可进行该项目的施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负;给乙方造成损失的，甲方应负责陪偿。

　　6.2.主要项目完工后，若甲方提出拆、改要求，甲方同意按公司的报价承担全部的拆、改费用，并预付拆、改费用预算的95%，并办理书面手续后方能按甲方的要求施工。

　　6.3.工程进行中甲方如有项目追加或变更，甲方必须在《追加工程项目施工合同》或《工程联系变更单》上签字确认，工程变减项目原则上不得高于总价的2%，若特殊情况，乙方将收取相关费用(变更项目总价款的10℅)。工程变增项目在甲方按本合同第二条相关条款付清追加款项后，乙方才能进行施工。

　　第七条工程质量及验收

　　7.1.本工程以施工图纸、《家庭装饰报价单》、文字说明和设计变更的内容为依据，以《建筑装饰装修工程质量验收规范收》(GB50210-20xx)为质量评定合格标准。

　　7.2.由于乙方原因，导致施工质量不合格，甲方有权要求乙方停工整改，其损失由乙方承担。

　　7.3.未经甲方同意和有关部门批准，乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的费用或损失(包括罚款)，由乙方负责承担。

　　7.4.甲、乙双方应及时办理水电隐蔽工程验收。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验及因复验造成的材料和人工费用，由此造成的停工，工期顺延。

　　7.5.水电隐蔽工程验收时，乙方应做出水电路隐蔽工程决算并经甲方签字认可。若因甲方无正当理由不予签字，造成停工、延时由甲方承担责任。

　　7.6.乙方通知甲方验收之日，为工程竣工时间(以竣工验收通知单为准)。甲方接到竣工验收通知单后，须在三天内提出书面验收意见，逾期乙方将视同本工程甲方已验收合格，并由甲方承担自接到竣工验收通知单后第四日起开始的工程保管费用，每天按照本工程预算总价款的万分之八计算。

　　7.7.未办理验收交付手续，甲方使用房屋视为验收合格，因此产生的后果由甲方负责。

　　7.8.工程竣工以后，所发生的整改和维修工作日不计入合同约定工期之内。

　　第八条安全施工和防火

　　8.1.乙方在施工中应严格遵守《建筑安装工程技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》和《中华人民共和国消防法》的有关规定。

　　8.2.由于乙方在施工过程中违反有关规定而发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条保修承诺

　　9.1.甲方在付清尾款后，乙方发给甲方《装饰保修证》，在正常使用的条件下，出现质量问题免费保修二年，期限自工程竣工验收之日起开始至二年止。

　　9.2.在正常使用的条件下，厨房、卫生间防水渗漏保修五年，终身维护。但由甲方自购的材料、设备，乙方概不保修。

　　第十条违约责任：

　　10.1.甲乙双方应严格履行本合同中所规定的各项条款，甲方不按照合同履行自己的义务，或其它使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。

　　10.2.合同生效后，擅自解除合同的一方，应按合同总价款的5 %支付违约金，并承担因此造成的其它经济损失。

　　10.3.隐藏工程完工后3日内及乙方所购材料的认定应及时验收，并办理书面手续，否则乙方有权停工，由此造成停工的全部损失由甲方承担。

　　10.4.合同生效后，甲方擅自解除合同，除承担乙方已发生的施工费用和支付违约金(合同总价款的5 %)外，还应承担房屋建筑面积每平方米50元的装饰设计费用。

　　10.5.因政策或人力等不可抗拒原因导致工程无法继续进行，甲、乙双方应及时办理合同终止手续，同时乙方进行已完成工程的结算，甲方支付工程决算价款，甲乙双方再协商解决善后事宜，并且均不向对方追究任何责任。

　　第十一条争议处理：

　　11.1.合同甲乙双方当事人在履行施工合同时发生争议时，双方可以通过友好协商解决或向武汉市建筑装饰协会申请调解。

　　11.2和解或调解不成的，双方可以按以下一种方式解决争议;

