【热】工程施工合同
随着法律知识的普及，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编精心整理的工程施工合同，欢迎阅读与收藏。
工程施工合同1
甲方：___________
乙方：___________
为协同工作、加速工程进展。本着亙惠互利共赢的原则，经双方商议、一致同意签订以下合同：
一、承包工程范围：
1、甲方所承包灯塔廉租房一号楼、二号楼、三号楼的砼现浇、砼予制、浇砼用的架子搭设、拆除、砼保养（冲水保湿润；）
2、一号楼、二号楼、三号楼的砖、砂材料、捧和砂浆、吊运上楼到每间房内、以及打扫清理楼层、屋面卫生、建筑残渣等。
二、计价：按建筑定额面积____元____/M2计算。
三、结算付款：每层楼完工到下一层开始砌筑砖墙体的第一天止、甲方应付给乙方已完成工作量的80%；特殊情况不得超过五天。主体工程完工、验收合格30天内全部付清。
四、注意亊项：
1、乙方必须听从甲方管理人员、施工员、安全员的指导、安排；
2、现浇砼必须按配比单严格称量配比搅棒、浇注时震捣密实、不漏棒、现浇结构外观平整、无蜂窝麻面；及时养护、时间不少于7天；
3、乙方因不听从甲方管理人员的指导、不按配比单配料而导至返工的、乙方承担工料；
4、注意安全、安全笫一、安全生产不违章作业、不凶酒闹事、不准穿拖鞋上班；杜绝安全亊故隐患、如有不测。超过1000元以上的双方商议解决、在1000元之内的'由乙方负责；
5、保证工程进展、乙方应在甲方指定的工期内完成砼浇注；满足泥工师傅的砖、砂浆的供应、否则甲方另行请工人其费用甲方从乙方的工价款中扣除。
此合同一式二份、各执一份、签字生效、工程峻工自动失效。
甲方代表：___________
电话：_____________________
_______年____月____日
乙方代表：___________
电话：_____________________
_______年____月____日
工程施工合同2
发包方（以下称甲方）：
法定代表人：
身份证号码：
承包方（以下称乙方）：
法定代表人：
身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
一、工程内容
按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或______单项工程项目的工作内容，具体为：_________部分工程。
二、工程期限
1、工期总天数_______天；
开工日期：______年______月______日；
竣工日期：______年______月______日。
2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：
在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；停水停电_______天以上；因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
三、工程价款、结算及付款方式
1、甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。
2、质保金：质保金按工程总造价的_______%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收________年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知________日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
四、建筑材料、设备的供应和采购
1、工程材料、设备由乙方采购。
2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。
五、施工与设计变更
1、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。
2、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。
3、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
六、工程质量管理及验收
1、质量标准：工程质量符合___________________标准。
2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
七、安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的`安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
八、违约责任
1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的_______向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期_______日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币________元。
2、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的_______%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
3、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
九、争议的解决
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份数
本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。
发包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：
承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
电子信箱：
开户银行：
账号：
工程施工合同3
工程名称：
工程地点：
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
签约地点：
签订日期： 年 月 日
拆除工程施工合同
委托方： （以下简称甲方）
受托方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》、《城市房屋拆迁管理条例》、 等法律、法规和政策性文件，为完成 项目的开发建设，甲方通过 方式确定乙方受托承担本项目 标段的房屋拆除工作，经甲、乙双方友好协商达成如下合同。
一、工作内容、范围、拆除量、拆除期限
1、甲方委托乙方对 号标段内的 房屋及附属物依法进行拆
除。在被拆迁人腾空房屋后，乙方应及时将房屋及附属物拆除。
2、受托拆除四至范围（参见附件 ）：
东至： 西至： 南至：
北至：
3、拆除量
拆迁范围内住宅居民约 户，非住宅房屋建筑面积约 平方
米，乙方受托拆除居民住宅房屋及附属物约 平方米 ，（非住宅房屋约 平方米）。确切拆除面积待拆除工程完毕后按有关规定经甲方审核后确定。
4、完成拆除工作期限：自拆迁公告发布之日起 日内，乙方应当完成其受
托拆迁范围内的所有被拆迁房屋的拆除工作并经甲方验收合格。（经甲方认定予以保留的建筑除外）。
二、甲方责任
1、提供相关文件，协助乙方办理相关拆除手续，协助乙方接洽政府、地方有
关部门对施工现场的各项检查。
2、提供施工临时用水电接驳口，为乙方提供现场办公等条件。
3、向乙方下达拆除施工进度，甲方在乙方完成拆除清运工作后负责进行场地的验收工作。
4、监督乙方的安全生产、文明施工、环保措施。
5、其他约定：
三、乙方责任
1、乙方保证具国家及 的有关规定的资质，否则，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付款项，并应向甲方支付￥＿＿＿＿元的违约金。
2、严格按照政府相关规定办理拆除施工方案、拆迁许可证、环保责任书、登记备案手续、防治扬尘污染责任书、渣土消纳手续等各种备案、施工手续，缴纳政府规定的有关费用。
3、严格执行政府部门制订的各种环保规定。
4、严格遵守政府相关部门对拆除工作的有关规定，妥善处理本拆除工程与地域管辖相关部门的关系。确保在开工前办理各项手续完毕，并报当地城管部监管。
5、 编制拆除、环保方案及安全施工方案。按照有关规定做好拆迁工地防止扬尘污染工作。房屋渣土要及时清运，不能及时清运的应采取防止扬尘的措施，严格控制扬尘污染。
6、开工前负责做好防护系统地搭建，封闭拆除现场，搭设有效围挡。
7、自行解决拆除中所需的全部设备、工具、材料及劳保用品。负责将所需水电从甲方提供的接驳口处连接到用水电处，负责支付水电费。
8、对已经拆除完毕的房屋要加强管理，特别是有关水、电、煤气等管线的管理，以及防火、防汛工作管理。
9、乙方必须在被拆迁人将房屋腾空后24小时内将房屋的门窗、屋顶等拆除。（甲方同意予以保留的房屋除外）
10、因乙方拆除施工措施不到位而造成的损害赔偿、行政处罚等，均由乙方自行承担。如此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。
11、乙方在拆除施工中应当对现场文物妥善保护，不得随意拆除，造成损失的应由乙方承担法律责任。
12、按时完成房屋拆除工作并通过甲方验收。
13、根据工程具体情况，派驻工程技术人员负责现场的技术指导。
14、按规范科学合理的实施拆迁步骤，按要求填报各种技术资料，建立并整理拆除工程档案，并于完工后交予甲方。
15、乙方在拆除过程中发生的工伤事故、劳动纠纷、法律纠纷均由乙方负责承担。如乙方人员在施工区内出现打架斗殴，所发生的对乙方人员或第三人的损害均由乙方承担责任。如此造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。
16、乙方保证不将受托的拆除工作全部或部分转包给第三方，如有转包发生，甲方可以解除合同，并要求乙方支付暂定房屋拆除费总额的30％作为违约金，若违约金不足以赔偿甲方全部损失的'，则甲方有权向乙方追偿全部损失。
17、如本合同解除或终止，乙方所有人员、设备必须在甲方发出书面通知后 个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料。
18、其他约定：
四、工程验收标准
乙方应对拆除范围内所有房屋及附属物进行拆除、渣土清运消纳、平整土地达到自然平整工作，同时负责对拆除房屋毗邻的房屋、院落修整、加固，并经甲方验收合格。
五、安全责任
