工程施工承揽合同

时间：2024-07-08 18:05:41 施工合同我要投稿

工程施工承揽合同推荐度：
相关推荐

工程施工承揽合同合集[8篇]

　　在人们的法律意识不断增强的社会，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编收集整理的工程施工承揽合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程施工承揽合同合集[8篇]

工程施工承揽合同1

　　建设方：___（以下简称甲方）

　　承包方：___（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。

　　一、工程概况

　　（1）工程名称：___

　　（2）工程地点：甘肃玉门黄花农场

　　（3）工程范围和内容：本房为___跨钢结构厂房，规格：长___米；宽___米檐高___米，按图纸施工。

　　（4）建筑外包面积：___平方米。

　　（5）工程总造价：本工程总造价人民币（大写）：___，（小写￥：___）

　　二、钢结构施工准备

　　（一）甲方：

　　（1）做好建筑红线以外的“三通”，负责进场道路的维修，保证施工材料能运达到场。

　　（2）负责接通施工现场的施工用水源、电源、要求能满足施工用水、用电的需要，做好红外线以内场地平整，拆迁障碍物等工作及提供相应资料。

　　三、钢结构工程期限

　　（1）根据需要，商定工程总工期为天（日历天，以甲方预付款到帐之日起计算），___年___月___ 10日至___年___月___日规定范围内的全部施工完毕，如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的，工期相应顺延。

　　四、钢结构工程价款的.支付与结算

　　（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。

　　（2）本合同签订后，甲方须付预付款___％计人民币___元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的___％计人民币___元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的％，计人民币___元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的___％，计人民币___元作为工程款，

　　（3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。

　　（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济责任。

　　（5）本合同结算方式：___。

　　五、附则

　　（1）本合同一式___份，甲乙双方各执一份。

　　（2）本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。

　　（3）本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　附：

　　甲方：___乙方：___

　　法定代表人：___法定代表人：___

　　委托代理人：___委托代理人:___电话：___电话：___

　　本合同签订日期：___年___月___日

工程施工承揽合同2

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　依照《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托,承担甲方___________250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下：

　　一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

　　1、250KVA变配电受电工程的设计、设备购置、安装调试

　　二、有关技术及服务要求：

　　1、乙方应根据甲方的'要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。

　　2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。

　　3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

　　4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

　　三、工程款项及费用的结算：

　　1、工程款结算按执行。

　　2、工程预算款总计：_______元;

　　(高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)

　　3、本工程款分_____次结清，其中：

　　(1) 、合同签订______天内应付工程款的______%(计________元)

　　(2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

　　4、工程款的结算以审计决算为依据。

　　四、施工及竣工验收：

　　1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等)，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

　　2、乙方应在______年____月_____日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

　　3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

　　4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。

　　5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

　　五、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　六、合同双方代表签字盖章后生效。

　　七、合同一式____份，甲方执____份，乙方执_____份。

　　甲方(签章)：________________

　　时间：____________________

　　乙方(签章)：_________________

　　时间：____________________

工程施工承揽合同3

　　发包人：

　　承包人：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：________________________________。

　　2.工程地点：________________________________。

　　3.工程立项批准文号：________________________。

　　4.资金来源：________________________________。

　　5.工程内容：________________________________。

　　群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

　　6.工程承包范围：________________________________。

　　二、合同工期

　　计划开工日期：_年__月__日。

　　计划竣工日期：_年__月__日。

　　工期总日历天数：__________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准

　　工程质量符合________________________________标准。

　　四、签约合同价与合同价格形式

　　1.签约合同价为：__________人民币;

　　其中：

　　安全文明施工费：_____人民币;

　　材料和工程设备暂估价金额：_____人民币;

　　专业工程暂估价金额：_____人民币;

　　暂列金额：_____人民币。

　　2.合同价格形式：________________________________。

　　五、项目经理

　　承包人项目经理：

　　六、合同文件构成

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　中标通知书;

　　投标函及其附录;

　　专用合同条款及其附属文件;

　　通用合同条款;