　　(1)向武汉市仲裁委员会申请仲裁解决。

　　(2)向乙方公司所在地的江岸区人民法院提起诉讼。

　　第十二条合同期效

　　12.1.本合同自签订之日起生效。

　　12.2.保修期间除有关保修条款继续有效外，其余条款自行失效。

　　12.3.保修期满本合同即告终止。

　　第十三条补充条款：

　　第十四条合同文本：

　　14.1.本合同正本二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　14.2.本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　14.3.组成本合同的文件包括本合同条款、合同附件及补充规定

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　(签名)

　　签订时间：年月日

施工合同书6

　　发包人(甲方)：代表：

　　承包人(乙方)：

　　代表：依照《中华人民共和国建筑法、劳动法》及相关法律、法规的规定，结合本工程的装饰施工法则，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。经甲乙双方协商洽谈。就有关工程的装饰事项达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程地点：

　　2、工程内容及做法，详见双方确认的工程预算表。

　　3、承包方式：双方商定采取包工包料的方式，不包含部分以预算表清单为准。

　　4、工程期限：工程期限为天，自年月日至年月日止。

　　5、工程造价计算方式：

　　本合同总造价为大写：元(元)。

　　6、付款方式：

　　(1)乙方工程施工队进入甲方施工现场施工首付

　　(2)当工程施工进入总工程量的二分之一时，甲方再付乙方

　　(3)当工程施工进入总工程量的90%时，甲方再付乙方大写：元(元)。

　　(4)当乙方工程施工队完成全部总工程量时，甲方验收合格后，甲方再付乙方全部工程款大写：元(元)。

　　二、工程设计项目：由乙方无偿提供甲方

　　三、双方应尽的责任及义务

　　1、甲方的责任及义务

　　(1)开工前，甲方为乙方施工创造条件，腾空房间，清除影响工程的障碍物，部分滞留物件，甲方采取保护措施。

　　(2)提供施工期间的水源、电源并承担相应的费用。

　　(3)协调施工队与邻里间的关系。

　　(4)协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理工作。

　　2、乙方的责任及义务

　　负责对现场设施和工程成品的保护。

　　四、工程变更

　　1、工程施工过程中由甲方提出修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方联系，并签订书面变更协议后方能进行该项目的施工。

　　五、工程验收

　　甲方如有特殊施工项目和特殊质量要求，双方应确认，并另签补充合同。

　　六、工程延误：

　　2、工程量变化和设计变更：甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　八、违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同，应按合同总造价的10%作为违约金，支付给对方。

　　九、工程保修

　　工程完工后，乙方要负责甲方对整个工程的调试和营运，若出现问题，乙方必须无条件进行维修和更换。

　　十、合同签订方式

　　本合同以及附件一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________

　　身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日

施工合同书7

　　甲方：

　　乙方：

　　（工程名称），采用新型的建筑节能产品——外墙保温装饰一体板。为保证工程顺利实施，进行统一组织设计和施工管理。依据《建筑法》《合同法》及相关的国家法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着互惠互利、平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方现将（工程名称）发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：________________________________

　　3、工程内容：

　　4、承包方式：

　　二、工程承包范围：

　　施工蓝图所包括的所有外墙外保温装饰人工及材料。施工时，按照甲方确定签字盖章的设计效果图施工。

　　三、合同工期：

　　1、工程从年月日开始至年月日结束，工程有效工期为天。

　　2、乙方按照甲方合同中确定的施工进度计划进行合理安排施工，雨季和其它客观因素影响工期的，可由甲乙双方协商解决。

　　3、乙方应按照甲方的工期要求进行施工，如由于乙方原因致使工期拖延的，甲方有权利对乙方采取相应的经济处罚措施。

　　四、质量要求：

　　1、乙方依据《建筑标准设计》（DBJT05-185）、《外墙保温墙体构造》图集号：辽20xxSJ121及相关的国家规范和产品外保温施工工艺施工。

　　2、乙方必须建立完善的质量管理负责制，施工质量以建设单位验收合格为准。

　　3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。

　　4、材料进场必须提供进场验收记录。

　　5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺，在甲方和监理单位验收合格后，方可进行下道工序施工。