1、乙方须设置安全责任人和专职安全员，安全负责人应负责一切拆除的安全，安全员负责现场的安全。认真做好现场的安全管理工作，乙方应提交上述名单给甲方。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安全检查人员的监督，消除事故隐患。出于乙方安全措施不落实造成事故的责任和发生的费用，由乙方承担。
3、如发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即进行处理，脱离险区，由乙方承担发生的全部费用。
六、拆除物的处理
被拆除的建筑物及建筑物内物品、建筑物外附着物的处理方式为：
如乙方违反此规定擅自处理物品或附着物，乙方应向甲方支付暂定房屋拆除费总额的10％作为违约金，并应赔偿甲方损失。
七、费用及结算方式
1、本工程以包工包料、包渣土清理、包税费、包质量、包工期、包承包风险、包文明施工、包安全、包通过甲方验收的方式由乙方承包。
2、结算办法
（1）工程量须由甲方的现场监理 、项目公司工程部经理 、拆迁管理中心审核人员 三方签证方能作为结算依据。
（2）乙方报送的结算金额必须真实准确，若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过甲方最终审定金额的3％，超过部分甲方不给予结算，同时甲方有权在结算金额中等额扣除超过部分的金额作为罚金。
（3）房屋建筑物拆除工程按综合包干单价结算，综合包干单价包括但不限于拆除、清运及相关税费和余泥排放费等，并已包括建筑物内所有物品及建筑物外附着物的拆除清理费用。综合包干单价为：
①简易结构建筑物：民用建筑￥ 元/㎡；工业建筑￥ 元/㎡。 ②砖混结构建筑物：民用建筑￥ 元/㎡；工业建筑￥ 元/㎡。 ③混凝土及钢筋混凝土结构建筑物：民用建筑￥ 元/㎡；工业建筑 ￥ 元/㎡。
④钢结构建筑物：民用建筑￥ 元/㎡；工业建筑￥ 元/㎡。
（4）不能采用建筑面积单方单价计算的其它构筑物采用定额计价方式结算，定额套用 ，取费标准按 号文 类工程计算，取费费率有上下限标准的按下限计算，人工工日单价为￥ 元，定额计价部分总价下浮 %计算。无综合单价或无法套用定额的，施工前由乙方报甲方拆迁管理中心审核后确定。
（5）其他约定：
3、付款方式
签订合同后支付合同总额的 %作为预付款
工程施工合同4
施工单位：公司
承包单位：化工有限公司
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司XX防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则
1、工程名称：公司梅林生产、生活基地
2、工程地点：上梅林深华石料公司大院内
3、工程内容：
根据公司xx工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜 ，屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜 。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：
厨卫间聚合物防水每平米20元；屋面“851”聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准：
乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ15—19—97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任：
1、甲方责任：
应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任：
听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后使用。
配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的'因素外，不得人为拖延。
应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。
六、付款方式：
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方，留5%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：_________ 乙方：_________
代表：_________代表：_________
工程施工合同5
发包人（全称）：________
承包人（全称）：________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循公平竞争、自愿和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本补充合同，其他合同或协议书条款与本补充合同有冲突时，以本补充合同为准。
一、工程名称、地点：
一#厂房、二#厂房；绍兴袍江工业区
二、工作内容：
施工图内土建及水电安装
三、承包方式：
包工包料。所有分部分项工程不得分包及转包
四、工程约定：
1、合同工期为历天。具体开工日期以开工报告为准；
2、连续三天以上停水、停电，工期相应顺延；
3、本工程采用预应力管桩，由管桩造成对周围建筑物的影响所产生的纠纷和经济损失由甲方负责与乙方无关。
五、工程质量标准为合格。
如达不到合格标准，一切损失由承包人承担。
六、安全生产及文明施工：
承包人应严格遵守安全生产管理条例和操作规程，精心组织工，确保安全生产，遵守绍兴市有关建设工程文明施工规范和规定。在施工过程中出现的一切安全事故均有乙方承担，与甲方无涉。
七、工程结算口径：
1、厂房一、厂房二：按图纸要求施工一次性包干920万元，增加工程和场外工程执行20xx版《浙江省建筑安装工程预算定额》不作下浮，决算材料价格按绍兴市建设工程造价管理处发布的.当月信息价执行，无市信息的参照省信息价。
2、增加工程和场外工程量按实结算；经监理工程师初审，并经建设单位管理人员签章确认的联系单、签证单作为结算依据。
3、增加和场外工程结算审计事宜：工程竣工，承包人提供完整结算资料并能积极配合。
八、工程款支付：
1、承包人进场三天内甲方支付乙方工程预付款100万元；
2、承包人基础施工完毕，支付合同造价（920万元作付款基数，下同）25%工程款；
3、二层主体施工完毕支付合同造价25%工程款；
4、主体结顶支付合同造价25%工程款；
5、工程款竣工验收合格并资料移交完毕后支付合同造价25%工程款；
6、增加工程和场外工程付款按实际工程量经甲、乙双方协商后再定。
九、合同争议：
补充合同履行过程中产生争议时，约定向人民法院提起诉讼解决。
十、工程保修：
保修期限按国家规定为土建、水电安装各二年，屋面五年，自竣工验收交付使用之日计算。
十一、合同份数：
本合同正本一式二份，双方各执一份，经双方代表签字、盖章后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同6
建设单位：(甲方)
施工单位：(乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，双方就完成边坡支护项目施工有关各项事宜，甲乙双方本着友好合作与互惠、互利的原则，经充分协商达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程项目：
1.3工程地点：
1.5工程质量：
1.4工程量：
第二条承包方式包工包料
第三条承包范围：
第四条工程工期
4.1有效工期总天数为天，本合同工程定于年月日开工，于年月日竣工。如不能按期开工，工期以实际开工之日起计算。
4.2乙方按合同工期每提前竣工一天，甲方应支付乙方的奖励金额为元;乙方按合同工期每延期一天，乙方应支付甲方的罚款金额为/元。
4.3若由不可抗拒的自然条件(如雨和地下障碍物等因素)影响工程施工，工期可顺延;若因甲或乙方原因造成的工程停工而延误工期，由责任方承担并按4.2条费用标准向对方支付损失.
第五条工程价款及结算
5.1工程单位造价：
5.2工程总价款
5.3付款方式:双方按国家和当地政府有关主管部门现行规定,在合同生效后,甲方按下表约定分叁次向乙方预付或支付工程款,甲方不按时拨付工程款,从应付之日起承担相应付款的利息,并因此而造成乙方停工责任由甲方承担,并向乙方支付相应的费用;
1，工程开工乙方机具进场开始施工甲方付工程总款的20%，
2，施工中至施工完成甲方按形象进度付工程总款的70%，
3，工程基础回填土完成甲方付工程总款10%。
4，结算:最终结算以现场实际完成并经甲方现场负责人签证的工程量做为依据.若由于设计变更,施工超出合同规定的承包范围,可按甲方提供的设计变更和洽商做为结算依据,本工程价款包含税金。
第六条甲方责任与义务
6.1负责现场的“三通一平”工作,确保施工正常用水用电和道路畅通。如现场提供电压不能保证乙方设备正常工作,应及时为乙方租用柴油发电机,费用由甲方负责。
6.2负责办理工程开工、环保等手续，向乙方提供施工现场工程地质和地下管网线资料，负责场地地下障碍物的清除及其承担所发生的费用。如因甲方未能提供有关地下管线，而造成的施工打断地下管线的责任和费用由甲方承担。
6.3负责向乙方提供地质勘察报告及施工图纸。
6.4负责采购工程施工所需的工程材料，并提供产品合格证明，如与设计和规范要求不符的材料，需重新采购符合要求的材料，发生的费用自负。
6.5负责建筑物地基处理场地轴线、轮廓线(含承台边界线)的测量放线工作，将控制点与场地标高位置以书面形式提交给乙方，并现场交验。
6.6对工程质量进行监督检查，协助乙方及时解决施工中出现的难题。
6.7按照合同要求及时向乙方拨付工程款。
6.8负责施工现场扰民和民扰的处理，协助乙方解决住宿问题。
6.9负责补偿因甲方原因的.设计变更给乙方造成的停工、窝工期内的人员工资及机械台班费，按每天/元计算。
第七条乙方责任与义务
7.1做好施工准备工作。
7.2派齐工地各类管理人员按施工组织设计及有关规范组织施工,保证施工质量,如检验出现质量问题应积极采取补救措施,费用自负。
7.3工程完工经甲方验收合格和甲方按合同拨付工程款后及时向甲方提供工程施工资料。
7.4对施工安全负全部责任,由此造成的工程施工和人工伤亡等事故独立承担责任，一切损失全部由乙方负责。若由甲方原因造成乙方施工和人工伤亡事故,责任由甲方承担,并承担其费用。
7.5做到施工现场的文明施工与卫生整洁,承担违犯有关规定的罚款。
7.6保证工程工期,因自身原因延误工期时工期不得顺延。
第八条争议
8.1甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可采取下列一种方式解决。
第一种争议解决方式：向/仲裁委员会申请仲裁。
第二种争议解决方式：向潍城区人民法院起诉。
