工程施工合同

工程施工合同13篇

　　随着人们法律观念的日益增强，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的工程施工合同，欢迎大家分享。

　　工程施工合同 篇1

　　发包单位：_____________(以下简称甲方)

　　承包单位：_____________(以下简称乙方)

　　为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促进双方共同搞好配合与协作，保证工程按质按量按时完成建设任务。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本工程施工承包合同，以便双方共同遵守。

　　第一条总则

　　1.工程名称：_____________

　　2.工程地点：_____________

　　3.工程施工范围及内容：_____________

　　4.工程造价：_____________

　　本合同规定乙方以包工包料方式承包。

　　第二条施工期限及停工

　　1.本合同全部工程项目于20xx年9月14日开工，于20xx年12月31日竣工。

　　2.在施工过程中，如遇下列情况，工期顺延，双方应及时协商，以书面形式确定顺延期限。

　　3.因人力不可抗拒的自然灾害被迫停工者;

　　4.因甲方工程计划调整需停工者;

　　5.因材料采购困难被迫停工者。

　　第三条工程占地及物资供应

　　1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采购。

　　2.水泥由乙方在县内采购合格产品。

　　3.爆破材料原则上由乙方采购，如有困难，甲方可协助办理有关手续。

　　第四条工程质量要求及设计变更

　　1.乙方在组织施工过程中，必须严格执行现行的国家和行业制定的.有关技术规程、规范和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系，认真填写单元工程质量评定表。加强施工质量管理，使工程质量达到合格标准。

　　2.各工程项目有关技术数据必须严格按设计进行施工，不得降低标准。

　　3.建筑材料质量要求：本合同工程所有建筑材料必须符合有关规程规范要求，不准使用不符合质量要求的材料，如有违反，甲方有权要求乙方赔偿一切损失，并终止合同。

　　4.砂、石骨料，砂子采用中砂(抹面砂浆采用细砂)，含泥量按重量计不大于3%;碎石最大粒径4cm，含泥量按重量计不大于3%。

　　5.砼质量要求：砼标号必须达到设计要求和有关质量标准，砼浇筑面平整，振捣密实，无蜂窝麻面，防渗性好。

　　6.允许偏差

　　7.砼和水泥砂浆强度允许偏差±5%。

　　8.若因乙方管理不善，造成工程返工、窝工等浪费，均由乙方自行负责。

　　第五条工程的支付

　　1.工程预付款：工程开工后，甲方不支付进度款，一切费用由乙方支付。完工后甲乙双方及时验收结算。

　　2.乙方不得拖欠民工工资。

　　第六条工程竣工验收、结算和保修

　　1.工程竣工验收：工程完工后，乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料(即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表格等)。甲方收到竣工资料后，于一个月内组织有关单位和部门验收。

　　2.工程结算：乙方按甲方验收合格的工程，结算甲方认定的实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单，乙方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务。

　　第七条工伤事故

　　乙方必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规、条例及政策。在施工中做到安全第一，严格操作规程，杜绝安全事故发生，若发生安全事故，乙方自行负责。

　　第八条违约责任

　　1.工期：竣工时间超过合同规定时间后，甲方有权从第十天开始，每天罚款工程结算款价的5%。

　　2.按本合同规定，乙方若违约，甲方有权根据有关法律法规和规程规范采取任何方式要求乙方给予赔偿。反之，乙方有权要求甲方给予赔偿。

　　第九条合同份数及有效期

　　1.本合同一式四份，乙方执一份，甲方三份。

　　2.本合同自双方签字之日起生效，工程尾款付清后失效。

　　第十条附则

　　1.本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　2.本合同所有附件，与本合同具有同等效力。

　　发包单位(甲方)：(签章)_____________

　　法人委托代表：(签名)_____________

　　工程项目负责人：(签名)_____________

　　承包单位(乙方)：(盖公章)_____________

　　法人委托代表：(签名)_____________

　　工程项目负责人：(签名)_____________

　　_____________年_____________月_____________日订立

　　工程施工合同 篇2

　　1、工程概况：

　　2、工程名称：工程地点：承包范围：承包方式：承包内容：

　　3、开工日期：工期：

　　4、工程质量标准：

　　5、工程造价：(人民币大写)（人民币小写）

　　6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表，按实用数缴纳水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费。