　　6、乙方在施工过程中,严格按照国家施工规范施工，否则甲方将对乙方采取相应的经济处罚措施。

　　五、工程造价：

　　1、外墙保温施工工程量按外墙设计（不减窗口）实际面积实算计量，总面积按

　　施工图测算约 m2，综合单价元/㎡。工程总造价约人民币万元整（￥），欧式线装修材料包含其中，不再决算取费（详见附表）。

　　2、塑钢窗按实际测量面积计算工程量，建设单位指定加工施工单位，甲方从平米造价利润中提取元补贴给乙方保温装饰工程。

　　3、复合铜门按设计面积实算计算工程量，报价元/m2，由建设单位指定加工施工单位。

　　六、付款方式及结算：

　　1、外墙保温付款：合同签订后甲方支付外墙保温材料款85%

　　计；

　　2、塑钢窗更换和复合铜门制作等付款按中标合同规定执行。

　　3、工程施工完毕且验收合格后，无质量问题甲方应付清余款。

　　七、甲方的责任：

　　1、依据本合同向乙方支付工程进度款。

　　2、甲方在乙方进场前2日，协调中标施工单位为乙方提供施工用水和用电，满足乙方工程需要。

　　3、甲方负责协调其它工种之间的施工配合。

　　八、乙方的责任：

　　1、乙方应按照相应国家施工规范及外墙保温施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理安排施工，服从项目管理，不得以任何理由拖延工期。

　　2、乙方进入施工现场的作业人员，必须熟悉外墙外保温施工工艺并能熟练操作，非专业人员禁止外墙操作。乙方作业人员的吃住由乙方统一安排，甲方提供工人休息场所。

　　3、工程验收后，保修期内乙方应随叫随修，否则甲方有权委托其他人员进行维修，费用乙方负责。

　　4、乙方在施工过程中，要建立完整的安全保障体系，安排专人定时定点检查施工机械和施工操作人员的安全防护用品。依据安全技术规程正确施工，严禁违规操作，否则发生的一切安全事故由乙方全部承担。

　　5、乙方应严格依据国家安全操作规程及文明施工标准进行施工，否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完成后，及时清理施工现场的建筑垃圾，做到工完场清。

　　九、其它事项：

　　本合同如有未尽事项，甲乙双方可另行协商签定补充协议，补充协议于本合同同具法律效力。

　　本协议一式四份，甲乙双方各执两份，签字、盖章后开始生效。

　　甲方：（签字盖章）

　　乙方：（签字盖章）

　　日期：年月日

施工合同书8

　　甲方委托乙方承建民房，为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合建房具体情况，双方本着平等、互利、诚信原则，确保建房安全、优质、高效、低耗，现经双方协商，同意签订本合同，以期共同遵守。

　　一、施工安全

　　1、乙方在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故，并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与一概与甲方无关。如果施工人员需要参加生命财产、机械设备、意外伤害等方面的保险，则由乙方负责办理并支付一切保险费用。

　　2、乙方所有施工人员必须身体健康，工头负责人必须对所有施工人员和出入工地的其他外来人员进行施工安全教育和监督，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促，确保安全和工程质量。

　　二、施工要求

　　1、甲方将房屋以包工不包料的方式承包给乙方建筑。

　　2、甲方负责提供饮用的纯净水以及施工用的石灰、砖头、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。

　　3、乙方尽量避免在下雨天施工，以防影响房子质量。

　　4、室内外有线电视接口、墙壁接线盒、自来水管、下水管道等安装由乙方负责。

　　4、乙方自带建筑所需的一切工具，包括搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等，费用由乙方自理。

　　5、所有瓦工的吃饭、住宿、抽烟等问题由乙方自己解决，费用由乙方自理。

　　三、工程质量

　　1、乙方必须认真按照甲方提供的图纸施工，并随时接受甲方或甲方委托人员的督查。

　　2、乙方施工时要保证质量。使用前必须把砖头浇水湿润，沙浆的饱满度必须要达到“三个一”砌筑法，即（一块砖、一铲灰、一挤揉）。

　　3、如果乙方因为自身水平原因达不到工程合格条件的，乙方应该按照甲方及其委派人员的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能达到约定使用条件的，乙方应当承担工程质量违约责任。

　　4、房屋建成后，因为乙方原因引起的质量问题造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承担修理返工或重弄的责任，并由乙方承担所需的费用，一并赔偿甲方的有关损失。