双方约定按第二种争议解决方式解决。
第九条违约
9.1甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第十条合同份数
10.1本合同共四份，双方各保存二份，具有同等法律效力。
第十一条补充条款如下：/
第十二条合同生效与终止
12.1本合同自签定之日起生效。
12.2工程完工经检测合格并结算余款付清后，本合同即告终止。
第十三条未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同7
甲方：
乙方：
为加快园区的工程施工进度，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。
一、工程内容灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。
二、工程承包单价及结算方式
1.人工挖土方：
8.0元
2.Ｃ10垫层：2303
3.Ｃ25砼基础地梁构造柱等：2603
4.砌砖：268元
5.模板制安：26元㎡
6.钢筋制安：4300吨
7.粉刷：18元㎡
8.回填土：
4.0元3
9.内外脚手架：
6.5元㎡
10.灌注桩：
95元
结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准,另加18%施工企业管理费。
三、付款方式：甲方按乙方完成的.实际工程量的60%付款，余款待验收合格后一个月内再付。
四、施工期限：自________年____月____日起至年____月____日止。
五、工程质量：严格按照甲方提供的图纸精心施工，工程质量要求必须符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必须全部达到合格,如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。
六、施工安全：施工场地必须采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。
七、其它事项：甲方提供水电，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必须符合国家强制性标准及行业标准。
八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。
甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：
签订日期：
工程施工合同8
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规以及建设单位的要求，甲方决定将承包给乙方，本着平等、自愿、公平合理的原则，经双方协商签订如下合同并共同遵守。
第一条、工程项目及内容
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围：除电梯外，施工图纸范围内的所有项目。
四、工程质量标准：一次性验收合格。如达不到一次性验收合格，扣除
五、合同价款：固定单价合同：砖混结构人民币800元/m2(大写：捌佰
六、合同工期：总工期为天，开工日期年月日至年月
七、开工前水、电由甲方接到施工现场，并保证施工使用，但所产生
八、结算方式：固定单价合同：固定单价x实际工程量。
九、主材进场：该工程项目所有的材料必须使用国标产品，如不合格的
十、付款方式：开工前不支付工程预付款，工程封顶后支付%的工程款;
十一、保修时间：从该工程验收合格之日起，保修期为一年。
第二条、双方的权利和义务
一、甲方的`权利和义务
1、负责联系现场工程师，向乙方提供现有导线网点、水准点和坐标控制点，并对乙方测量数据进行审核。
2、向乙方提供所需施工图纸。
3、负责与现场工程师、上级单位等有关部门的联系。
4、对乙方施工的工程任务进行经常性监督、检查和指导，对工程质量、进度、安全、环境保护和现场文明施工等方面具有否决权，并根据工程实际情况采取相应的处理、处罚措施。
5、在施工过程中，根据乙方的施工能力和进度有权调整乙方的工程范围和工程数量。
二、乙方的权利和义务
1、编制实施性施工组织设计，绘制分项工程施工图和上报开工报告，
2、根据甲方要求，确保组织相应的资金、人员、设备、材料、仪器进场，完成工程的施工。
甲方：
乙方：
年月日
工程施工合同9
甲方（全称）：
乙方（全称）：
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于________年 ____月 ____日签订施工合同编号为的《施工合同》（以下简称“原施工合同” ）中的定义相同。 鉴于： 甲乙双方本着互利互惠的`原则，经友好协商，依据实际情况，在原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为：
1、因乙方新购置一批自卸车辆，甲方应保证乙方土方总运量，不低于 方。
2、因甲方原因导致车辆停工，每天补偿车辆误工费500元。
具体包括：
1、甲方应保证乙方施工人员住宿通水通电，如断水断电超24小时，乙方无条件停工，由此产生的经济损失由甲方承担；
2、如天气及路况达到可开工的条件，甲方无法安排乙方施工超24小时，乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；
3、节假日、双休日或者银行出现故障和特殊情况可顺延，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款，如超过48小时乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；
4、甲方保证施工工地内有人发货、验收，因甲方工作不到位造 成乙方不能够正常施工，因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。
3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。如有新标段，价格另 议。
二、本协议生效后，即成为原施工合同不可分割的组成部分，与原施工合同具有同等的法律效力。 除本协议中明确所作修改的条款之外，原施工合同的其余部分应完全继续有效。 本协议与原施工合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方： （公章）
（公章） 法定代表人或委托代理人
法定代表人或委托代理人
签字：_________________ 签字：_________________
________年____月____日________年____月____日
工程施工合同10
甲方：(以下简称甲方)
身份证号码：
乙方：(以下简称乙方)
身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程范围及施工内容：消防弱电穿线、安装、调试(不含配电室气体灭火)
四、计价方式：按设备每点元计算(以消防主机点数为准)。以上价格不含税、不开发票。
五、施工工期：以主合同工期一致、满足甲方进度要求，并不影响项目的进度计划。
六、承包方式：人工费承包。
七、工程材料要求：
1、本工程材料由甲方提供，乙方对不符合要求的材料可提出异议，若甲方同意使用，由此造成的责任、损失，由甲方自行承担。
2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定，满足设计要求。
3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等，需经监理进场验收合格后，乙方方可进行施工。
4、乙方应节约用水用电，对甲方的.各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清，垃圾自行清理，由于乙方原因，破坏土建已经完成的成品，由乙方负责赔偿，所有由乙方施工的项目，必须做好成品保护，直至竣工验收合格并移交给建设单位后为止。
八、结算方式及付款方式：
1、乙方应在每月1日前申报上个月(1-31日)完成工程量，合同外工程量应另列计算清单并说明原因，由甲方审核后并经现场代表评定合格后每月15-20日支付进度款。每月按进度支付已完成工作量的80%人工费。
2.工程完工消防验收合格并移交给建设单位后，乙方编制工程人工费用结算书经甲方审核后一个月内再付17%，预留3%作为人工保修费
3工程量分析(穿线部分占总工程量的35%，设备安装部分占总工程量的35%，设备调试部分占总工程量的30%)
九、工程质量：
本工程质量要求为合格工程(相关职能部门规定的验收合格标准)，乙方必须按照施工图纸、有关图集及施工验收规范和验评标准施工，若因乙方原因造成验收不合格，乙方承担全部责任。
十、文明、安全施工：
1、乙方参加施工人员必须穿着整齐，严禁赤膊进场，文明施工。
2、乙方安排专人负责自己施工区域内安全巡查，监督工作，做到安全施工。
3、做到使用材料堆放有序及做好现场卫生清理工作，保持施工场所整洁卫生，当日工完场清。
4、由于乙方施工原因造成的安全事故，费用由乙方负责。、
十一、乙方按图施工完成后，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。
十二、违约责任：
1、甲方应按工程进度及时支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失，由甲方承担，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款;若验收合格后，甲方仍未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停甲方使用所安装消防设施，直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责任损失均由甲方承担。
2、甲方应及时提供材料，如材料原因造成的经济损失，甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单，以便甲方有足够的时间采购。
3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件，工具由乙方自理。
4、乙方在施工过程中，必须严格按照设计图纸要求，甲方的《施工组织设计》及“技术安全交底”要求进行施工操作，保证所施工的工程质量达到合同所约定的质量要求，若施工质量达不到合同要求和图纸要求，乙方必须无条件返工整改至符合要求。
5、所有安装必须配合土建工程施工，服从建设单位或监理单位合理安排，保证按期完成。
如乙方无法按期完成工程进度，甲方有权单方提出清退处理，乙方不得有异议，并按已完成工作量的60%给予结算.