　　7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。

　　8、付款方式：合同经双方签字盖章后生效。工程全部完工、验收合格，经工程审计，并经业主负责人签字，支付至审计后决算价的%。尾款%做质保金。质保金支付程序，在质保期内，由用户通知施工单位所需维修事项，若施工单位尽心尽责的服务，用户满意，则________年后，无任何质量问题，经用户单位及有关职能部门签字，支付施工单位尾款。若施工单位不能及时响应及处理维修事项，用户有权另找工程队维修，经费从尾款中支付。

　　9、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　10、结算按执行。1

　　1、违约责任

　　1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的%为违约金。；

　　2）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

　　3）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的`质量标准，乙方负责整改，工期不予顺延；

　　4）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的%为违约金；1

　　2、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第___种方式解决：

　　1)、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

　　2)、向合同签订地人民法院起诉。1

　　3、其他具体规定1

　　4、附则

　　1）、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。

　　2）、本合同签订后工程不得转包。

　　3）、本合同若有附件，则附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方乙方单位名称：单位名称：（加盖合同专用章）单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：联系电话：联系电话： 帐号： 税号：邮编： 邮编：传真号码：传真号码：开户银行：开户银行：户名：户名：账号：账号：签约日期（即合同生效日期）：________年____月____日

　　工程施工合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　为按期完成阳光馥苑住宅小区1#、2#住宅楼工程施工任务，确保施工质量和安全，甲乙双方共同协商，达成以下协议，共同遵守。

　　一、承包内容：包工不包料，施工图仲所包含的一切主体工程

　　施工内容：如地基3：7灰土以上(含基槽开挖时配合人工清槽，坑底操平，灰土铺设过程中操平及基边未到位处补挖，雨天的地基排水)，屋面防水层以下及挂瓦(含女儿墙烟道排风道制作及安装)，不包含内外粉装饰的全部土建工程施工内容。

