道路施工协议书

时间：2024-06-15 10:44:02 施工合同我要投稿

相关推荐

道路施工协议书

　　在当今社会生活中，协议与我们的生活息息相关，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。那么协议的格式，你掌握了吗下面是小编为大家整理的道路施工协议书，欢迎大家分享。

道路施工协议书

道路施工协议书1

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　为了贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，加强施工安全管理，预防事故发生，确保施工中人身、车辆和设施安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致，(以下简称甲方)与(以下简称乙方)就工程签定以下施工安全协议。

一、工程项目名称：_______________

　　二、工程地址：_________

　　三、工程内容：_______________

　　四、安全工作目标：_______________

　　1、杜绝死亡事故；

　　2、不发生群伤事故；

　　3、不发生公共设施损坏事故；

　　4、不发生交通、运输事故；

　　5、不发生土方坍塌事故；

　　6、不发生行人车辆伤害事故；

　　7、不发生破坏社会和谐稳定的事件。

　　五、甲方安全责任：

　　1、甲方应认真贯彻、传达和落实有关安全施工的政策、法规。如发生安全事故，原则上参与事故的调查和协调处理。

　　2、甲方有权定期或不定期组织对乙方施工现场的安全施工检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

　　3、甲方在安全施工检查中如发现不安全因素，要求乙方改变施工方案，乙方拒不执行的将处罚乙方1000～3000元罚款。情节严重的，甲方有权单方面解除(承包合同)，由此而产生的一些后果由乙方自负。

　　4、甲方应要求乙方制定危险作业专项施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

　　5、甲方可利用各种会议，采取不同形式，对各施工对进行

　　安全教育，加强安全意识，把工程施工安全放到第一位。

　　6、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

　　(1)人身伤亡事故;(2)群伤事故;(3)公共设施损坏事故;(4)交通、运输事故; (5)土方坍塌事故;(6)行人车辆伤害事故;(7)破坏社会和谐稳定的事件;(8)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;(9)施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求。

　　六、乙方的安全责任：

　　1、组织施工人员学习《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路筑养路机械操作规程》等国家有关安全法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，以及甲方颁发的有关安全、文明施工管理制。

　　2、乙方不得派未经过安全教育培训、考试(或考核)不合格的人员进入施工现场工作，进入施工现场必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

　　3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为，做好群众协调工作，避免与群众发生冲突。

　　4、复杂或危险性较大的工程，应制订施工“三措”。经监理单位、甲方审查合格后贯彻实施。

　　5、乙方应在施工范围周边装设围栏和醒目的警示标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。

　　6、施工中必须严格执行《公路工程施工安全技术规程》和甲方单位《安全、文明施工管理规定》的有关规定和要求。

　　7、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

　　8、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具；不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员；对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。

　　9、必须接受监理单位和甲方的安全监督、管理和指导，对监理单位、甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，监理单位、甲方安全管理人员有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担；若发生人身事故和不安全情况，乙方必须立即报告监理单位和甲方单位负责人。

　　10、及时详细掌握场内各种管网、电缆等公共设施布局情况，避免发生公共设施损毁。

　　11、保证施工便道处所有阴井盖板完整安全，并每天检查，如发现出现破损，必须及时更换，防止行人车辆掉入。

　　12、乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并派人保护现场。乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

　　六、施工安全保证金：

　　甲方预留工程款的`0.12%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还；若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：(1)发生人身死亡事故和设备重大事故，扣除全部安全保证金;(2)发生人身重伤事故和设备事故，扣除50%安全保证金;(3)乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。

　　七、违约责任与处罚

　　1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

　　2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

　　3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

　　4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

　　5、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。

　　6、施工过程中发生人身伤亡和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。

　　八、本协议是工程承包合同的附件，经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效，至该工程交工验收完毕解除。

　　本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。

　　甲方代表签字：______乙方代表签字：____________

　　甲方单位盖章：_______乙方单位盖章：_______

　　日期：__年______月______日日期：__年______月______日

道路施工协议书2

　　发包人：______(以下简称甲方)

　　承包人：________建筑安装工程公司(以下简称乙方)