6、乙方在施工过程中，必须做到节约用料，若发现浪费材料现象，甲方有权给予处罚。
7、工程完工后，乙方提供技术，配合、协助甲方组织验收。
十三、其他事项：
1、施工图纸中的广播算半个点数，多线盘按一个点计算，其他点数以消防主机显示点数为准。
2、7、8、9#楼上部如出现预埋管道堵塞及漏埋，乙方应及时通知甲方并以书面形式体现，以便甲方处理。
3、地下室如出现管道堵塞及漏埋，由乙方自行处理，甲方楖不负责。
十四、本合同未竞事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议效力同等，若协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。
十五、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式贰份，双方各执一份，效力等同。工程款付清后，本合同自行失效。
甲方：乙方：
开户行：开户行：
联系电话：联系电话：
签订日期：签订日期：
工程施工合同11
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循自愿、平等、诚信的原则经双方协商，七二〇安置房室外供电工程由乙方承担施工总承包，为了明确双方的责权利，保证工程按期保质保量竣工交付使用，现就有关事项协议如下：
一、室外供电工程施工安装承包范围：根据提供的《室外供电总平图纸》、技术文件等，自10KV高压供电线路到用户户内配电箱的全部电气安装工程;
1)安装每栋分支电缆线路，防雷设置(防雷设置要达到新建县气象局规范标准)土建主体防雷设施由项目部负责，强电防雷设施由供电承包责任人负责、电表箱进线电缆;
2)安装路灯电缆线路、灯杆、灯具、控制装置等;
3)预埋穿越水泥道路电缆管;
二、工程决算执行标准：
1、全国统一安装工程定额(20xx江西省单位估价表);
2、取费标准执行江西省费用定额及国家有关规定;
3、材料价格按施工当期的市场价执行;
4、工程量按照设计图纸、设计变更签证计算;
三、甲方责任
1、审核乙方提供《室外供电总平面布置图》、《路灯照明平面布置图》及其它有关图纸、技术文件;
2、及时向乙方通报其它室外工程施工进度情况。
3、对乙方的安装工作进行监督和检查。
四、乙方责任
1、认真按照甲方审核后的设计图纸、有关技术文件、完成本合同所规定的室外供电工程。
2、乙方外购设备、材料须经甲方认可，优先使用甲方库存材料。
3、紧密配合甲方其它室外工程施工，及时做好电气预埋工作。
4、乙方应严格按照《建筑电气工程质量验收规范》施工安装。
5、接受甲方监督和检查，对未按设计要求安装的要及时整改。
6、乙方必须严格遵守建筑施工、建筑电气安装安全操作规程，确保人员、材料、设备的安全，并对全过程的安全负全责。
7、工程未移交甲方前，乙方应负责施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表的保管和维护管理工作。
8、工程竣工验收前乙方应提供七二0安置房高、低压线和路灯安装竣工图;
五、违约责任
1、乙方未按照设计图纸及要求安装或者擅自安装改变设计、改变工艺造成返工、整改所需的'材料费、人工费由乙方承担。
3、乙方未按照设计图纸及要求以及建筑电气安装验收规范安装，拒绝接受甲方检查和监督，由此造成的经济损失由乙方承担。
六、工程造价及付款方式
1、工程造价：
工程总价款按《七二0厂职工宿舍强电工程》预算造价：522288.09元编制时间20xx年12月01日、《七二0厂宿舍路灯工程》预算造价：
94364.62元编制时间20xx年12月12日。总预算造价为：616652.71元，经双方协商：双方同意确定工程造价按人民币50万元总包干(大写：伍拾万元整)。
2、合同签订后，甲方支付工程总造价的40%作为本工程材料的预付款。工程10KV通电后，甲方支付工程造价的25%。工程竣工验收合格后，乙方开据工程属地地税发票再支付工程总造价的30%，余款5%的质量保证金一年期满无质量问题一次付清。
七、合同工期以及工程质量保证的承诺
1、开工时间：20xx年12月20日;
2、竣工时间：20xx年03月30日;
3、工程竣工验收合格后12个月之内乙方免费负责保修。
八、其它约定
1、《室外供电总平面布置图》、《路灯照明平面布置图》及其它有关图纸、技术文件及施工过程中甲方发出的变更通知均属于本合同附件，与本合同等同有效。
2、在承包期内，乙方未能管理维护好施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表，造成丢失和损坏由乙方承担经济损失。
3、在承包期内，乙方未做好施工安全工作，造成设备、人身事故或者伤害到他人应当承担由此而造成的全部经济损失。
4、质量保证期内出现质量问题，乙方承诺接到通知24小时内返修，否则，甲方可委托他人返修，返修费在5%质量保证金中支付。
5、签订合同时，乙方应提供电气安装人员<<身份证>>、<<电工操作证>>复印件。
6、本合同一式肆份，双方签字盖章生效;
7、本合同解释权归甲方，其它未尽事宜，双方协商解决。
甲方：七二0安置房项目部(盖章)
代表：
电话：
乙方：(盖章)
代表：
开户行：
账号：
电话：
年月日：
工程施工合同12
合同编号：_____
购货单位：_____（以下简称甲方）
供货单位：_____（以下简称乙方）
为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条材料品牌名称
规格数量：_____
单价交付时间：_____
合计人民币金额：_____（大写）
第二条产品的质量标准，按下列第_____项执行：
（1）按国家标准执行；
（2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；
（3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行；
（4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。产品标准名称和编号
第三条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1。产品的交货单位：
2。交货方法，按下列第_____项执行：
1、乙方在收到甲方首批传真订单（或电话、短信通知）____个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单，____个工作日内将货物送至合同指定地点。
九、双方的权利和义务：
1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成，仍按原条款执行。
2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。
3、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带生产许可证、产品合格证、化验报告等手续。
4、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的.，乙方应承担甲方为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等）。
5、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等），此责任不因甲方已进行质量监测而免除。
6、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金_________元。
7、双方都应保守对方的商业机密。
十、补充协议：___________________________________。
十一、特别声明条款：_____________________________。
十二、合同有效期：________年____月____日起至20________年____月____日止。
十三、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。双方发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十四、合同签订地：
甲方（盖章）：_____
乙方（盖章）：_____
法人代表：_____
法人代表：_____
委托代理人：_____
委托代理人：_____
电话：_____
电话：_____
传真：_____
传真：_____
开户行：_____
开户行：_____
账号：_____
账号：_____
日期：________年____月____日
工程施工合同13