　　1.全部模板、砼、钢筋工程(甲方：电渣焊乙方：闪光焊、电弧焊)。

　　2.全部砌体工程。

　　3.全部室内外回填土及散水灰土。

　　4.地下室外围防水找平层抹灰。

　　5.施工洞的留置及补砌，架眼的封堵，地沟施工及零星砌体。

　　6.内外架搭设，井架维护，安全通道安全防护，外围护网等(不含装卸架)。

　　7.屋面找坡层、保温层、找平层、按设计院或甲方意见留置温度缝。

　　8.建设文明工地的相关配合工作;并形成良好的生活氛围。

　　9.场地硬化，临时排水沟道，施工现场及生活用房临设的搭设。

　　10.未完成以上工程内容所必须的准备工作。(如机械就位、清理，进场材料的下车、整齐堆放等项工作)。

　　11.后盘上料人工或机械已包括在内。

　　12.除机械设备，架子车、水管、电缆线外，其余一切小型工具用具均由乙

　　13.负责各种材料的整齐堆放，木模板、方木的钉子拔除。

　　14.塔吊由乙方设专人指挥。

　　15.机械维修由甲方负责。

　　二、承包单价： 元/㎡。

　　1.设备除运输费外，场内倒运装卸、现场内材料、设备二次倒运用功不再计算。

　　2.人工费超过1000元的工程变更，按社会最低价进行调整，1000元以内不予调整。

　　3.每次工程罚款，甲方当场出示罚款罚单，结算时扣除。

　　4.施工现场的一切零星工程均由乙方安排，工地不发生零杂工。如乙方未安排，甲方将另行找人处理，其费用从乙方总结算款中扣除。

　　三、工期：主体90天封顶，主体封顶后30天内，栏板、女儿墙每拖后一天罚款300元，主体工期提前一天奖500元，如材料、水电、等特殊原因耽误工期顺延。

　　四、工程质量：

　　1.乙方进入工地后，由甲方技术员、工长进行技术质量交底，乙方应严格按照国家建筑工程验收规范施工。

　　2.做到自检、互检、交接检。

　　3.凡隐蔽工程，包括钢筋、模板、砼、填土等必须经甲方验收合格后方可施工。否则优此而造成的返工损失，全部由乙方承担。

　　4.模板面必须但到清水墙要求，如出现粉刷工程量，费用由乙方负责。

　　五、付款方式：

　　1.三层封顶后，付工程总款的30%。

　　2.主体封顶后，付工程总款的%。

　　3.砌体完工后，付工程总款的10%。

　　4.粉刷完工后，付工程总款的 %。

　　5.交工验收后付17%。

　　6.剩余3%作为保修费，一年后付清。

　　六、施工管理：

　　乙方所有人员必须服从甲方统一管理，统一调配，并无条件服从工期要求，所有人员必须遵守工地各项规章制度，否则给予处罚，严重者甲方有权终止合同，清理出场，不予结算。由此而造成的一切损失均由乙方负责。

　　七、为确保工程质量，按期顺利进行，应做到：

　　1.乙方必须配备技术过硬的现场技术管理人员两名，负责施工全过程中的.施工放线工作，甲方及时检查指导。不得随意更换和裁减人员，不得随意离开施工现场(如有事应请假经批准后方可离开)否则甲方有权以每天100元处罚。

　　2.乙方必须配备熟悉砖混施工的砌体、钢筋、木模、砼施工员个一人。经本项目确定的人员不得随意变动，不得到其它工地另行负责项目，随意离开每人每次罚款50元。

　　3.乙方必须严格按照我项目部管理人员的技术交底及施工方案进行施工，按章操作、遵守规范、不得违章蛮干，否则后果自负。我项目部将按其情节每次处以100-500元罚款。

　　4.乙方必须每日工完场清，保持工作面整洁，对当办理即必须及时清运到指

　　5.施工中，辅助材料(钉子、扎丝)的用量不得超过施工预算的用量。施工中发现乙方浪费材料，甲方有权做出不低于浪费材料3-5倍的罚款。

　　6.甲方提供灶房和现场办公室共两间，其他施工人员住宿由乙方场外租房，费用自理(甲方不提供床板)。

　　7.质量、技术。严格按照项目部施工方案、技术交底施工，项目部质量员、技术员有权对主体队不按方案、交底施工的进行罚款。

　　八、安全:

　　1、乙方进场人员，必须接受甲方安全教育，遵守施工现场各项安全规章制度。施工中因违反安全技术操作规程所造成的一切安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任及经济损失。

　　2、文明施工：乙方人员进场施工，必须遵守关于文明施工的有关规定，不准打架、骂仗一次每人罚款50元，酒后操作一次每人罚款100元。

　　3、未经许可不准将工地工具、材料等随便带出大门，发现后，甲方将处以罚款。

　　九、乙方承担的分项工程，除达到质量、安全、工期要求，还应做到工完场清，合理利用费料，木工应将模板、方木、钢管、扣件清理干净，并按指定地点堆放整齐，砼工在施工过程中应及时将落地砼清理再用;钢管供应严格按图纸规范规定下料，制作安装完毕后应将多余材料及料头清理归堆。凡未做到的，甲方有权处以罚款。

　　十、对施工质量好、且节约材料，现场管理好，做到工完场清，且无安全事故，甲方可给予适当奖励，并在以后的施工中优先考虑。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

　　工程施工合同 篇4

　　广告客户单位名称（以下简称甲方）：________________

　　广告发布单位名称（以下简称乙方）：________________

　　甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》以及有关规定，签定本合同，并共同遵守。

　　一、甲方委托乙方于20__年__月__日—20__年__月__日期间制作

　　二、门楼采用甲方委托乙方认可设计的门楼施工（轻钢龙骨结构）。

　　三、甲方委托乙方制作的`内容和表现形式，对不符合法律、法规的内容和表现形式，应予以修改，修改前，乙方有权拒绝制作。

　　四、门楼施工合同内容：

　　1.新建轻钢龙骨结构门楼一座，迁移门楼一座。

　　2.新建轻钢龙骨结构门楼二座。

　　五、施工造价：

　　如按施工合同内容1执行总价：壹万壹仟伍佰元整。（新建7500元，迁移4000元）

　　如按施工合同内容2执行总价：壹万伍仟元整。（新建一座7500元，7500x2=15000元）

　　六、签定合同后乙方负责为甲方制作门楼。施工完成一座新建门楼，甲方按一座门楼单价70%三日内付给乙方，施工内容完成100%后甲方按合同内容向乙方三日内支付合同款至95%，合同总价款5%待该项工程完工后支付，支付期限不得超过一年。