　　四、工期延误

　　无正当理由，乙方不能延误施工。由以下原因造成完工日期推迟的延误，经甲方确认，工期可以相应顺延：

　　1、因停电或下雨等造成停工；

　　2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等；

　　3、甲方同意给予顺延的其它情况。

　　五、工程造价

　　1、全部工程手工费合计人民币，大写：，小写

　　2、浇圈梁、上楼板或大浇房顶时，甲方不支付乙方大小工人的`劳务报酬、饭菜钱、烟酒等费用。必要的招待与其他人家盖房招待相同。

　　3、每平方米建筑面积元，含抹内外墙面、搞地平、起隔墙等。搞地平元/平方米。

　　六、建房工期：建房工期为天，自年月日开始施工算起。开工起个晴天完工。

　　七、付款方式：

　　先按工程进度付款，待整个工程完工后，房屋经过甲方验收，若无漏雨、楼梯积水等质量问题，甲方在3个月内必须向乙方付清工钱。

　　八、违约责任和争议的解决办法

　　1、工程质量达不到约定要求的，乙方要进行修理、返工或重弄；造成损失的，乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。

施工合同书9

　　发包方（以下简称甲方）：_________ 委托代理人（姓名）：_________ 单位：_________ 住所地址：_________ 联系电话：_________ 手机号：_________ 承包方（以下简称乙方）：_________ 单位名称：_________ 资质等级：_________ 营业执照号：_________ 注册地址：_________ 法定代理人：_________ 联系电话：_________ 委托代表人：_________ 联系电话：_________ 本工程设计人：_________ 联系电话：_________ 施工队负责人：_________ 联系电话：_________

　　2、施工期间，甲方将外屋门钥匙_________把，交给乙方施工队负责人_________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_________把，由乙方当场负责安装交付使用。

　　3、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_________分至_________点_________分；下午_________点_________分至_________点_________分。第十五条其它约定条款_________. 第十六条附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后，经房地产管理部门鉴证之日起生效。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、凡在本市住宅装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

　　4、合同履行完后自动终止。甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________ ________年____月____日________年____月____日附件附表

　　一：装饰装修工程施工项目确认表附表

　　二：住宅室内装饰装修工程内容和做法一览表附表

　　三：住宅室内装饰装修工程报价表附表

　　四：甲方提供装饰装修材料明细表附表

　　五：乙方提供装饰装修材料明细表附表

　　六：住宅室内装饰装修工程设计图纸附表

　　七：装饰装修工程变更单附表

　　八：工程验收单附表

　　九：工程结算单附表

　　十：工程保修单附件十

　　一：____市住宅装饰装修验收标准

　　1、此合同文本适用本市行政区域内的住宅室内装饰装修工程；

　　2、工程承包方（乙方），应具备工商行政管理部门核发的营业执照，并具有承揽住宅室内装饰装修工程的相应资格；

　　3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应一式两份，双方当事人各执一份；凡在本市住宅装饰装修市场内签订此合同的，应一式三份（甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份

　　甲方（签名）：时间：

　　乙方（签名）：时间：

施工合同书10

　　签订地点：_______________

　　签订时间：_______________

　　甲方：_______市________实验中学

　　乙方：_____________________公司

　　依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：______市______实验中学电子监控系统工程

　　工程地点：______市______实验中学校园

　　工程范围：详见______市______实验中学监控系统招标文件和投标书

　　工程内容：____________________________________________

　　二、工程总价：

　　详见附件1(工程价格汇总表)

　　合同金额：人民币______________________元整(￥____________元)。

　　注：工程总款中，中标工程总款为____________元，后续附加______________________器____________元，为甲、乙方及___________区电教教仪站认可，为必须附加项，见工程价格汇总表第9项。

　　本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式，一次包干;超出学校监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加，由双方协商定价。

　　三、产品质量及安装调试要求

　　1.乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。

　　2.乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

　　3.在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

　　4.由甲方提供安装场地及电源。

　　四、技术标准及质量保证

　　(1)布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。

　　(2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

　　(3)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。

　　(4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)

　　五、工程项目建设期限

　　合同签订后5日内进场施工，整个施工工期30天。(____________开工，____________以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)