甲方：______________
乙方：______________
双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，经协商达成如下协议。
第1条、工程概况。
1.1工程名称：_________
工程地点：_________
工程内容：火灾报警系统、水喷淋系统、消火栓系统以及消防系统整体联动。
承包范围：图纸范围散水以内火灾报警系统、水喷淋系统、消火栓系统的施工、设备安装及系统调试。（不包括暗配管、盒）
1.2开工日期：______年___月___日
竣工日期：______年___月___日
1.3质量等级：合格
1.4合同价款：人民币____元。（此价不含规费，包含税金，待结算后一次调整计入）
1.5上缴管理费：以结算总造价的8%上缴甲方。（税金全额上缴，规费按60%收入上缴甲方）
第2条、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
2.1合同语言：汉语。
2.2适用法律法规：按现行国家和省市颁布的法律法规的规程。
2.3适用标准、规范：执行国家颁布的现行施工验收规范，及消防施工验收规范。
第3条、图纸
3.1图纸提供日期：乙方进场时。
3.2图纸提供套数：甲方提供，乙方自行复印。
3.3图纸特殊保密要求和费用：______。
第4条、甲方驻工地代表。
4.1甲方驻工地代表委派人员
名单：________
电话：________
4.2实行社会监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：
第5条、乙方驻工地代表：
名单：________
电话：________
第6条、甲方工作。
6.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求：按总进度要求。
6.2水、电等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：乙方进场后，甲方提供水、电等施工必要条件及相关工程协调工作，不再收取任何费用。
6.3办理批件、证件的名称和完成时间：________________。
6.4会审图纸和设计交底的.时间：乙方进场后。
6.5甲方向乙方提出供现场办公室一间。
第7条、乙方工作
7.1乙方应认真编制施工方案，质量保证措施要可靠，实行逐级质量责任制。坚持“三检制”质量奖罚制。严格按规范、规程、标准施工和验收。乙方负责收齐全部项目的工程技术资料，达到归档要求，按甲方要求的份数及时提供。
7.2职工进入施工现场前，必须进行环境、职工安全卫生教育的培训，并且严格遵守贯彻执行国家、地方有关环境、执业安全卫生方面法律法规及其他要求，认真落实各级各部门安全生产、文明施工责任制，施工现场实行目标管理，建立各级管理制度，将影响环境、影响周围居民和职工身心健康的噪音、粉尘、污水等污染降低到最低点，现场实行封闭管理，消除各种不安全因素和事故隐患，做到安全生产、预防为主，杜绝伤亡事故发生。轻伤事故控制在社会允许最小范围内。做好社区服务，通过综合治理，达到安全生产和文明施工。
7.3在施工中，应遵守施工安全规范和交通规则规定，杜绝伤亡事故发生，若发生工伤等安全事故或其他事故，均由乙方负责。
7.4本工程施工根据规范要求施工。施工面要求有安全防护措施（如井架、栏杆等）。在施工中应遵守政府现场管理中文明施工的有关规定，并承担违反规定的罚款。
7.5乙方负责和保证所有项目的消防验收工作顺利通过，并做好当地消防部门的协调、沟通工作。
第8条、进度计划
8.1乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：乙方进场后。
8.2甲方代表批准的时间：提交后一周内。
第9条、检查和返工
9.1按工序分部分项检查验收，若有质量问题自行返工，工期不予顺延。
第10条、工程质量等级
10.1工程质量等级要求：合格。
10.2质量评定仲裁部门名称：当地公安局消防分局。
第11条、隐蔽工程、中间验收
11.1中间验收部位和时间：隐蔽工程施工中及结束时进行，并按要求做好资料。
第12条、调试：
由乙方负责，甲方协调相关专业配合。
第13条、检验和验收：
由建设方牵头组织实施，建设方承担消防检测费用，乙方负责项目通过消防验收。
第14条、合同价款及调整
14.1调整的条件：如图纸发生变更或者现场施工条件需要变动调整安装位置以及方式，以签证为准。
14.2调整的方式：变更部分参照预算暂定价标准。
第15条、工程付款（无预付款）
15.1按每月25日乙方上报工作量，经甲方审定后按审定量的70%支付工程款。
15.2支付时间：每月上报工作量后的十个工作日内。
15.3工程验收合格后和工程结算审定后支付至工程总价的95%，留5%的质保金。
第16条、工程量的核实确认
16.1乙方提交工程量报告的时间和要求：每月25日前乙方提交工程量报表，由甲方代表确认。
第17条、甲方供应材料设备
17.1乙方包工包料。
第18条、乙方采购材料设备
18.1详见预算书。
第19条、设计变更
19.1按设计院变更施工图纸。
第20条、确定变更价款
20.1按预算书价格及取费标准执行。
第21条、竣工验收
21.1乙方提交竣工资料和验收报告的时间：交工前十日内。
21.2乙方提交竣工资料和份数：壹式陆份。
第22条、竣工结算
22.1结算方式：按施工预算及变更签证所列内容进行。
22.2乙方提交结算报告的时间：交工前十日内。
22.3甲方批准结算报告的时间：提交后壹月内。
第23条、保修
23.1保修内容、范围：承包范围内，非人为破坏，非不可抗力所产生的质量问题。
23.2保修期限：两年。
23.3保修金额和支付方法：保修金额为合同总额的5%，保修期满一周内付清。
第24条、争议
24.1争议的解决程序：协商或有关部门仲裁。
第25条、违约
25.1违约的处理：如乙方违约按合同价款2‰进行处罚，并承担由此给甲方造成的相应损失。
第26条、安全施工
26.1：见安全施工协议
第27条、不可抗力
27.1不可抗力的自然灾害认定标准：按国家现行规定。
第28条、保险
28.1施工人员进场购置保险。
第29条、工程停建或缓建
29.1因政策原因导致工程停建或者缓建，甲方应按乙方实际完成工作量结清工程款。
第30条、合同生效与终止
30.1合同签订后生效至全部条款执行完毕止。
第31条、合同份数
31.1壹式陆份，甲方肆份，乙方两份。
甲方：______________乙方：______________
________年___月___日________年___月___日
工程施工合同14
发包单位(以下简称甲方)：
承包单位(以下简称乙方)：
经依法招标确定乙方为中标单位，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招投标法》及其它法律、行政法规的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商，本着自愿、平等的原则，签订本合同，双方共同遵守。
第一条：工程概况
工程名称：
工程地点：
工程规模：
第二条：承包方式
本 消防安装工程项目按包工、包料、包设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包报建及相关备案手续办理、包竣工验收、包工程保修、包全套竣工资料、包管理费、利润、各种规费和税金、包人、材、机价格上涨的大包干形式进行，按4.1.2《合同承包价格》明确的相应项目承包固定综合单价和承包总价包干，不再存在任何签证。
第三条：承包范围
3.1、本工程承包范围为 设计研究院所设计的 室内、室外、地下室消防施工图范围内包含的全部内容。
3.2本工程承包主要内容还包括：
A、消防报批报建、竣工验收备案等相关手续;
B、消火栓系统(室内消火栓管道、消火栓水泵接合器及室外消火栓安装、室外消防环管);
C、自动报警(包括探测器、各类型模块安装及调试);
D、消防排烟系统(含风机、风管及风口安装，送风机组、机座及其土建预埋预留后的修补);
E、灭火器配置(包配电房的液体灭火器);
F、广播系统;
G、自动喷淋系统、消防泵及稳压系统(含喷淋泵、消防泵、稳压泵及气压罐安装);
H、主机、水泵房及水泵控制系统(包括控制柜及机座);
I、屋顶消防水箱的采购安装，自动进水装置的采购安装;
J、地下室消防水池进、出水口都由消防采购安装;
K、高层走道、电梯前室有喷淋系统，手动启动时的排水管道、消防电梯排水泵及排水管道归消防采购安装;
L、清场防火门及防火卷帘门，消防控制水泵房门、配电房门、电梯机房等防火的门、锁、安全标记牌由消防制作安装;
M、所有应急照明灯具及安全指示牌(灯);
N、消防强、弱电划分：