　　七、甲方按合同期限付款，特殊情况应及时通知乙方，如甲方不能按期付款，乙方有权拆除制作的门楼，并保留法律诉讼权。本门楼质保期为一年，一年内出现质量问题由乙方负责。

　　八、本合同执行期间，如遇变更本合同，经双方协商一致后，以书面形式确认，未尽事宜，双方协商解决。

　　九、解决合同纠纷的形式由双方协商，协商不成，在合同发生所在地，进行经济合同仲裁或法院起诉。

　　十、双方责任：

　　甲方向乙方提供需要的场地、占道施工许可证及相关手续，协调相关问题，保证施工正常进行。

　　乙方在门楼施工中应加强安全管理，保证工程质量。不得损害现有设施，由于自身安全因素造成人身伤害和财产损失，由乙方承担民事赔偿责任。

　　如果在自然情况下，如刮风、暴雨等导致门楼倾覆、坍塌造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担法律及相关赔偿责任。

　　由于人为原因造成门楼损坏的，如车辆外力碰撞、偷盗等由甲方负责。需要乙方修复的，由甲方另行向乙方支付修复费用。

　　十一、合同一式二份，双方各执一份，传真文件具有同等法律效用。

　　广告客户单位名称（甲方）：广告发布单位名称（乙方）：

　　联系地址：________________

　　联系地址：__________________

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　电话：

　　传真：

　　传真：

　　工程施工合同 篇5

　　发包方：（简称甲方）天下石仓（天津）有限公司承包方：（简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商

　　第一条工程概况

　　1、1工程名称：天下石仓1#地二期高低压配电工程

　　1、2工程地点：天津市武清区汊沽港镇中华自行车王国产业园内

　　1、3工程内容：按工程设计图纸内容（配电室土建除外）的1___1000KVA配套高低压供配电设施（接地，设备槽钢，照明系

　　1、4承包范围：见招标文件及工程设计图（不含计量，负控甲方提供）

　　1、5承包方式：本工程实行包合同总价、包工包料、包工期、包材料、

　　1、6合同价款：本工程造价：1400000、00元（含税价）

　　1、7合同价包括：材料费、人工费、机械费、各种措施费、临时设施费、二次倒运费、不可预计费、材料采购运输保管费、长短途及垂直运输费、雨季施工费、材料损耗、各种材料复试检验费、安全防护及文明施工费、各种措施费（包括专业措施费：各种支架费、脚手架费、二次搬运费、夜间施工增加费、已完工程保护费等）、现场经费、劳保统筹费、定额测定费、建设工程安全防护费、甲方分包项目配合费、各种规费、风险金、保险金、计划利

　　第二条：、技术规范及标准

　　本技术规范书规定的开关柜及其部件和设备应符合中华人民共和国国家标准和电力行业有关标准和规定。

　　IEC—298—1981《交流金属封闭开关设备和控制设备标准》；

　　DL404—91《户内交流高压开关柜和电气元件凝露及移实验技术条件》。

　　IEC60298《交流金属封闭开关设备和控制设备》

　　GB3906—20__《3—35KV交流金属封闭开关设备》

　　GB11022—89《高压开关设备通用技术条件》

　　GB1984—89《交流高压断路器》；GB1208—87《电流互感器》

　　GB311《高压试验技术》； SD/T318—89《高压开关柜闭锁装置技术条件》

　　400V低压开关柜技术规范

　　1、标准及规范

　　产品制造应符合以下标准：

　　国家标准GB7251《低压成套开关设备》

　　国际标准IEC439《低压成套开关设备及控制设备》

　　国际标准IEC290的有关要求。

　　主要设备清单

　　见图纸：1）略

　　2）产品型号按图纸执行，品牌及生产厂家甲方指定3家从中选用。

　　第三条：工程期限

　　2、1全部工程开工日期：本工程定于20__年___月___日开工。

　　2、2设备进场安装日期20__年___月___日。

　　2、3全部工程竣工日期：本工程定于20__年___月___日竣工。

　　2、4全部工程总日历天数/天。

　　第二条工期延误与工期奖罚

　　3、1延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期

　　3、2暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时间内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