　　技术标准和要求;

　　图纸;

　　已标价工程量清单或预算书;

　　其他合同文件。

　　在合同订立及履行过程中形成的.与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附属文件须经合同当事人签字或盖章。

　　七、承诺

　　1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　八、词语含义

　　本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　　九、签订时间

　　本合同于_年__月__日签订。

　　十、签订地点

　　本合同在签订。

　　十一、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自生效。

　　十三、合同份数

　　本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

　　发包人：承包人：

　　法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

　　日期：_____日期：_____

工程施工承揽合同4

　　定作人：____________

　　承揽人：____________

　　签订地点:(甲方所在地)

　　签订时间：__年______月______日

　　依照相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方________________事宜经协商一致，达成如下合同条款：

　　1.1工程概况

　　1.11工程名称：___________________。

　　1.12施工地点：______________

　　1.13施工范围：依据甲方提供的施工期间，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。

　　乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。

　　1.2主要日期

　　工程完工日期：_______甲方发出开工令之日起30天(包括法定节假日)，乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。

　　1.3质量标准

　　工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。

　　1.4合同价款

　　141本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同113范围内的工程量价格不再做调整。

　　因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。

　　1.42以上价格包含：(施工内容)。

　　1.5价款支付：(双发约定付款方式)。

　　1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关；

　　1.7合同生效

　　本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章(签字)后生效。

　　1.8甲方违约责任

　　1.81因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。

　　1.9乙方违约责任

　　1.91乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的'质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。

　　1.92乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。

　　1.93乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。

　　由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。

　　1.10争议解决

　　合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。

　　1.11本合同共3份，甲方两份，乙方一份。

　　签订地点：____________

　　甲方：___________

　　乙方：____________

　　法人代表：

　　授权代表：

　　授权代表：____________

　　开户银行：

　　账号：

　　账号：____________

　　联系人：____________

　　电话：___________

　　传真：____________

　　住所：____________

　　证件号：____________

　　联系人：电话：_______

　　传真：

　　住所：

　　证件号：____________

工程施工承揽合同5

　　承揽方：____（以下称乙方）

　　定作方：____（以下称甲方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合工程具体情况可经甲乙双方友好协商，同意签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，双方共同遵守。

　　1、承揽名称、方式、地点、竣工日期。

　　a、承揽项目名称：______

　　b、承揽项目地点：______

　　c、本工程自____年__月__日开工自____年__月__日竣工，中途遇不可抗力因素，则一方应向另一方作出书面报告且需得另一方的书面同意。

　　d、承揽方式：____。

　　e、承揽价格：以实际粘贴面积____元/㎡计算。

　　f、工程量计算方法：每层以实际施工面积为准分别计算面积，搭接不另行计算面积，附加层及卷边单计算面积，附加层宽度及卷边高度以实际施工尺寸为准。

　　2、承揽工程内容：

　　窗台______防水层、屋面____隔气层、防水层、屋面____防水层、厨房、卫生间防水层。

　　3、质量标准：

　　a、材料由甲方自行进场。

　　b、施工质量：按照防水工程施工规范，结合本公司专业技术工程质量达到优良，符合国家防水工程验收标准。

　　4、付款方式：

　　工程完工验收后__天内，结算全部工程款，置留工程总造价的'__%保修金，保修到期后置留的保修金全部付给承揽方。

　　5、验收方法：

　　工程完工当天，双方共同验收，验收结束后，甲方技术员出具工程量承认单。

　　6、工程保修期限：

　　本公司承诺工程质量保修__年，__年内因施工工艺造成的漏水，由承揽方无代价修复，如承揽方拒绝维修，甲方可以不付给乙方预留的%保修金，若因人为或结构变形等其它原因造成的渗漏水，承揽方不负责。