①甲方提供所有动力电源到控制箱，所有控制箱到消防动力的连接线由消防自行安装(包含消防联动的出线);
②公共区域消防强电应急照明、安全指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)、楼层指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只提供电源接线点;
③地下室楼层应急照明、安全指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只提供电源接线搭火点，其材料按图要求采购;
④消防弱电由消防根据设计与消防规范负责安装;
⑤公共区域所有配电箱柜的强电检测均由消防负责。
O、上述项目中未明确的消防设计施工图中的所有消防工程皆由消防负责。
3.3、按设计图纸、甲方要求、国家有关消防工程施工验收质量标准、合同工期承担本项目的工程施工、资料整理备案、竣工验收、交付使用，并承担任何质量缺陷的保修责任，承担相应的经济与法律责任。
3.4、乙方应处理好消防主管单位关系，自行承担消防主管单位及相关部门的各种赞助费用和处罚。
第四条：工程造价
4.1、合同价款
4.1.1本工程合同总造价为
人民币大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整，￥： 元。(结算以按每平方米建筑面积承包项目的综合单价*相应实际完成的经双方确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价)
4.1.2 合同承包价格
本工程室内消防工程分高层(主楼部分)、商铺、地下室(本身专用消防设施)以每平方米建筑面积按固定综合单价承包;室外工程(消防环管、消防栓等)、地下室公共消防设施(非地下室本身专用的消防设施)按固定总价承包。合同承包价格见下表：
序号承包项目名称
承包面积/㎡承包单价(人民币/元)
合价/元
程高层(主楼部分)每㎡建筑面积承包固定综合单价 元/㎡
商铺每㎡建筑面积承包固定综合单价 元/㎡
1地下室(本身专用消防设施)每㎡建筑面积承包固定综合单价 元/㎡
2室外工程(消防环管、消防栓等)合同承包固定总价 元
3设在地下室非地下室本身专用的公共消防设施合同承包固定总价 元
4.1.3上述“承包固定综合单价”和“承包固定总价”已包含第二条工程承包方式和第三条承包范围内的所有工作内容和费用。已包含按设计施工图、技术规范要求、现场施工条件、招标文件及合同要求完成消防安装工程全部工作可能发生的所有费用，包括分部分项工程费、措施项目费、管理费、利润、各种规费、安全文明施工措施费、技术措施费、设备进出场、人员食宿、工程保修、税金等工程直接、间接的所有费用在内。以及招标文件与合同明示或暗示的所有责任和义务所需的费用，不论国家政策和市场行情如何变动都不另进行价格调整。
4.1.4 上述承包价格为承包固定价。是中标承包单位在认真阅读图纸，全面熟悉和理解设计施工图的全部项目内容，熟悉了解现场施工条件环境，按投标邀请函规定的格式编制完整准确的工程量报价清单，准确计算后双方确定的承包价格。合同签定后不再因承包单位投标时没有认真研究图纸，踏勘现场，漏报少报工程项目与工程量，或因对图纸和现场施工环境条件理解不全面而产生报价偏差以及施工期内市场变化引起的造价变化做任何调整。
4.1.5按政策须向建设行政管理部门缴纳的`养老保险费、其他保险费、农民工工资保证金、安全文明施工专项费等均由承包方负责自缴自返，且已经含在承包价格中。
4.1.6建设行政管理部门备案、办理相关手续费用和招投标费用以及上缴主管部门的其它费用按建设主管部门要求各自承担其费用。
4.1.7施工用水用电由发包人提供现场安装用水用电接驳点至用地红线边，承包人自行从接驳点接出并安装水表电表，其费用按市政供水供电价格由中标承包人自行承担。
第五条：施工工期
5.1本项目原则上定于 年 月 日进场(具体进场开工日期以甲方工程部的要求为准)，施工总工期根据土建工程进度，以不影响土建和工程整体验收交付使用为准。
5.2 承包单位所承包的全部工程竣工，应向监理方提交竣工报告(含备齐竣工备案的全部竣工资料)，由监理方提请建设方组织验收，工程验收合格之日为竣工日期。因承包方原因造成工期延误，影响土建或工程整体进度，给予5000元/天违约罚款，并承担由此给甲方造成的相应的损失费用。
5.3工程全部完工，乙方必须及时退场，乙方接到拆场通知后，必须在 5 天内拆场完毕，否则，每延期一天向甲方支付10000元违约金，并承担相关责任及由此给甲方带来的经济损失。
第六条：工程质量
6.1本项目工程质量要求达到国家消防安装工程质量验收规范的合格标准以上，乙方必须严格按照设计文件，国家现行质量检验标准及相应技术规范标准和上级单位有关规定进行规范施工以保证工程质量，并接受建设行政主管部门、监理方和甲方的质量监督管理，服从甲方与监理方代表的指挥及安排。
6.2 乙方在施工过程中的工程质量经甲方、监理方及质量监督部门检测达不到规范和设计要求的质量标准，乙方必须无条件返工直至达到合同规定的质量标准，并承担相关责任及由此给甲方带来的相关经济损失，费用在乙方的工程进度款内扣除。
6.3 本工程除设计文件(施工图纸等)另有规定外，用于工程的所有材料、设备和工程施工的质量均应符合招标时已颁布的国家和邵阳市现行标准和规范的相应规定和要求。标准和规范文件不一致时，以要求高的为准。用于工程的主要设备、材料等需提供相应的出厂合格证书和符合规范要求的检测报告，需要现场抽样检测的必须进行现场抽样检测，凡不符合质量规范与合同要求的产品一律禁止使用。
6.4本工程所涉及的主要材料、设备、各种报警设施必须是三证齐全的国家标准产品，并符合消防主管部门认定合格的产品。镀锌钢管采用天津友发牌或衡水华歧牌热镀管，报警系统设备采用海湾公司生产的海湾牌，水泵采用上海连城牌。在材料、设备订购或进行施工之前，中标承包单位须向监理和建设方代表呈示有关样品或试料样板及有效的质量证明、产品技术数据说明，获得批准，并由监理方封样;主要设备采购进货前应呈报建设方代表到供货方现场察看，符合设计和合同要求方可采购进场。如因材料质量、规格、型号等指标不符合设计要求及规范要求，所造成的工程返工，一切损失由投标方全部自行负责。
6.5 所有材料、设备进场乙方必须填写材料进场验收报告单，及时报请甲方和监理方现场施工代表验收签证，且应向监理和建设方提供产品合格证明、质量保证书及检验单原件(如为复印件，则需说明原件存放于何处，以备查)等，验收合格并签证后方可用于施工，未经验收签证或验收不合格的产品一律不得用于工程，对与样品或设计和规范要求不符合的材料及设备，监理和建设方有权责令其调换，中标承包单位须按照建设方要求的时间将不合格产品运出施工现场，重新采购符合要求的材料及设备，并承担由此发生的所有费用，工期不予顺延。由此给建设方造成的损失由承包单位负责赔偿。
6.6 所有隐蔽工程隐蔽前必须报甲方和监理方进行隐蔽工程验收签证，验收合格方可进行隐蔽，未经验收或验收不合格不得隐蔽，否则甲方和监理方有权要求乙方打开重新检查验收，由此产生的费用由乙方承担;分部分项工程完工必须填写分部分项工程验收报告，及时报请甲方和监理方现场施工代表验收签证，验收合格并签证后方可进入下道工序施工，否则甲方和监理方有权要求乙方停工，由此产生的损失由乙方承担。
6.7 分部分项工程验收不合格乙方应自觉组织及时返工直到符合要求为止，若乙方拒不服从建设监理方和甲方现场施工代表的管理，不按规范要求进行返工，建设监理方和甲方现场施工代表有权对乙方处以3000—5000元/次的质量罚款。情节严重的，视乙方违约，甲方可解除合同;
6.8 无论发包人、监理公司、国家质量监督机构是否对承包工程进行并通过质量检验，承包人都应对所承包工程及所采购的材料、设备负责，除非质量问题是由于设计原因引起的。对后者承包人应及时通知发包人及监理公司，并等待发包人和监理公司的指令。
6.9 承包人应按照有关技术规范的要求，设置专门的监测岗位，完成各项工程的检测、调试、测量与观测，并累积形成完整的技术资料。
6.10 工程保修：本工程质量保修期二年。工程竣工验收合格后，以合格证书签发日为准在合同规定的保修期内，各系统工程因安装不当或设备、材料质量所致发生故障，由承包人无偿进行保修，需要更换的设备必须及时更换。承包人必须在收到监理公司、发包人的通知后及时派专业人员到场免费修复。否则发包人可自行组织修复，由此产生的费用由承包人承担，发包人直接从预留质量保证金中双倍扣除，不足部分由承包人另行支付。
第七条：设计变更
7.1 乙方应严格按甲方提供的设计施工图与合同约定进行施工，不得擅自改变设计进行施工，施工过程中若乙方认为设计有不合理的地方，应以文字与图示方式向甲方和监理方提出修改意见，得到设计单位同意并经甲方和监理方签证认可后方可进行变更。