　　3、3工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。

　　3、3、1设计变更。

　　3、3、2一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

　　3、3、3施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。

　　3、3、4甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。

　　3、3、5不可抗力（指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造

　　第四条甲方工作

　　4、1办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。

　　4、2甲方提供施工电源，乙方自行解决施工所需的材料及工具。

　　4、3将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

　　4、4甲方在开工前15天将工程施工图1份及有关技术资料提供给乙方。

　　4、5组织设计院、乙方进行图纸回身，并向乙方进行设计交底。

　　4、6协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求。

　　第五条乙方工作

　　5、1按双方约定日期，向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。

　　5、2乙方应在20__年6月10日前将施工组织设计（或施工方案）交与甲方，甲方应在3日内批准或提出修改意见，逾期即可认为已经批准。

　　5、3乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。

　　5、4已竣工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护。保护期间发生

　　5、5按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

　　5、6严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。

　　5、7乙方免费协助甲方办理送用电相关手续。

　　第六条价款支付与调整

　　6、1、设备到场三天内付总工程款20%。供电后一周付至总工程款95%（付95%工程进度款时承包人必须先提供工程款全额发票。）

　　6、2、施工单位必须提供当地地税局认可的正式发票，具体分以下几种情况：

　　6、2、1天津地区以外登记注册的企业必须提供天津市外管站开出的建筑安装发票。

　　6、2、2天津地区已登记注册的企业在合同签订后必须凭合同先到当地武清区汊沽港镇地税局进行登记备案，然后提供企业自开的武清区汊沽港镇地税局代开的建筑安装发票。）

　　第七条材料设备供应

　　7、1乙方采购的材料设备应符合设计和规范要求，并附有合格证及材质证书。

　　7、2根据工程需要，经甲方批准，乙方可使用代用材料。

　　第八条质量与验收

　　8、1乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进

　　8、2隐蔽工程验收。工程具备复盖、掩埋条件或达到条款约定的部位、乙方自检合格后在隐蔽工程前24小时通知甲方验收，验收合格后方可进行隐蔽工程施工。

　　8、3工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。

　　8、4乙方在工程验收前5天将验收报告送甲方。甲方在收到报告后5天内组织验收，无正当理由不组织验收或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见，可见竣工验收。

　　8、5已竣工未验收工程，交工前由乙方保管，甲方不得动用。甲方如提前使用，即视为竣工验收。

　　8、6乙方在验收后6天内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图3套。

　　第九条设计变更

　　9、1施工中如需变更，须由甲方取得以下批准：超过原设计标准和规模时，经原设计和规划审查部门批准，送原设计单位审查后，取得相应图纸和说明。

　　9、2乙方对原设计进行变更，须经甲方同意。甲方对原设计进行变更，须向乙方发出正式变更通知，乙方按通知进行变更。

　　9、3由于设计变更导致的经济支出，由双方以补充协议方式予以明确。

　　第十条竣工结算

　　10、1甲方在收到乙方的竣工结算报告及完整的结算资料后一个月内予以核实，给予确认或提出修改意见。结算时因甲方提出的工程量发生增减的，减少的'部分如实扣除；

　　10、2合同外工程量变更计算：

　　10、2、1增加或减少的工程量以现场实际丈量计算，丈量需经甲方及监理的确认。

　　10、2、2若合同内有相对应子目，则单价=投标单价×合同总价/投标总价； 10、2、3若没有相对应子目，双方协商价格。

　　10、3经甲方审核签字和经乙方签署同意的结算为最终结算。

　　第十一条工程保修

　　11、1保修金。甲方从应付乙方工程款内，按合同工程价款的10%预留工程保修费用。待保修期过后，退还乙方本金。

　　11、2保修项目及保修期限。

　　11、3保修期间，因施工质量问题，经甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后壹天内派人修理。否则，甲方可委托其它单位和人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。