　　六、售后服务

　　1.乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。

　　2.凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课。

　　3.在验收合格后的三年内，如乙方接到甲方故障报修通知后4小时内没有响应或24小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课，则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的0。1%作为对甲方的赔偿，直到扣完，所造成损失由乙方负责(每次售后服务，均要求有甲乙双方签字的书面记录)。

　　4.乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。

　　七、竣工验收及付款方式

　　项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。

　　项目施工安装、调试完毕后，由江北区电教站与学校一道组织验收，并签注验收结论。自验收合格之日起5日内支付合同总金额的10%(￥____________)，使用一年后(即_________年内)无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的30%(￥____________)(此部分资金不计算利息)，使用二年后(即_________年内)无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的60%(￥____________)(此部分资金不计算利息)，逾期不付按0。1%支付滞纳金。

　　八、约定事项

　　(1)为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。

　　(2)合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。

　　(3)招标文件、投标书是本合同的一部分，具有同等法律效力。

　　(4)附件1作为本合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

　　九、违约责任

　　1.乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0。1%向甲方支付违约金;若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。

　　2.在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0。1%向乙方支付违约金。

　　十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保*》等有关法律条款执行。

　　十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。

　　十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。

　　十三、本合同一式四份，由甲方执二份(存档一份，财务一份)，乙方执一份，电教站备案一份。未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

　　十四、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。

　　甲方：______市_____实验中学乙方：_____教学仪器设备有限公司

　　法定代表人：_______________法定代表人：___________________

　　经办人：___________________经办人：_______________________

　　___________年_____月_____日

施工合同书11

　　发包方（以下简称甲方）：_________

　　承包方（以下简称乙方）：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_________汽车零部件有限公司标准篮球场施工，订立本合同。

　　第一条项目概况

　　1．1施工地点：_________厂区内

　　1．2施工区域：宿舍楼东侧

　　1．3项目及价款

　　1．3．1应管理部要求，思途宿舍楼东侧需建标准篮球场具体要求如下：

　　1、篮球场场地几何尺寸为_________M。划线区域几何尺寸为_________M。

　　2、基础处理：200厚塘渣垫层、150厚三渣稳定层、50厚粗粒沥青混凝土、_________厚细粒沥青混凝土。高出外围路面_________，四周围堰用C25混凝土浇筑。场地长向各设置明沟一条要求用混凝土浇筑钢钎维盖板。

　　3、球场周围用_________mmx3mm焊接钢管做立柱、_________3焊接钢管做上下横档，焊接成_________M高的围网框架，内填_________x_________mmPE空包胶铁丝网。用_________mm钢管和包胶铁丝网做_________x_________铁门一扇。

　　4、全部铁器喷涂两层防锈红丹底漆和两层墨绿色防锈面漆。

　　5、用_________mmx_________mm钢管做_________M高灯柱_________根，_________mm钢管做灯臂悬挑_________mm，安装_________W金属卤化灯具8套。

　　6、预埋_________mm—_________mmPVC管线，布装电线接通至控制箱。

　　7、安装_________A防水防漏电配电控制箱一只。

　　8、面层铺设采用美国德克瑞丙烯酸面层涂料。分三步施工，找平层用沥青基础涂料反复找平不平整处厚度约_________mm、粘合层在沥青底基上铺涂粘合层涂料二层厚度约_________mm、纹理层厚度约_________mm、色彩层厚度约_________mm。

　　9、篮球场两侧各做_________m长、宽_________cm的钢制长凳。凳面用_________x_________x_________扁钢管制作，凳腿用_________x_________x_________方管制作。凳面并同围栏立管连接。

　　10、篮球架属于甲指材料需甲方指定品牌、价格，工程完工后在结算中予以调整。

　　第二条合同价款

　　2．1本合同为固定总价：_________元人民币_________万_________仟_________佰_________拾_________元整（安装所用的其他机械设备架子等均由乙方自备，费用包含在合同总价中。）