　　经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　一、工程项目

　　1、工程名称：______混凝土道路

　　2、工程地点：______村

　　3、承包范围：350米混凝土道路

　　4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

　　5、合同价款：合同总价款15万元。

　　二、技术要求

　　1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3、5米。

　　2、18cm厚3：7灰土垫层。

　　三、施工及质量要求

　　1、路基处理

　　在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

　　2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

　　四、双方权利和义务

　　1、发包人主要工作：

　　负责场地三通一平;

　　2、承包人主要工作：

　　负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的.责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

　　五、工程价款的支付

　　工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

　　六、安全文明施工

　　承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

　　甲方：________乙方：________

　　________年____月____日

道路施工协议书3

　　甲方：___________

　　电话：___________

　　乙方：___________

　　电话：___________

　　由于今年雨水较多，_____村狼要先至塔崖畔场峁的1.2公里的村庄道路损毁严重，为了方便村民出行，甲方将该路段的维修事务承包给乙方，为明确双方的权利和义务，双方特签订以下条款，遵守并执行。

　　一、维修路段：____村狼要先至塔崖畔场峁村庄道路，约1.2公里。

　　二、维修标准：

　　1、清理完所有塌方；

　　2、水毁路段填铺垫平，并用沙石硬化；

　　3、路面沙石厚度不低于10CM，路面宽度不小于4米；

　　4，完善路边排水设施，确保来年雨季不被水冲毁。

　　三、维修时限：工期从__年___月___日至___月___日。

　　四、工程造价：工程由乙方包工包料，工程总造价___元。

　　五、验收：维修工程完工后，由甲乙双方组织有关人员对维修工程进行验收。

　　六：付款方式：维修工程由乙方垫资施工，工程经验收后甲方一次性给乙方付清工程款。

　　七、权利和责任

　　1、乙方必须按合同要求采用沙石土铺垫路面并压密压实，如不按要求施工，甲方有权拒绝验收，拒付工程款。

　　2、甲方有责任配合乙方协调施工过程中出现的'矛盾。

　　3、维修工程验收合格后，甲方必须在___天内一次性付清工程款，如拖延一天追回___元。

　　4、如遇不可抗拒的自然灾害造成维修公路再次大面积损毁，双方可重新商议维修合同条款。

　　5、如乙方在维修过程中，出现任何事故，一切由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

　　八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方负责人：____________乙方承包人：___________

　　日期：___________日期：___________

道路施工协议书4

　　发包方：_________________________(以下简称甲方)_________________________(以下简称乙方)

　　承包方：山东金宇针织有限公司建设的西岭角村双腰沟道路工程，有西营镇西岭角村委会承包。承包方必须找施工质量可靠、安全意识强并且有道路施工资质的队伍负责本工程的施工。本工程因地形复杂、无专用施工道路，在施工时要特别注意材料运输时的交通安全。施工所用的施工机械、机具、电源、水源均有乙方自备，并协调好上级主管部门及周边的关系。为了明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同。

　　一、工程名称：_________________________

　　二、工程地点：_________________________

　　三、工程内容：在原土路基上做砼路面，宽约______米，厚度______厘米，砼强度等级______以上，含砼搅拌、运输、振捣、养护全部内容。(包括割缝)

　　四、承包方式：包工包料。

　　五、工程造价：按每平方______元，按实计算。

　　六、质量要求：按现行的`“____________”验收，合格工程。

　　七、材料要求：黄沙采用含土量少的天然黄沙，坚决不能用人工沙、石硝等不合格品。水泥采用大生产厂家的产品，重量公差不大于2%。石子规格1—3厘米，不准含泥土。在浇筑砼路面时不准加入石块。若因砼配比不合理、搅拌时间过短，路面施工达不到规范要求，甲方在告知整改无效的情况下，有权要求停止施工，不付工程款。

　　八、安全施工：在整个施工过程中(包括材料运输、保管)所发生的工伤事故均由乙方负责，与甲方无关。

　　九、付款方式：工程竣工验收合格后，______天付工程总额______%，满______天无质量问题付______%，余款满______年付清(工程保质期为______年)。