　　第十二条争议，仲裁

　　12、1甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列2种方式解决：

　　①向天津市仲裁委员会申请仲裁；

　　②向人民法院起诉。

　　第十三条甲、乙方驻工地代表

　　13、1甲方驻工地代表姓名：焦发国

　　第十四条合同附件

　　14、1在本合同签订之前，双方签订的施工准备工程协议书。

　　14、2招标文件

　　第十五条合同份数及有效期

　　15、1本合同一式3份。甲方2份，乙方1份。

　　15、2本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　15、3本合同附件与本合同具有同等法律效力

　　发包方（盖章）：_________承包方（盖章）：_________

　　单位地址：____________单位地址：____________

　　法定代表人（盖章）_________法定代表人_________（盖章）委托代理人（盖章）_________委托代理人_________（盖章）电话：_______________电话：_______________

　　开户银行：_______________开户银行：_______________

　　账号：_______________账号：_______________

　　工程施工合同 篇6

　　发包方/业主（甲方）：

　　承包方________________（乙方）：________________________

　　工程名称：________施工许可证号：________________

　　工程编号：________乙方营业执照证号：________________

　　承包工程内容：________

　　鉴于甲方希望及要求乙方按图纸、技术规范及国家和北京市有关规范承建_______________________型）________精装修工程，并已接受承担该项工程之施工、完成及补修的投标书。

　　甲、乙两方根据中华人民共和国及北京市地方有关法律、法规并结合本工程具体情况，通过友好协商，达成以下协议：

　　一、乙方在考虑到及接受本合同中所列出的义务和利益及在本合同所列出的合同条款约束下，愿意按甲方要求、工程范围、技术规范、图纸、国家和北京市有关规范及其它议标文件要求承包本合同内所列的工程。

　　二、甲方将按合同条款所列付款方式和有关合同条款按时及按规定支付乙方人民币（或_______________________元）整（以下简称工程造价）作为乙方承包完成本合同所列的'工程。

　　三、本合同所列出合同条款，为本合同书不可分割的一部分，如果本分包合同条款与“北京市建设施工合同”版本不一致，甲、乙两方同意以本合同条款为准。

　　甲方法人代表签字：________乙方法人代表签字：________________

　　甲方单位盖章：________乙方单位盖章：________________

　　日期：________________日期：________________________________

　　工程施工合同 篇7

　　甲方(全称)：(简称：甲方)

　　乙方(全称)： (简称：乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：苏地20xx-B-23地块项目外遮阳工程(一标段)(16#17#21#楼)

　　工程地点：苏州高新区马运路北，滨河路东天之运花园 工程内容：外遮阳制作供货和安装

　　二、工期要求

　　根据现场实际施工进度要求

　　四、质量标准及质保期

　　工程质量标准： 合格 ; 质保期： 贰年

　　五、合同价款

　　单价：252元/㎡，图纸面积为2851.68㎡

　　总价：(大写)柒拾壹万捌仟陆佰贰拾叁圆(小写)￥718623元整乙方组织生产前，须现场测量窗户尺寸，并向甲方出具实测尺寸清单，甲方认可后方可组织生产，此清单经甲乙双方签字盖章后作为排产及竣工结算的依据，亦作为本合同的补充，具有同等法律效力。

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、本合同专用条款、本合同补充条款

　　3、本合同通用条款

　　4、标准、规范及有关技术文件

　　5、图纸、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的'组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立地点： 苏州

　　本合同双方约定 签字盖章 后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　工程施工合同 篇8

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

　　1、工程概况

　　(一)工程名称：

　　(二)工程地点：

　　2、工程承包范围

　　安全维护及整改

　　3、合同工期 30天

　　4、工程造价

　　工程造价为： 元整

　　5、质量标准

　　5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

　　5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)：

　　5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的.施工技术(验收)规程和规范。

　　5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

　　6、承包方式

　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

　　7、工程计价

　　7.1 本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]406号《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20__), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号), 《湖南省建设工程计价办法》,20__《湖南省修缮定额》、20__《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20__《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

　　7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

　　7.3具体工程量以甲方签证单为准。

　　8、工期

　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。

　　8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

　　8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

　　8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

　　9、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。

　　9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。

　　10、违约责任

　　10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

　　10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

　　11、安全生产和文明施工

　　认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

　　12、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

　　13、其他

　　乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　工程施工合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商,甲方将__小区基础工程及附属工程承包给乙方施工,为明确双方责任,做出如下条款,双方共同遵守。