　　2．2增加工程量需有甲方签证单。

　　2．2 提供建筑业统一发票。

　　第三条施工期限

　　3．1开、竣工时间：自甲方发出进场通知起_________日，每延误一天扣除_________元工程款。施工期间服从甲方现场进度安排。

　　第四条质量保证

　　4．1保证本工程施工质量，甲方按照验收统一标准核验施工质量，场地排水流畅

　　4．2此工程保修期为一年，至工程完工双方验收合格之日起，一年内如因乙方原因导致的问题，由乙方负责无偿返修到合格。

　　第五条工程验收

　　5．1在工程完成后10个工作日内，甲方须组织相关人员验收并确认实际作业数量；如遇特殊情况需延期的通知乙方，经乙方同意后延迟，最多不超过十天。

　　5．2如有下列情形之一，应视为本工程已事实上完成验收并经甲方确认合格。

　　5．2．1甲方超过规定的时间不做验收的。

　　5．2．2乙方的作业区域已经被投入使用且未对施工质量提出疑义的。

　　第六条付款方式

　　6．1合同签订乙方进场付合同总价的_________%预付款，工程完工验收合格后付至结算价的95%，余款保修期满后28天内，一次性付清（保修期为一年）。

　　第七条违约与争议

　　7．1如甲乙双方中的一方单方面解除合同或部分解除合同，应负违约责任，按照违约额的_________%支付对方违约金。

　　7．2如甲方不按照合同规定的进度支付合同款，甲方未提供正常的工作作业面，乙方有权停止施工，所造成的误工损失由甲方承担。

　　7．3因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成通过仲、诉讼方式解决。

　　第八条合同生效与终止

　　8．1本合同自双方盖章之日起生效。

　　8．2双方办理验收结算后，本合同即告终止（保修条款除外）。

　　第九条附则

　　9．1未尽事宜，按照《中华人民共和国合同法》、等相关法律规章执行，或双方协商解决。

　　9．2本合同壹式肆份，由甲乙双方各持贰份，均具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

施工合同书12

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　经学校会议协商，甲方将校园文化建设墙体清水墙、粉刷教室6个、灶房门前污水沉淀池工程施工承包给乙方（韦性智）。施工期限20__年8月1日——20__年8月20日，必须按时保质保量完工。乙方负责施工，甲方提供材料，为保证工程计划顺利完成，特制定本合同，以资信守。

　　一、工程概况及造价

　　1、部分墙体清水墙

　　清水墙面积（每平方米_________元）

　　六年级教室左前方_________×_________=_________㎡

　　教师东后墙_________×_________=_________㎡

　　教室西后墙_________×_________=_________㎡

　　合计_________+_________+_________=_________㎡

　　总价格：_________㎡×_________元/㎡=_________元

　　2、粉刷1—6年级教室（每间教室_________元）

　　教室数：6间

　　总计：6间×_________元/间=_________元

　　3、灶房门前污水沉定池

　　人工工资_________元/天×_________天=_________元

　　二、工程所用材料

　　1、文化墙体清水墙

　　水泥_________吨×_________元/吨=_________元

　　砂子_________方×_________元/方=_________元

　　合计：_________元

　　2、教室墙体粉刷

　　腻子粉_________袋×_________元/袋=_________元

　　_________胶_________桶×_________元/桶=_________元

　　乳胶漆（苹果绿）_________桶×_________元/桶=_________元

　　砂纸_________张×_________元/张=_________元

　　砂纸掌子_________个×_________元/个=_________元

　　刷子_________个×_________元/个=_________元

　　合计：_________元

　　3、沉定池

　　U型槽_________个×_________元/个=_________元

　　_________寸水管_________根×_________元/根=_________元

　　水泥_________袋×_________/袋=_________元

　　盖板_________个×________元/个=_________元

　　合计：_________元

　　以上一、二项合计人民币_________元，大写：_________仟_________拾_________元整。乙方完工后，交由甲方验收合格后，付款给乙方。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效。

　　甲方代表签字：_________乙方代表签字：_________

　　签订日期：_________年_________月_________日

施工合同书13

　　热门承包施工合同发包人：承包人：按照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定，发包人与承包人本着公平和诚实信用的基本原则，就___围墙工程施工承包事宜，签订本合同。