　　7、工期：根据定作方的要求而定。

　　8、安全施工条例：

　　1）、定作方应向承揽方有关人员进行有关的特殊安全管理规定介绍。由于定作方未进行有关特殊安全管理规定介绍造成安全事故，定作方应承担一定责任。

　　2）、承揽方有关人员进入定作方施工现场应遵守定作方有关制度。

　　3）、由承揽方人员因违反有关管理造成安全事故，责任由承揽方负责。

　　9、纠纷的处理：

　　发生纠纷双方应协商解决，协商不成时，任何一方可以通过法律解决。

　　10、期限与其它：

　　本合同自双方签字，盖章之日起生效，五年维修期过后、当日维修款全部结清，合同自动失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应双方进行协商，作出补充规定，补充规定与合同同等效力。任何一方如未得另一方书面同意就解除合同的，则需支付另一方本工程合同总款的__%作为违约金和由此引起的一切费用。本合同一式二份，定作方一份、承揽方一份。

　　定作方：____承揽方：____

　　定作方代表：____承揽方代表：____

　　____年__月__日

工程施工承揽合同6

　　承揽方:河南安信达防水有限公司黑龙江分公司（以下称乙方）

　　定作方:哈尔滨振阳建筑工程有限责任公司（以下称甲方）

　　1、承揽名称：、方式、地点、竣工日期。

　　a、承揽项目名称：北树小区6#楼

　　b、承揽项目地点：哈尔滨道外区三棵树大街三机街、北树小学、天恒小区地段

　　c、本工程自20xx年月日开工自20xx年月日竣工,中途遇不可抗力因素,则一方应向另一方作出书面报告且需得另一方的书面同意。

　　d、承揽方式：包工不包料。

　　e、承揽价格：

　　以实际粘贴面积4.5元/㎡计算。

　　f、工程量计算方法：

　　每层以实际施工面积为准分别计算面积，搭接不另行计算面积，附加层及卷边单计算面积，附加层宽度及卷边高度以实际施工尺寸为准。

　　2、承揽工程内容：

　　窗台SBC120防水层、屋面SBC120隔气层、防水层、屋面SBS防水层、厨房、卫生间防水层。

　　3、质量标准：

　　a、材料由甲方自行进场。

　　b、施工质量：按照防水工程施工规范，结合本公司专业技术工程质量达到优良，符合国家防水工程验收标准。

　　4、付款方式：

　　工程完工验收后天内，结算全部工程款，置留工程总造价的 %保修金，保修到期后置留的保修金全部付给承揽方。

　　5、验收方法：

　　工程完工当天，双方共同验收，验收结束后，甲方技术员出具工程量承认单。

　　6、工程保修期限：

　　本公司承诺工程质量保修5年，5年内因施工工艺造成的漏水，由承揽方无代价修复，如承揽方拒绝维修，甲方可以不付给乙方预留的 %保修金，若因人为或结构变形等其它原因造成的渗漏水，承揽方不负责。

　　7、工期：根据定作方的要求而定。

　　8、安全施工条例：

　　1）、定作方应向承揽方有关人员进行有关的`特殊安全管理规定介绍。由于定作方未进行有关特殊安全管理规定介绍造成安全事故，定作方应承担一定责任。

　　2）、承揽方有关人员进入定作方施工现场应遵守定作方有关制度。

　　3）、由承揽方人员因违反有关管理造成安全事故，责任由承揽方负责。

　　9、纠纷的处理：

　　发生纠纷双方应协商解决，协商不成时，任何一方可以通过法律解决。

　　10、期限与其它：

　　本合同自双方签字，盖章之日起生效，五年维修期过后、当日维修款全部结清，合同自动失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同

　　如有未尽事宜，应双方进行协商，作出补充规定，补充规定与合同同等效力。任何一方如未得另一方书面同意就解除合同的，则需支付另一方本工程合同总款的20%作为违约金和由此引起的一切费用。