　　一、承包方式：包工包料,按甲方给定的图纸进行施工。

　　二、开竣工时间：开工：年__月__日

　　竣工：年__月__日施工合同补充协议

　　三、工程内容及造价：

　　基础工程及地下室：__元

　　阁楼：__元

　　平房车库：__元

　　化粪池：__元(包括池外管道项目)

　　合计人民币：__(__元)

　　四、工程质量等级：合格。

　　五、付款方式：甲方签定协议后付30%作为预付款,其余部分楼房竣工后一次付清。

　　六、承包范围、土建、电气、水暖。

　　七、水电费由乙方承担,税金由甲方负责支付。

　　八、施工过程中出现的安全事故由乙方负责。

　　九、未尽事宜,双方协商解决。

　　此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。

　　甲方负责人：

　　乙方负责人：

　　__年__月__日

　　工程施工合同 篇10

　　(甲方)建设需要，经同意委托由_____建设有限公司(乙方)负责施工，双方除遵守国务院颁发的建筑安装工程承包合同条例外，并结合本工程具体情况，特订本施工合同，共同遵守执行。

　　一、工程内容

　　工程开竣工日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

　　工程地点：_____新畅南路5号

　　二、承包方式：

　　按规定实行包工包料

　　三、付款办法：

　　1.合同签订后工程款一次性结清，同时乙方开具工程款发票给甲方。

　　2.乙方开户银行：工商银行_____蠡园开发区支行账号：11030233

　　四、材料供应：

　　工所需材料由乙方组织供应。

　　五、工程变更：

　　乙方应按照图纸为依据组织施工，如果实际需要变更，甲方必须办妥相关工程变更手续，并作为增加工程量依据重新计算工程造价。

　　六、工程质量：

　　1.依照施工图纸，施工说明，国家颁发的'建筑安装工程施工验收规范及有关补充规定办理。

　　2.如果设计不当造成返工的损失由相关方负担，如果操作不善造成质量事故而发生的返工损失由乙方负担。

　　3.工程竣工后在使用一年内乙方应负责回访，如果施工不善乙方应负责修补或返工。

　　七、工程竣工验收：

　　乙方在竣工前应做好自检，竣工后10天内甲乙双方协商并通知有关部门组织验收。

　　八、双方责任：

　　甲乙双方协同对职工加强安全生产教育，如乙方出现安全事故有乙方负全责。

　　九、本工程：

　　甲方指定_____为工程负责人

　　乙方指定_____为工程负责人

　　双方密切配合负责处理好施工中日常事务工作。

　　十、本合同一式贰份。经甲乙双方盖章有效。

　　十一、合同与上级有关规定抵触时应按上级规定执行。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程施工合同 篇11

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲乙双方根据国务院《装饰管理条例》及有关规定，签定本合同，并共同遵守。

　　一、施工内容：

　　尺寸详见附件。

　　二、施工日期：

　　____年____月____日至____年____月____日完工，如工程日期需要续延，经甲乙双方协商确定。

　　三、施工总造价：

　　___￥此造价为最终结算价。

　　四、结算方式：

　　签订合同后甲方先付元预付款给乙方，余款在工程完工后日内甲方一次性付给乙方，金额。

　　五、双方责任：

　　甲方认真履行合同各项条款，并向乙方提供必须的施工场地及水、电源和必要的施工条件;负责施工队清理好场地障碍物，做好施工前的.准备;负责验收、签证、结算;如有外来因素对施工不利，应做好协调和排除工作。施工中由甲方所造成对乙方人员损伤，由甲方负责。乙方必须严格按图纸的要求进行施工;应遵守甲方所在单位的一切规章制度，做到安全文明施工;保质、保量按时交工。工程中乙方所造成人员损伤由乙方负责(如停电、水、天气变化等延误工期，不算施工工期)。

　　六、工程维修：

　　工程安装验收后，乙方负责保修月，保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期内，乙方施工原因造成的质量问题由乙方无偿保修。

　　七、违约责任：

　　若一方违约，违约方需向对方支付合同总金额%的违约金。

　　八、合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　九、设计方案样稿、样本为合同附件，与合同一并保存，具有同等的法律效力。

　　十、未尽事宜，经双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程施工合同 篇12

　　甲方：_________________(发包方)