　　十、工期：开工日期___________ 年____月____日，竣工日期___________ 年____月____日。天气情况工期不顺延，若工期拖延一天罚乙方____元，累计计算。

　　十一、质量保证金____万元____天之内退还。

　　十二、未尽事宜甲乙双方协商解决。

　　十三、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自合同签订之日起生效。

　　甲方：_________________________乙方：_________________________

　　_____________ 年______月______日_____________ 年______月______日

道路施工协议书5

　　发包人：

　　承包人:

　　第标段由K + 至K + ，长约 km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处;特大桥座，计长 m;大中桥座，计长 m;隧道座，计长m以及其他构造物工程等。

　　下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

　　(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

　　(2)中标通知书;

　　(3)补遗书;

　　(4)投标函及投标函附录;

　　(5)项目专用合同条款;

　　(6)公路工程专用合同条款;

　　(7)通用合同条款;

　　(8)技术规范;

　　(9)图纸;

　　(10)已标价工程量清单;

　　(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

　　(12)其他合同文件。

　　上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

　　根据工程量清单所列的'预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写) 元(￥ )。

　　承包人项目经理： .承包人项目总工： .

　　工程质量符合标准。

　　承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

　　发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

　　承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。

　　本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

　　本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

　　合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

　　发包人： (盖单位章)　　　　　　　　　　　　　　承包人： (盖单位章)

　　法定代表人或其委托代理人： (签字) 　　　　　　　法定代表人或其委托代理人： (签字)

　　20____年____月____日 20____年____月____日

道路施工协议书6

　　订立合同建设单位(xx)与勘测单位(xx建筑设计院)，根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和xx省的补充规定以及本勘测的`具体情况，签订合同，以资双方遵守。

　　第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》x省的补充规定以及本合同规定的条款。

　　第二条工程名称

　　第三条工程地点

　　第四条工程范围

　　第五条取费标准按中财委(xx)财经工基价字第号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%(一般设计一次按60%)，其余部分在勘测成果提出时一次结清。

　　第六条勘测成果于xx年xx月xx日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。

　　第七条建设单位应承担的事项和责任

　　1.填写拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。

　　2.清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。

　　3.负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。

　　4.负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具(或承担运输费用)，如因交通工具而造成的窝工，应付窝工费。

　　5.测量如要求按已有控制系统联测时，应负责提供资料和埋石用材用料等物资。

　　第八条勘测单位应承担的事项和责任

　　1.填写预计勘测工作量及勘测用表。

　　2.遵循规范按时提出勘测成果，满足设计需要。

　　第九条本合同自双方代表签订之日起生效，合同附件与合同有同等效用。

　　第十条本合同正本二份，双方各执一份，副本份，建设单位收执份(其中送XX银行一份)，勘测单位份。

　　建设单位：xxx(盖章)

　　设计单位：xxx(盖章)

　　xx年xx月xx日

道路施工协议书7

　　发包方：

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　1.3 工程承包方式：

　　1.4 合同工期：

　　计划开工日期：年月日;计划竣工日期: 年月日;

　　第二条工程范围及内容：

　　第三条合同价款

　　3.1 按照本合同第二条内容，合同总价款为（大写）元人民币（￥）。

　　3.2 合同计价方式:

　　本合同计价方式为固定总价方式，包含但不限于以下内容：办理规划、市政手续费用，为完成工程施工所必需的技术、管理、劳动力、材料、机械、措施费、水电费等全部费用及企业管理费用、利润、规费、税金、风险费等全部费用。

　　上述固定总价的风险范围包括：材料、人工、机械价格的上涨，市场价格风险、政策性风险，非发包方原因引起的停、窝工损失都包括在合同价款中不作调整。

　　第四条质量与检验

　　4.1道路施工及验收严格按照《市政道路工程施工及验收规范》GB50268-20xx执行等质量应符合国家现行标准、规范的有关规定;

　　4.2 质量要求:满足工程设计要求并满足有关国家、地方相关规范、规定的要求。本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。