7.2 因甲方原因需要变更原设计时，由甲方或监理单位向乙方发出变更通知，乙方按变更要求进行施工。
第八条：安全生产与文明施工
8.1 安全生产
8.1.1乙方必须严格按照安全生产规范进行施工，配备专职安全生产管理员，随时对现场的安全隐患进行检查整改，施工现场应严格按安全规范做好安全生产防护措施，施工区域应进行安全围护，树立安全警示标牌，确保施工安全;
8.1.2乙方必须对施工人员进行全面的安全教育，施工人员进入现场必须按规范戴好安全防护工具，严禁违规操作，若检查发现有不载安全防护工具或违章操作的情况，甲方有权对乙方进行500-1000元/人次的安全处罚;
8.1.3 油料等易燃易爆物品乙方必须安排专人按安全规范进行保管，施工用电用火必须严格按安全规范进行管理，所有施工机械设备均应专人专职使用管理，采取相应的安全措施确保施工安全;
8.1.4 现场所有设备、材料乙方应安排专人进行看护保管，因守护管理不善造成丢失或损坏均由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任;
8.1.5 乙方对施工安全和设备材料管理负全部责任，施工过程中造成的任何安全事故或财产损害均由乙方负全面的经济责任和法律责任。
8.2、文明施工
8.2.1 乙方应按照文明施工的规范要求组织施工，对全体施工人员进行全面的安全文明施工基础教育，制订安全文明施工管理制度，设置安全文明施工标牌，把工地建成文明施工的样板工地;
8.2.2 乙方应教育施工人员遵纪守法，遵守国家法律和甲方的管理制度，处理好与兄弟施工单位及当地百姓工的关系。严禁在施工现场或生活区内聚众赌博，吵架闹事，否则甲方有权视情节轻重处以500-1000元/次罚款;
8.2.3 工地现场所有施工材料必须分类堆放整齐，施工垃圾每天下班之前必须清理运出施工现场，工地现场必须清扫干净，若检查发现材料乱堆乱放或垃圾未及时清理，每次处以500-1000元罚款;
8.2.4 乙方应采取一切必要的措施，选择正确合理的运输路线、运输工具，避免设备、材料进出场对现场周围或通往现场的道路、桥梁造成环境污染或破坏损伤，由于设备、材料进出运输造成任何环境污染或破坏损伤而引起的一切索赔、罚款均由乙方自行承担责任，同时乙方应为自己的运输路线道路通行办理相关的许可手续并承担全部费用。
第九条：工程验收
9.1、隐蔽工程和分部分项工程中间验收
9.1.1 隐蔽工程(如暗敷预埋的管道等)隐蔽前、分部分项工程完成后乙方应及时报请甲方和监理方进行验收，经验收符合设计和规范要求后方可进入下道施工工序，未经验收或验收不合格不得进入下道工序，更不得进行隐蔽，否则甲方和监理方有权要求乙方打开重新检查验收，由此所产生的费用和延误的工期均由乙方负责;
9.1.2分部分项工程验收不合格时乙方应及时整改返工到合格为此，不及时整改返工，甲方有权拒绝验收，由此产生的工期延误和其他经济损失由乙方负全部责任。
9.2工程竣工验收
9.2.1全部工程按设计施工图、合同约定、甲方要求全部完成，施工方自检合格，符合设计与有关规范及消防主管部门的要求后向甲方提出工程竣工验收申请报告，由甲方组织相关部门及时对工程进行整体竣工验收;施工承包方必须保证工程通过消防部门验收合格，验收所发生的一切费用由施工方负责。
9.2.2乙方竣工验收申请报告的内容按规范要求提供且必须具备以下条件：
①工程已全部按合同约定和设计与规范要求完成，经有权部门检测质量符合规范与设计要求;
②各项竣工技术资料已按规定整理齐全装订成册并按程序签认备案完成;
③提供资料清单和竣工技术资料一式陆份。
9.2.3 工程实际竣工交付以经甲方、监理方、消防质量监管部门验收合格，各方正式签字盖章通过为准。
第十条：工程结算
10.1结算条件：
10.1.1全部工程按设计施工图、合同约定、甲方要求全部完成，经竣工验收检查符合施工技术规范、工程验收标准要求，经有权部门竣工验收合格;
10.1.2所有竣工资料按规范和甲方要求整理齐全，并按规定备案完成;
10.1.3承包范围外增加工程和合同内减少工程已全部按合同约定完成签证，且签证手续及时规范齐全;
10.1.4符合上述条件后由施工方按合同约定编制完整的工程结算书送甲方有关部门审核;
10.2 结算方式
10.2.1、以甲方、乙方、监理方三方按本合同第四条《工程造价》约定的计价方式、合同“承包固定综合单价”与“承包固定总价”、现场核定的实际完成的施工面积和工程项目进行按实结算;
10.2.2 工程结算总造价=以按每平方米建筑面积承包项目的承包固定综合单价*相应实际完成的经甲乙双方、监理单位确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价;
第十一条：工程款支付方式
11.1工程预付款：本项目无工程预付款;
11.2 工程进度款：
11.3工程结算款：工程经有权部门竣工验收合格，竣工资料整理齐全并备案完成，提交验收合格证书后办理工程结算，结算经审定双方签字认可后一个月内付至工程结算总价的95%;
11.4 留工程结算总价5%的质量保修金，在质量保修期满无质量问题一个月内支付完毕。
11.5 付款发票：每次付款施工单位应开具相应的税务发票方可付款，否则发包方财务有权拒绝付款或按当次所付金额的6%暂扣税金，暂扣税金在施工方向发包方财务提交税票时无息返还。
第十二条：履约保证金
12.1履约保证金的提交：乙方在本合同签定前三天内按合同总价10%向甲方提交履约保证金人民币大写： 元整，￥： 元;
12.2 履约保证金的返还：履约保证金在完成承包工程总量50%后10天内无息返还60%，工程全部安装完成，初验合格后10天内全部无息返还。
第十三条：双方的权利与义务
13.1甲方的一般权利与义务：
13.1.1负责组织相关方面进行施工技术交底，工程施工中如有设计变更，及时向乙方传达变更意图及提供变更图纸。
13.1.2负责组织工程量的现场及时核定与签证，负责组织分部分项工程的验收与签证;
13.1.3负责组织各有关单位召开工程会议，听取汇报、安排工作，及时了解、协调解决施工中存在的问题，确保施工各方面工作的顺畅开展。
13.1.4施工过程中，甲方和监理人员有权对乙方的工程质量、进度进行监督检查，对不符合要求的部分，有权要求乙方及时进行返工处理。
13.1.5施工过程中如乙方拒绝或不服从甲方和监理方的监督管理，影响工程质量进度者，视为乙方违约，甲方有权对乙方处以3000-5000元/次罚款。
13.1.6有权对乙方施工过程中不安全因素提出整改要求和处罚决定，乙方不服从管理时有权进行强制性处罚。
13.1.7按合同约定及时审核和支付工程进度款，及时组织工程验收办理工程结算。
13.1.8负责向乙方提供临时设施的搭建场地，提供施工用水源电源接驳点至项目红线边，由乙方自行安装水表电表，并按市政供水供电价格计价向甲方支付水电费。
13.1.9协助乙方处理施工过程中与当地政府和当地群众的关系。
13.2乙方的一般权利和义务
13.2.1进场施工前向甲方提交切实可行的施工组织设计，负责施工过程中人员、机械设备、材料、项目施工的组织与管理，负责管理好施工人员的安全，自行办理意外伤害险及第三责任险，施工设备保险，并承担其费用。
13.2.2 负责及时向有关部门缴纳养老保险、安全文明专项措施、材料设备检测检验等合同约定或政策规定应由施工方缴纳的各项费用、及时办理相关报建报备手续，并承担其费用。
13.2.3 负责处理施工过程中发生的一切周边矛盾，施工过程中妥善处理与当地居民的关系，避免纠纷的发生，如因乙方在施工中因自身原因造成的矛盾导致停工，赔偿等损失，由乙方自行负责，并不得要求工期顺延。
13.2.4 乙方确定 为项目负责人， 为技术负责人，全面负责现场施工管理，负责按规定配备相应的岗位管理人员并报监理和甲方备案。负责配备足够的机械设备、工程材料、各专业施工技术人员，按合同要求组织施工，确保工程质量、进度和施工安全。
13.2.5 按国家有关规定处理好施工人员的报酬、农民工工资保证、劳动保险、养老保险等相关事宜，及时支付劳动报酬，解决好劳资纠纷，杜绝工人上访事件发生，因未处理好以上关系引起的一切后果由乙方全部负责。负责加强内部管理，教育施工人员遵纪守法，不得有违纪违法行为，不得聚众闹事，不得损害他人的财物;
13.2.6负责按规定编制整理好工程竣工验收资料和工程结算资料交甲方和监理方审核，及时按规范整理完成竣工资料的备案工作;
13.2.7乙方应自行处理好一切债权债务，乙方与材料、设备供应商或其他第三者在业务过程中所有现有发生的、将来发生的或潜在发生的法律、经济责任均由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任，若因此给甲方造成信誉或经济上的损失，甲方有权追究乙方的法律与经济责任;
13.2.8全面履行合同条款，按时保质完成合同约定的全部工作;