　　乙方：_________________(承包方)

　　一、经学校研究决定，为了改善学校办学条件，确保合格学校建设顺利验收，根据现行建筑法律法规，结合学校校实际，经甲乙双方协商，达成如下协议：_________________工程内容：_________________八百亩完小新建下水道50米及实验室出水沟25米(挖沟、沟内硬化、盖板)、修补花池、清理垃圾等工程。

　　二、工程地点：_________________八百亩完小校园内。

　　三、施工要求

　　(一)、挖沟：_________________沟宽：_________________60厘米、深50厘米，沟内硬化(三面)，每面(两边与底沟)用50#水泥砂浆粉刷10厘米厚，盖板规格：_________________40_____50厘米，建成后清除干净。单价：_________________120元/米。(6000.00)

　　(二)实验室出水沟：_________________同

　　(三)，另加600元水泥板开凿。(3600.00)

　　(四)学校花池修补：_________________学校负责购买材料，乙方只负责安全施工，以180元/天计价(包生活费)，学校总务主任负责监质监工，并及时登记。

　　(五)学校垃圾清理：_________________承包方对校园内所有的垃圾死角进行清理，学校提供简单工具，乙方负责安全施工，清理干净。以180元/天计价(包生活费)，学校总务主任负责监质监工，并及时登记。(其他用工也按180元/天计价)

　　四、施工安全：_________________

　　2乙方应建立安全防护措施和文明施工制度，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工,确保施工安全，施工过程中的一切安全事故均由乙方自行负责，发包方概不负责。

　　五、付款方式：_________________合同签订后，预付施工生活费3000元与工程材料款7000元，学校自购的.材料由学校总务、工会及一名老师代表负责采购，剩余工程款待工程验收后支付。

　　七、开工日期：_________________20xx年9月20日

　　八、竣工日期：_________________20xx年10月31日

　　九、验收：_________________

　　甲、乙双方共同验收。

　　本合同共贰页，一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方：________________

　　乙方：_________________

　　法定代表人：_________________

　　工地负责人：_________________

　　工程施工合同 篇13

　　发包人：_________(以下简称甲方)

　　承包人：_________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就重庆市渝中区大黄路挡墙改造工程施工合同中承包范围外的新增施工内容，经协商一致，达成如下协议：

　　一、承包范围外的零星工程及新增内容

　　1、新增土石方工程

　　2、衡重式挡墙和重力式挡墙部分的'粘土夹片石回填。

　　3、桩板式挡墙部分的砂卵石回填。

　　4、地面建筑物拆除工程及拆迁工程引起青苗补偿、线路迁改等工作内容。

　　二、工期

　　开工日期以发包方书面确认的开工报告为准，竣工日期以发包方确认的竣工报告为准，工期总日历天数120天。

　　三、质量标准

　　按原合同要求的'质量标准不变，即工程质量达合格标准。

　　四、工程量确认

　　甲乙及监理工程师三方现场按实收方，经监理及甲方审核后确认。

　　五、综合单价的确定

　　按原合同条款执行：

　　(1)当工程量清单报价中有适应于变更工程项目的投标综合单价，则按该项目的投标综合单价计价。

　　(2)当工程量清单报价中有类似于变更工程项目的投标综合单价，则参照报价中类似项目的投标综合单价进行计价。

　　(3)当报价中无对应项目和参照项目时，按20__年《重庆市市政工程计价定额》及相关配套文件调整，人工费、材料费按施工同期《重庆造价信息》公布的价格。若同期《重庆造价信息》中没有的材料价格双方认质认价进行结算，总价下浮6%(税金和认质认价部分除外)。

　　六、工程款(进度款)支付

　　新增施工部分乙方按确认工程量报送给监理和发包人，发包人每月按确认的工程款70%支付。余款待竣工验收合格、审计在90日内审计完毕后无息支付至经审计确认工程结算金额的85%。竣工验收合格之日起一年后7日内，支付至经审计确认工程结算金额的95%。竣工验收合格之日起二年后7日内，支付至结算造价的100%)。

　　七、竣工验收

　　1、竣工验收及保修条款按主合同执行。

　　八、本补充协议条款以外的其他条款同原合同。本补充协议一式8份，甲乙双方各持4份，均有同等的法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日