　　第五条工程款的.支付与结算

　　第六条安全施工

　　6.1 安全施工与检查

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　6.2 安全防护

　　乙方在输电线路、地下管道以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应有安全防护措。

　　乙方在夜间施工时应做相应的夜间安全设施，如：设夜间指示灯等。

　　第七条双方责任

　　甲方派驻的工地代表：姓名 ;

　　乙方派驻的项目经理：姓名

　　7.1甲方责任

　　7.1.1按合同约定及时支付工程款项。

　　7.2乙方责任：

　　7.2.1 做好施工安全生产措施和文明施工工作，服从现场安全生产管理，承担施工过程中由于自身原因造成的一切安全责任和经济损失。

　　7.2.2 自觉遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等一切的管理规定和要求，负责施工场地周围建筑物和地下管线的临时保护，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　第八条违约赔偿责任

　　8.1 甲方责任

　　8.1.1如甲方逾期付款，须从实际逾期之日起按银行同期贷款利息支付该笔逾期款项的逾期费用。

　　8.1.2由于甲方原因造成施工延误的情况，工期可以相应顺延。

　　8.2 乙方责任：

　　8.2.1乙方不得借口不了解场地情况或甲方提供资料不完整为由拖延施工，由此导致的工期延误不予顺延。因乙方原因，未按本合同所约定工期按时竣工，每延期一天，乙方按向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。

　　8.2.2因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，或无法通过验收，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用均由乙方自行负责。

　　第九条工程质量保修期

　　本工程自竣工验收合格之日起，乙方的质量保修期为。

　　第十条争议解决方式

　　凡因执行本合同所产生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。

　　第十一条合同生效与终止

　　10.1 本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

　　10.2 乙方向甲方交付竣工工程后，甲乙双方履行合同全部义务完成，本合同即告终止。

　　10.3 本合同壹式肆份，由甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　发包方（签章）：承包方（签章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　（或委托代理人）：（或委托代理人）：

　　年月日年月日

道路施工协议书8

　　发包方：________________

　　承包方：________________

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方将____农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：____农村公路建设项目

　　1、路基长5公里,路面宽3.5米，总计整修面积17500平方米，中标价3万元。

　　2、路面长5公里,路面沙化宽3.5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。

　　3、铺设涵洞4道，涵洞深3.5米，中标价2万元。

　　工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工设计全部内容。

　　三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：____（人民币）￥：____万元。

　　工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。

　　四、双方的权利义务：

　　1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。

　　2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。

　　3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。

　　4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。

　　5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。

　　6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。

　　7、甲方负责施工过程周边纠纷的`协调处理。

　　8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。

　　五、违约责任：

　　1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/天支付违约金。

　　2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

　　3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。

　　4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

　　六、合同工期：

　　开工日期：____。

　　竣工日期：____。

　　合同工期总日历天数____天。

　　七、质量标准

　　工程质量标准：合格。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：____。

　　合同订立地点：____镇。

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　发包人：____（公章）

　　承包人：____（公章）

道路施工协议书9

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方共同协商，甲方同意将工业园（Ⅰ标段）的工程以包工不包料的形式承包给乙方施工，现就有关事项签订如下协议：

　　一、承建施工地点及范围：赣县工业园二期（Ⅰ标段）机动车道、非路车道、排水管沟、道路边坡（不含绿化）

　　二、工程工期：工期总日历天数80天完成；开工日期：20xx年元月6日。由甲方原因，不属乙方的过失造成的.；在不可抗力的情况；工期顺延。

　　三、乙方工作内容及单价：

　　1.下水道园管涵（整平沟底、砼沟底、安管、砼管座、勾缝、回填中砂）

　　（1）、￠1200园管涵：27元/M（机械配合）

　　（2）、￠1000园管涵：22元/M（机械配合）、￠800园管涵：20元/M（机械配合）

　　（3）、￠600园管涵：15元/M（人工下管）

　　（4）、￠500（400）园管涵：12元/M（人工下管）

　　（5）、￠300园管涵：9元/M（人工下管）

　　（6）、砖砌检查井井及沟墙：0.10元/块，粉刷4元/M2

　　（7）、砌片石：35元/M3，网状护坡：50元/M3

　　（8）、风镐打石方：65元/M3

　　（9）、爆破沟槽石方：（待定）

　　（10）、预制安装沟盖板：7元/块

　　（11）、砖砌雨水井：0.12元/块

　　（12）、现浇钢筋砼盖板（包支模、扎钢筋）：60元/块。

　　2、砼路面（进料、开机、运料、下水泥、摊铺、养护、抹面、拉纹、切缝、灌油、设备转运、守夜）

　　（1）、22CM面层、18CM水稳层（兴园北大道）：10.50元/M2.