　　一、工程概况工程名称：工程地点：

　　二、承包范围按本合同约定的围墙路线进行砌筑(详附图

　　一)，实际工程量以现场施工的实际发生量计算。围墙的做法见详图(附件

　　二)。本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税、包至小区交付的成品保护等。

　　三、承包方式及工程款支付

　　1、工程单价本工程采用单价计价包干方式承包，以现场实际发生量来计算总造价。永久性围墙块石基础 220元3。体积约1383,总价永久性围墙上部墙体 210元。体积约410,总价86100元临时性围墙(含基础)190元。体积约220,总价41800元现场工程因地质条件及其他原因造成工程量发生变化的，由乙方提出签证，增加工程量按上述单价进行结算。2工程单价说明：⑴块石基础单价包含的施工内容：块石、水泥、砂、材料二次运输、基础开挖、基础夯实、砂浆制作、块石湿水、块石砌筑、养护、土方回填及夯实等。备注：块石基础因现场地质条件影响，深度超过800的，块石基础的宽度改为800。⑵围墙墙体单价包含的施工内容：标砖、水泥、细砂、材料二次运输、砂浆制作、标砖湿水、墙体砌筑、墙跺砌筑、勾缝、压顶以及养护等。⑶临时性围墙(含墙体)单价包含的施工内容：标砖、水泥、细砂、材料二次运输、基础开挖、砂浆制作、砖基础砌筑、标砖湿水、墙体砌筑、墙垛砌筑、土方回填、土方压实、压顶及养护等。⑷以上二条的单价中均包含文明施工、质量、验收、利税及成品保护费用。

　　3、付款方式⑴本工程永久性块石基础完成后，经检验合格，计算出块石基础总量并按合同单价计算出基础总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方块石基础总造价的80%。⑵本工程的永久性主体围墙完成后，经检验合格，计算出永久主体围墙总量并按合同单价计算出永久性主体围墙总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方永久性主体围墙总造价的80%。⑶本工程的临时性围墙(含基础)完成后，经检验合格，计算出临时性围墙总量并按合同单价计算出临时性围墙总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方临时性围墙总造价的80%。⑷本工程所有承包范围内的任务完成后，经检验合格，并通过验收，计算出本工程总造价，由甲方支付乙方至本工程临时性围墙总造价的100%，由甲方支付乙方至本工程永久性围墙总造价的95%，预留永久性围墙总造价的5%作为质量保修金，永久性围墙________年质量保修期满，扣除围墙维修费用，由甲方支付给乙方剩余工程款。以上每次支付工程款时必须提供正式发票。

　　四、质量要求

　　1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到国家质量验收标准。

　　2、本工程为清水墙体，围墙上所有勾缝必须美观，线条横平竖直完全达到质量验收规范要求。

　　3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

　　五、工期(60个日历天)开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日由于甲方原因推迟交付的，由甲方提供相应文件，工期顺延。由于工程质量及乙方其他原因造成的，工期不予顺延。

　　六、甲乙双方责任

　　1、甲方责任⑴按图纸要求进行放线和交底，并处理协调和对应位置施工单位的关系。 ⑵按合同要求支付工程款，逾期不支付，按日利息万分之五给予乙方利息。

　　2、乙方责任⑴处理施工时和周边居民及双泉村的关系，协调好红线分界问题。⑵按工期要求进行施工，逾期不交付使用的，每推迟一天，乙方支付甲方1000元作为违约金。⑶加强施工现场的安全文明教育，并做好交底，做好相应的安全文明措施，并为现场作业人员购买相应的保险，否则，现场一切安全事故均由乙方负责。⑷施工现场所有材料乙方应派专人进行管理，由于管理不善，发生的遗失和偷盗由乙方负责。⑸乙方有成品保护义务，在本小区交付使用前，所有围墙均为成品保护期，人为及机械损坏，或者因质量问题发裂的，均由乙方无条件进行修补或修复。

　　七、其他

　　1、合同执行过程中的争议或纠纷，应首先由甲方、乙方双方协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲方注册地人民法院提起诉讼，请求人民法院解决。

　　2、本合同一式贰份，甲方、乙方各执壹份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章后发生法律效力。本合同未尽事宜，双方可通过协商，订立补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　经办人：经办人：

　　联系电话：联系电话