13.2.9负责安排好施工人员工作、生活，保障施工人员的基本生活条件与环境，确保施工人员能全力、安心、安全的进行工作;
13.2.10负责施工临时设施的修建，负责施工用水表电表和管线安装，按合同约定向甲方交纳水电费用。
第十四条：违约责任
14.1因甲方原因不能按合同约定及时办理工程签证、分部分项和隐蔽工程验收，因此造成停工，由甲方承担相关责任并顺延工期，因乙方原因不能按合同约定及时办理工程签证、工程验收，因此造成停工，由乙方承担相应责任工期不予顺延;
14.2甲方如不按合同约定支付工程款，每推迟一天按应付款金额的银行同期贷款利率向乙方偿付违约金，因乙方不能及时提供合格的付款资料而影响付款由乙方负责;
14.3因乙方原因延误工期，不能按合同约定的时间完工，每推迟一天，给予5000元/天违约罚款，延误工期10天以上，每推迟一天，给予10000元/天违约罚款;逾期20天仍不能按约定完工的甲方有权解除合同;
14.4任何一方非对方原因而单方终止或不履行合同，由此而给守约方造成的经济损失由违约方全额赔偿，另由违约方按合同金额的10%对守约方给予补偿;
14.5乙方未处理好劳资纠纷或其他事宜，导致工人上访、新闻媒体曝光，严重影响到甲方形象和声誉的，甲方有权要求乙方支付10万元违约金并采取补救措施。情节严重的，甲方有权解除合同;
14.6严禁乙方转包、分包，否则视乙方违约，甲方可解除合同;
14.7如乙方违反本合同其他约定，拒绝整改或整改不到位的，甲方有权解除本合同;
14.8因乙方违约被终止合同，乙方结算工程价款按其已完成工程量的60%进行结算，且由乙方原因解除合同，乙方必须在5天内完全退场，否则每延1天，另支付违约金1万元。
第十五条：其它
15.1承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，质量保修内容与保修期按本合同约定执行。
15.2未尽事宜双方共同协商解决或另签补充协议;
15.3本合同的附件如招投标文件，投标报价单、设计图纸、设计变更、技术交底、工程签证等都是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力;
15.5合同执行过程中如发生争议，双方应本着友好的原则协商解决，如经协商仍不能达成共识，任何一方都可向项目所在地人民法院起诉，按法律途径解决。
第十六条：本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，经双方代表签字、加盖公章后生效，
合同附件：(合同组成文件)
1、本消防安装工程招标文件
招标编号：
2、乙方投标文件：包括本消防安装工程投标报价在内的(商务)(资格)(技术)等全部投标文件;
3、本消防安装工程施工图设计文件及相关说明书，工程技术交底资料;
4、履约保证金收据;
5、标准规范及有关技术文件，技术要求;
6、双方有关工程的洽商、工程签证、变更等书面协议或文件视为本合同的组成文件。
甲 方： 乙 方：
签约代表人： 签约代表人：
电 话： 电 话：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
单位地址： 单位地址：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
工程施工合同15
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《农业基本建设项目管理办法》、《农村沼气项目建设资金管理办法》、《湖南省农村可再生能源条例》及有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方充分协商一致，特订立本工程施工合同条款如下：
一、工程概况
1、工程名称： 。
2、工程地点：
二、承包方式及工程范围
1、承包方式：由乙方包工包料的方式总承包该工程施工。
2、工程范围：依照×××设计所设计的施工图纸内的工程项目，通过甲乙双方协商约定的施工范围内的全部工程内容，包括设备安装、调试。确保正常运行并按设计所要求的技术指标进行施工。
三、承包造价
工程承包总造价:人民币:元；小写RMB￥：元包干。施工中如工程发生变更，变更项目按投标文件中已有综合单价的分部分项工程所实际完成的工程量进行决算；投标文件中没有综合单价的分部分项工程，根据招标文件确定人工和机械费；主材价格执行投标文件自报价格，没有自报价格的执行同期指导价或市场价。
四、工程质量
1、乙方在本工程项目施工的过程中，严格按照中华人民共和国农业
行业标准《沼气工程施工及验收技术规范》进行施工，确保工程质量为合格。
2、本工程在施工中，土建部分、设备安装等，所有用于该工程项目的`原材料（地材除外）及设备，必须合格，无产品合格证的设备及原材料严禁在本工程项目中使用。
五、付款方法
自乙方人员进场15天内，甲方预付乙方30%的工程备料款，工程进度按实际完成工程量支付工程进度款直到85%，每笔工程进度款审批时，不得超过三天，余款除留5%质保金外，其他款项自工程验收合格之日起15天内由甲方全部付清，工程质保期为一年，从甲方验收合格之日算起。
六、施工工期
甲乙双方签订本合同之日后，进场时间由市能源办确定，土建工程及安装工程施工工期按有效施工日240天，如因甲方原因不能按期开工，所造成的损失可协商解决，如遇人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。
七、安全生产、文明施工
1、乙方在施工过程中，必须充分注意安全生产，严格按照《安全生产操作规程》进行施工，制定安全施工保障措施，办好意外工伤保险，杜绝一切大小安全事故发生，如发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失一切责任及经济损失全部由乙方承担，甲方不负任何责任。
2、乙方在施工时，必须严格遵照国家有关法律、法规条例施工，不准因施工而造成环境污染，并保持施工现场整洁，材料严格按安全操作规程有序堆放。
八、甲、乙双方责任
甲方责任：
1、负责施工场地的三通一平工作，为乙方现场施工及调试提供必要的工作和生活条件，如：临时用水、电、施工用电费用由甲方承担；负责将自来水及总电源引入沼气站内乙方指定位置。在乙方进行试水试压
试验时为乙方提供足够水源。做好施工地段与牲猪饲养生产线的防疫及隔离工作。
2、组织好设计、监理对工程项目技术交底，图纸会审，并协调好设计、监理、施工等单位的关系，处理好地方政府及村、组农户的关系，确保工程正常施工。
3、本工程中，甲方须派1名施工技术人员（有相应资质）为工地常驻代表，负责对整个工程项目管理及有关部门的衔接。
4、根据乙方施工进度及时拨付工程款，确保工程款项按合同要求及时到位。根据乙方施工进度，组织好分部分项工程现场验收。配合好乙方组织工程的调试，运行工作，并选派人员跟班实习、操作和调试。
乙方责任：
1、按合同要求履行好施工单位职责，确保工程项目按期按质完成工程任务，力争建设单位的投资发挥最佳效益。
2、在安装调试期，应对甲方选派的沼气站操作人员进行实地培训，使甲方能熟练掌握必要的操作技能。
3、乙方施工人员须服从场内消毒制度。
4、设备自调试验收合格之日起，负责一年内无偿保修，并保证在接到甲方维修通知后48小时内派人到现场。
5、本工程乙方不得转让。
九、违约责任
本合同经双方签订后，任何一方不得违约，如单方违约，违约方必须按守约方的实际经济损失赔偿，并同时支付守约方工程总价款20%的违约金。
十、合同纠纷解决方式
本合同履行过程中，发生一切争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不能解决时，任何一方均可向甲方单位所在地人民法院通过诉讼途径解决。
十一、其他
1、本合同标的物所有权待甲方付清合同款的100%时归甲方所有。
2、如甲方原因致使沼气工程不能正常运行、正常验收，则在合同设备安装结束后365天内，甲方应当无条件为乙方结清全部合同款。
3、本合同未尽事宜，甲、乙双方另签补充协议，补充协议经双方签字，与本合同具有同等法律效应。
4、本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，交二份由市县主管部门备案。自双方签字、盖章之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人：法定代表人：
年月日
【工程施工合同】相关文章：
工程施工的合同06-01
【精选】工程施工合同07-16
工程施工合同[精选]07-09
工程施工合同06-17
工程施工承揽合同03-07
庭院工程施工合同02-23
城市工程施工合同04-08
桩基工程施工合同03-09
保温工程施工合同03-26
供热工程施工合同02-03