　　（2）、18CM面层、15CM水稳层（3号路）：10元/M2.

　　（3）、人工挖土方：20元/M3

　　（4）、记时工：40元/工日

　　（5）、安装路沿石：3.00元/M（包挖土方、勾缝）

　　四、乙方必须听从甲方施工员安排，严格执行施工规程、规范，保证施工安全；施工中发生的安全事故和材料设备被盗、故意损坏的均由乙方负责。

　　五、付款方式：每月结算一次，按当月实际完成工程量的70%支付，工程竣工验收合格后付至工程价款的80%；余款3个月内一次性付清。

　　六、违约责任：若乙方不能按质量按期限完工，甲方有权视情况对乙方给予200~300元/天的经济罚款，并有权终止协议另择其他施工队。本协议一经签定，甲乙双方不得单方面终止协议，否则应向对方支付总施工款的3%的违约金。

　　七、甲方保证好施工水、电到位；所需原材料及时供应。

　　八、未尽事宜，由双方协商，另行签定补充协议。

　　九、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，甲乙双方签字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表：代表：

　　年月日

道路施工协议书10

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《云省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：大唐丘北马路风电场道路工程

　　1.2工程地点：县舍得乡

　　1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

　　1.4监督单位：水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

　　1.5开工日期：

　　1.6其它：

　　第二条：检测项目

　　甲方委托乙方的检测项目：原材料检测□压实度检测□弯沉检测砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验

　　其它：

　　第九条争议的'解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

　　第十条附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

　　甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：

　　联系人手机：联系人手机：合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

道路施工协议书11

　　发包人（以下简称甲方）：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：紫辰花园一期施工区东大门口至狮山路室外施工主干道长200米，宽4米沥青路面。

　　二、合同价款

　　一次性包死16万元（含发票税）

　　三、工期

　　_______年年底完成

　　四、付款方式

　　1、施工完成后经现场项目部和现场甲方代表验收合格之日起15日内支付90%，余下10%等一期项目竣工验收合格之日起10日内付清。

　　五、工程质量

　　1、对松软路基层进行保证质量要求的塘渣回填，并且压路机碾压3边。

　　2、路面结构：采用30厘米厚5米宽5%水泥石硝碎石稳定层，配合比水泥：石硝碎石碎石：水=319:5487:291，并且压路机碾压密实，密实度达到90%。路面层采用粗细搭配合理6厘米厚4米宽沥青。

　　3、满足施工验收规范合格要求，以及必须经项目部和现场甲方代表验收合格。

　　六、安全文明施工

　　1、乙方认真贯彻执行国家、地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、安全操作规程、安全生产工作规定；

　　4、单位严格执行安全管理制度，包括岗位的安全操作规程、岗位安全生产责任制、施工安全跟踪制度和定期安全检查、安全教育交底制度等；

　　5、乙方应对自身的`施工过程中的安全负责，在其施工过程中给自身或其他方造成损失的，由乙方负责；

　　七、违约责任

　　1、本工程不得转包，一经发现甲方有权终止合同，由此产生的一切后果及经济损失全部由乙方承担。

　　2、必须确保项目一期施工期间的该室外施工道路的质量，施工期间如发生质量问题影响正常施工车辆运输将无条件修复，需要修复时应在接到甲方通知之日3天内前来修复；否则按每天罚款500元。

　　八、合同的生效、变更和终止

　　1、一式四份，甲方乙方各贰份，经双方代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

　　2、合同的任何变更或补充，双方应充分协商，并另签署书面的协议方可生效。

　　3、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　时间：_______年_______月_______日