　　本合同一式二份，定作方一份、承揽方一份。

　　定作方：

　　承揽方：

　　定作方代表：

　　承揽方代表：

　　20xx年月日

工程施工承揽合同7

　　甲方：__________________________________

　　_乙方：___________________________________

　　一.工程名称：

　　________________________________________

　　二.工程内容：

　　对外墙渗水进行维修施工。

　　三.施工质量标准及要求：

　　1.施工质量必须达到合格（无渗漏），经甲方或质量部门验收，达不到质量标准，应立即返修，其材料费、人工费用由乙方自行承担。

　　2.施工原材料必须合格并符合施工要求。四.双方的责任和义务：A.甲方的责任和义务：

　　1.甲方应根据有关规定，为乙方提供安全可靠的施工现场。

　　2.甲方有权对乙方的施工进行监管。

　　3.甲方应按合同规定及时办理工程费用的结算、付款。

　　4.因乙方责任造成的质量安全事故和延误工期，其经济损失由乙方承担，甲方可按损失情况扣除相应费用。

　　B.乙方的责任何义务：

　　1.乙方员工进入现场时，应遵守甲方公司的内部企业管理制度

　　2.乙方必须严把质量安全生产关，因此次施工涉及高空作业，施工人员必须穿戴好一切必要的劳保用品，杜绝任何安全事故的发生。

　　3.乙方应组织好文明施工，并搞好施工场地内的.清洁卫生工作。

　　五.工程款结算方法和验收标准：

　　1.工程款结算方法：经双方协商，本次施工总费用为___________元。在工程施工完成后支付_________元。剩余部分，在工程完成后的___天内付清。

　　2.验收标准：以无渗漏为验收标准。

　　六.双方协商的其它条款：________________________________。本合同壹式贰份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　甲方盖章：

　　乙方盖章：___

　　_____年____月____日

　　________年____月____日

工程施工承揽合同8

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，本着公平、公正、诚实守信原则，结合本工程的实际情况，经双方友好协商一致，达成如下条款：

　　一、工程名称：________________

　　二、工程地点：________________

　　三、承包范围：包清工（包模板的铁丝、铁钉、钢筋的扎丝、垫块）不包括外保温、面砖、外墙涂料、防水。

　　四、工程价款：________________（按实际面积）

　　五、付款方式：

　　施工过程中，按照工程形象进度付款，一层砼浇筑完毕后付

　　二层砼浇筑完毕后付________________三层浇筑完毕后付________________四层砼浇筑完毕后付________________

　　一层砌体完毕后付________________二层砌体完毕后付________________三层砌体后完毕付________________四层砌体完毕后付________________。

　　内粉粉刷完毕后付________________外粉粉刷完毕后付________________。工程竣工验合格付到工程款95%，余款5%作为质量保证金，待工程安装竣工验收合格后一年内付清。

　　六、开工日期至竣工日期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　七、安全：乙方在施工中出现任何安全事故责任自负。

　　八、双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、甲方保证施工现场“三通一平”，即水通、电通、路通、场地平整。

　　2、甲方负责开挖基础。

　　3、甲方应把图纸提前交付乙方并作技术交底，如有变更须提前向乙方出示变更通知，否则造成的损失由甲方承担。

　　4、甲方负责制作预埋件，乙方负责安装。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方须严格按照甲方提供图纸，结合现行施工规范，严格施工、安装，确保质量合格。

　　2、乙方在施工中须严格按照设计施工，不得故意浪费材料或偷工减料，否则，甲方有权对乙方采取停工、甚至终止合同，同时给与总合同价款的.2%的处罚。

　　3、乙方在施工中应严格遵守甲方的各项规章制度，须服从甲方管理否则，甲方对乙方作出相应的处罚。

　　4、乙方应保证施工质量和工期进度。如出现施工质量问题，乙方应承担无偿修复责任并赔偿甲方的全部经济损失。延误工期的，每延误一天，应处罚5000元。在质保期间发生质量问题的，乙方无偿修复，否则甲方有权扣除乙方质保金。

　　九、未尽事宜，由双方协商解决。

　　十、本协议一式二份，双方各执一份，自双方签字后生效，竣工验收结算后废止。

　　甲方代表签字：________________乙方代表签字：________________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

【工程施工承揽合同】相关文章：

工程施工承揽合同03-07

承揽施工合同02-01

工程承揽合同09-11

承揽合同范本09-30