道路施工协议书12

　　发包人：_________________________(简称甲方)承包人：_________________________ (简称乙方)

　　依照《___________ 》、《___________ 》及有关行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据托县地区实际情况，双方就本建设工程的施工事项达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：___________ 办公楼室内维修改造工程

　　工程地点：___________ 办公楼

　　工程内容：楼内墙面，天棚刮腻;钢窗维护刷漆，办公室、会议室门拆旧换新;地面铺砖维修;卫生间整体改造;灯具等电器拆旧换新;线路整理

　　二、合同工期

　　开工日期： ___________ 年____月____日

　　计划竣工日期： ___________ 年____月____日

　　预计合同工期：____天

　　三、承包方式和合同价款

　　(一)采用包工包料和总承包形式;

　　(二)合同价款：根据甲方现场工程量预估和定额预算，预付____%工程款，待工程完工结算后一次付清剩余70%工程款;

　　(三)具体工程内容：根据甲方按需求现场指定位置项目施工，最后以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。

　　四、发包人(甲方)责任：_________________________

　　依照合同按时拨付工程进度款。

　　五、承包人(乙方)责任：_________________________

　　1、按照合同和工程施工组织设计的要求积极组织施工;

　　2、保质保量完成甲方指定工程项目;

　　3、遵守施工现场环境管理，安全管理，文明施工管理，创建安全文明施工达标工地。

　　六、工程质量及验收

　　1、乙方在施工中必须支持《____________________》的方针，严格贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》，严格执行建筑工程强制性标准，工程质量标准达到一次性验收合格。

　　2、乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度，未经质检部门或甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。

　　3、乙方在施工中严把质量关，应当检验而未进行检验的原材料不准提前使用。(钢材必须使用包钢等大厂材料，水泥必须使用正规厂家)。

　　七、工程款支付方式

　　1、工程开工后，按工程进度付工程总造价的____%，工程竣工验收合格，并结算后一次性付清70%

　　八、质量保修

　　按照国务院____年《________________》保修的`规定负责。

　　九、违约责任

　　1、乙方因质量不合格造成的停工，全部责任由乙方承担。

　　2、乙方因工程质量不合格造成的返工，乙方应负全部责任。

　　4、如因甲方造成停工，不能按时交工，工期顺延，情况严重的另行议定。

　　十、其它约定事项

　　甲方：_________________________乙方：_________________________

　　_____________ 年______月______日_____________ 年______月______日

道路施工协议书13

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　经招标决定，甲方将_________至_________道路绿化工程承包给乙方施工，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定及相关法律、法规规定，遵循平等自愿、互利和诚信的原则，双方达成如下施工合同望共同信守。

　　一、工程内容：

　　1、按招标文件规定内容和甲方提供的图纸施工。

　　2、根据不同地形，双方协商调整施工。

　　二、承包方式及付款组成：

　　1、本工程以包工包料包总价的方式承包，其承包总价为人民币_________元。

　　2、考虑到道路两侧商铺较多和地形障碍，按招标文件规定花池数量有所变动，花池内植物种植相应变动，数量待定，故按总花池数量和总价数折合单组花池和树苗植物组合计价，每组花池_________元，工程结束验收后按实际发生的工程量计价。

　　3、招标文件规定的工程承包内容外发生的工程原则上按招标文件所列价款协商计价。

　　三、开竣工日期：______

　　1、本工程于_________年_________月_________开工，至_________年_________月_________日竣工。

　　2、若遇人力不可抗拒的自然灾害和道路施工相关事由不能及时协调解决，工期相应顺延。

　　四、安全生产：

　　1、乙方在施工过程中，应按国家有关安全规程规章进行，加强施工人员的安全教育，增强安全措施。

　　2、乙方在施工过程中所发生的安全事故由乙方负责，甲方概不负责。

　　五、付款方式：

　　合同签定后，乙方施工人员进场施工，甲方付乙方合同总价款_________%，施工完成_________%付_________元，余款_________元待工程验收合格扣出质保金，乙方凭税务局开据的正式发票结算付清。

　　六、双方应尽的义务和责任：

　　1、乙方在施工过程中，应积极配合主道路的'施工和有关线路的铺设。

　　2、乙方在施工过程中所产生的建筑废料应主动清扫拉走。

　　3、甲方提供乙方在植物养护管理期内的水源取水点，所发生的水费甲方负责，电费和运输车辆乙方负责。

　　4、乙方在甲方划定的区域内花池砌体和树苗种植，因协调无效遭到人为破坏，甲方根据实际发生的损失计价补偿。

　　七、工程质保金：

　　1、工程质保金按工程总价_________%_________元扣取，质保期内出现质量问题，乙方无条件修复。

　　2、质保期过后如无工程缺陷，甲方无条件返还乙方质保金。

　　八、检查验收：

　　施工结束后，乙方提出书面申请，甲方在十天内组织相关人员验收。

　　九、本合同未尽事宜双方根据实事求是的原则协商解决。

　　十、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

　　甲方：___________乙方：___________

　　法人代表：法人代表：____________

　　委托代表：委托代表：____________

　　______年______月______日

道路施工协议书14

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　一、工程项目

　　1、工程名称：_____________________。

　　2、工程地点：_____________________。

　　3、承包范围：_____________________。

　　4、承包方式：包工不包料、包质量、包运输、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。施工机械由乙方自行负责。

　　5、合同价款：路面硬化每米______________元整。包括切缝、养护、模板安拆等与路面施工有关的工作。(竣工后以实际丈量为准进行结算)。

　　6、工期：自开工______________之日起，_______日内竣工。若因砂石料水泥等原材料不能到位工期顺延。天雨三天工期顺延。

　　二、技术要求

　　路面为_______cm厚、_______水泥混凝土路面，宽_______米。

　　三、施工及质量要求

　　严格控制路面宽度。，平整度、纵横向的坡度，材料质量，并按监理和规范的要求施工。垫层必须夯实，否则返工一切损失由乙方自负。

　　四、双方权利和义务

　　1、发包人的权利和义务

　　发包人委派为工地代表：_____________________。

　　职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收的相关工作。

　　2、发包人主要工作：

　　负责现场协调工作；

　　3、承包人的权利和义务

　　项目负责人姓名：____________

　　项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

　　4、承包人主要工作：

　　负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的.责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查。

　　五、工程价款的支付

　　本工程施工后分阶段视进度支付到总价款的_______% 。下剩款项在工程竣工验收后30日内付清。(税费由甲方支付)。

　　六、安全文明施工

　　承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工。发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　承包人在施工、车辆运输过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

　　七、竣工验收

　　承包人在工程具备竣工验收条件后48小时通知发包人组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。

　　八、本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，双方代表签字盖章后生效。每份具有同等法律效力，工程全部竣工达标，结清工程尾款后合同自动失效。

　　甲方(签章)：_____________________乙方(签章)：_____________________

　　____________年__________月_________日____________年__________月_________日

道路施工协议书15

　　为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

　　第一条工程项目：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　第二条施工地址： XXXXXXXXXXXXX

　　第三条甲方安全责任

　　1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

　　2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

　　3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

　　4、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

　　5、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

　　6、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

　　7、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

　　（1）人身伤亡事故；

　　（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

　　（3）发生厂内火灾事故；

　　（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

　　（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

　　第四条乙方安全责任

　　乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

　　1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

　　2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

　　3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

　　4、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

　　5、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

　　6、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。

　　7、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

　　8、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

　　9、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

　　10、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

　　11、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

　　12、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

　　乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和

　　处理规定》和《电业生产事故调查规程》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

　　第五条甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

　　第六条施工安全保证金

　　甲方预留工程款的0.12%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还；若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：

　　（1）发生人身死亡事故、电网和设备重大事故，扣除全部安全保证金；

　　（2）发生人身重伤事故、电网和设备事故，扣除50%安全保证金；

　　（3）乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。

　　第七条违约责任

　　1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

　　2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

　　3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的`违约金。

　　4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

　　5、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。